渝怀铁路梅江至怀化段增建第二线工程.doc

渝怀铁路梅江至怀化段增建第二线工程文物调查勘探及发掘工作招标公告招标编号：ZX -2017- 14 1. 招标条件渝怀铁路梅江至怀化段增建第二线工程根据国家发展改革委关于渝怀铁路梅江至怀化段增建第二线工程可行性研究报告的批复（发改基础20152193号）批复同意立项；根据中国铁路总公司 贵州省人民政府 湖南省人民政府关于渝怀铁路梅江至怀化段增建第二线梅江至同田湾段工程初步设计的批复（铁总鉴函20151212号）、中国铁路总公司 湖南省人民政府关于渝怀铁路梅江至怀化段增建第二线引入怀化枢纽工程初步设计的批复（铁总鉴函2016920号）批复同意初步设计。项目业主为广州铁路(集团)公司，建设资金来自资本金和银行贷款，招标人为广州铁路（集团）公司怀化工程建设指挥部。目前项目文物调查勘探及发掘工作已具备招标条件，拟对此进行公开招标。2. 项目概况与招标范围1.项目概况1.1梅江至同田湾段渝怀铁路梅江至怀化段是渝怀铁路的东南段。线路位于贵州、湖南境内。线路起于渝黔省界K459762 (左线ZDK459+600)，经贵州省的松桃县、江口县、铜仁市，湖南省怀化市的麻阳县、鹤城区，止于同田湾站怀化端K610+000。既有线路全长150.238km，其中线路在贵州市境内长95.309km，在湖南省境内长 54.929km。增建第二线后，梅江至同田湾段左线贯通长度149.082km，右线贯通长度149.570km，正线建筑长度150.371km。1.2怀化枢纽在同田湾站至磨沙溪间、既有渝怀线右侧增建第二线；既有怀化南编组站置换外迁,新建怀化西编组站,并同步新建机务、车辆设施；原货场搬迁至怀化市经开区，新建怀化西综合性货场。2工程总投资1656572万元。3本项目文物调查勘探工作工期3个月，文物发掘工作工期3个月。4. 招标范围：4.1文物调查勘探工作招标范围渝怀线ZDK459+700ZDK600+000段复线及新建怀化枢纽工程用地范围内的文物调查和勘探，完成文物调查报告和勘探报告，取得省级文物主管部门的批复。4.2文物发掘工作招标范围渝怀线ZDK538+000ZDK538+500段马岩锦江左线2号大桥下，位于贵州省铜仁市碧江区灯塔办事处马岩村岩懂组的岩懂新石器时代至商周时期古代文化遗址进行考古发掘。5 标段划分（1）文物调查勘探工作拟划分为 1 个标段YHWW-I；（2）文物发掘工作拟划分为 1 个标段YHWW-。3. 投标人资格要求3.1文物调查勘探工作要求投标人具备的条件 3.1.1.在中华人民共和国境内合法注册的独立法人。3.1.2.资质要求：具备国家文物局颁发的文物保护工程勘察设计甲级资质。3.1.3.联合体投标要求：不接受联合体投标。3.1.4.业绩要求：投标人近三年内有大中型工程建设项目文物调查或勘探的业绩。3.1.5.项目负责人要求： 应具有高级职称，8年以上工作经历，应主持过大中型工程建设项目或类似大中型建设项目的文物调查或勘探工作。在2016年10月至2017年10月（递交投标文件之日起1年内）不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。3.1.6.人员、设备、资金等方面要求：项目组成员中应配备专职人员，专职人员不得少于10人。3.1.7.具有良好的企业社会信誉，财务状况良好。3.1.8.未在中国铁路总公司或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内。3.1.9.未在广铁集团通报的停标处罚期内；3.1.10. 根据中国铁路总公司建设管理部关于进一步规范铁路建设项目招标工作的通知（建工函201639号）要求，投标人应提供发包人出具的投标人业绩、项目负责人资格证明材料，具体格式见附件3.2文物发掘工作要求投标人具备的条件 3.2.1.在中华人民共和国境内合法注册的独立法人。3.2.2.资质要求：具备国家文物局颁发的考古发掘团队领队资格证书。3.2.3.联合体投标要求：不接受联合体投标。3.2.4.业绩要求：投标人近三年内有大中型工程建设项目考古发掘的业绩。3.2.5.项目负责人要求： 应具有考古发掘个人领队资格，10年以上执业经历，应主持过大中型工程建设项目或类似大中型建设项目的文物考古发掘工作。