大连中山区法院电力增容改造工程.DOC

大连中山区法院电力增容改造工程谈判采购文件(项目编号：MZD-2018-0123)采 购 人：大连市中山区人民法院采购代理人：大连铭泽达项目管理有限公司 日 期：二一八五月总 目 录第一章 竞争性谈判邀请函第二章 供应商须知第三章 合同条款第四章 合同文件格式第五章 技术标准和要求 第六章 文件组成部分（投标函件） 第七章 文件组成部分（商务部分） 第八章 文件组成部分（技术部分） 第九章 工程量清单 第十章 评标办法 第 一 章竞 争 性 谈 判 邀 请 函大连中山区法院电力增容改造工程谈判邀请函大连铭泽达项目管理有限公司受大连市中山区人民法院的委托，就大连中山区法院电力增容改造工程进行竞争性谈判，欢迎符合资格条件的供应商报名参加谈判。一、项目编号：MZD-2018-0123二、项目内容：大连中山区法院电力增容改造工程（具体内容详见采购文件）。三、采购预算：95万元（供应商投标报价超出采购预算的，按无效投标处理）。四、供应商的资格要求：（一）具有建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质；（二）项目经理具有机电工程二级 (含)以上注册建造师资格。 注：1、本项目不接受联合体投标； 2、经检察机关查询三年内有行贿犯罪记录的不得参加本采购项目。 3、截至2018年6月5日，经“信用中国”网站（）、“信用辽宁”网站（）、“信用大连”网站（）、“中国政府采购网”网站（）查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的不得参加本采购项目。五、谈判文件发售时间及地点：2018年5月28日起至2018年6月4日止每天09:00-11：00、13：30-16:00（北京时间，公休日、节假日除外），在大连铭泽达项目管理有限公司（大连市中山区中海海港城B1一单元102室411室）发售谈判文件。六、报名要求：1、有意投标的供应商（投标单位）必须在大连市公共资源交易平台进行会员注册。供应商入库流程：/TPFront/infodetail/?infoid=af279927-7b88-40ca-9e68-6b8aa015b4b8&categoryNum=0730032、电子标的项目供应商（投标单位）需要办理CA锁，使用投标工具制作投标文件，并在投标文件中使用CA签章。3、CA锁办理流程： /TPFront/infodetail/?infoid=bd989ebc-3456-4e3e-a396-b749cedae2ae&categoryNum=0730034、平台操作手册：/TPFront/xzzx/5、招投标工具下载：/TPFront/rjxz/6、.供应商通过市公共资源交易平台进行会员登录并在“填写投标信息”菜单中进行网上报名。7、通过大连市公共资源交易平台申请购买谈判文件的供应商携带报名回执码（加盖公章）、企业法人营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（若为三证合一的，可只提供有“统一社会信用代码”的法人营业执照副本）、售后服务机构证明材料（外地企业须提供）、被授权人本人身份证、上述相应资料的复印件一套（复印件须加盖公章）和法人授权委托书（原件），招标代理人将对供应商进行资格初审（仅限于发售招标文件），初审合格后方可购买谈判文件，详细资格审查以评标审议结果为准。七、谈判文件售价（人民币）：200元/套，售后不退。八、谈判响应文件递交的时间与地点：2018年6月6日13：30时14：00时（北京时间），在大连市公共资源交易中心第21受理区（地址：大连市甘井子区东北北路101号大连市公共行政服务中心大楼五楼大连市公共资源交易中心）。九、谈判时间地点：2018年6月6日14:00时（北京时间），在大连市公共资源交易中心第21评标室（地址：大连市甘井子区东北北路101号大连