在2016年10月至2017年10月（递交投标文件之日起1年内）不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。3.2.6.人员、设备、资金等方面要求：项目组成员中应配备专职人员，专职人员不得少于10人。3.2.7.具有良好的企业社会信誉，财务状况良好。3.2.8.未在中国铁路总公司或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内。3.2.9.未在广铁集团通报的停标处罚期内；3.2.10. 根据中国铁路总公司建设管理部关于进一步规范铁路建设项目招标工作的通知（建工函201639号）要求，投标人应提供发包人出具的投标人业绩、项目负责人资格证明材料，具体格式见附件4. 招标文件的获取4.1 凡有意参加投标者，请于2017年 10 月 25 日至2017 年 10 月 31 日，每日上午9时00分至11时00分，下午14时00分至16时00分（北京时间，下同），在广州公共资源交易中心（地址：广州市天河区天润路333号）持营业执照副本复印件、法人授权书、购买人身份证（及复印件）、汇款凭证复印件以及广州建设工程投标报名申请表（申请表每个包件一式两份）原件购买招标文件，投标人在购买招标文件前应先在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，办理详情参见广州公共资源交易网（）服务指南栏目。4.2招标文件每套售价500元，售后不退。投标人须在购买招标文件前将标书款电汇至招标代理指定账号（不接受网汇、现金、信汇等方式，仅接受普通银行电汇；不接受个人汇款），同时须在汇款单据上注明招标编号及购买标段号。招标代理账号：开户名称：中铁物总国际招标有限公司 帐 号： 7005007开户银行：交通银行北京西单支行4.3 招标人不接受邮购招标文件。5. 投标文件的递交5.1投标文件递交的时间为2017年 11 月 22 日9时00分至2017年 11 月 22 日10时00分，递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为2017年 11 月 22 日10时00分，地点：广州公共资源交易中心（地址：广州市天河区天润路333号）。5.2 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。6. 发布公告的媒介本次招标公告同时在中国采购与招标网和广州公共资源交易中心、铁路建设工程网上发布。7. 联系方式招标人：广州铁路（集团）公司怀化工程建设指挥部地 址：湖南省怀化市怀北路447号邮 编： 418000 联系人： 谭海云 电 话： 0560-87967传 真：电子邮件：招标代理机构：中国铁路物资股份有限公司地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场C座7层邮编： 100036项目经理：朱文穗（招标师证书编号：10394443909444204）联系人：郭工、朱工电话：020-87623263传真：子邮件：开户银行：交通银行北京西单支行开户名称：中铁物总国际招标有限公司账 号：7005007 广州铁路（集团）公司怀化工程建设指挥部 2017年 10 月 19 日附件一投标人业绩证明（项目名称） 由（发包人）于 年 月 日于 （公共资源） 交易中心向 （承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号： ），通知书项目负责人（站长）为： ，身份证号： ，项目总工（技术负责人）为： ，身份证号： 。项目于 年 月 日签订合同协议书， 合同价格为 。项目的开工日期为 年 月 日，接收日期为 年 月 日（竣工验收日期为 年 月 日），工程质量 。或项目正在施工。特此证明。发包单位名称（盖章） 年 月 日发包单位联系人： 联 系 电 话： 发 包 人 地 址： 附件二项目负责人业绩证明（项目名称） 由（发包人）于 年 月 日于 （公共资源） 交易中心向 （承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号： ），通知书项目负责人为： ，身份证号： ，项目于 年 月 日签订合同协议书，合同价格为 。项目的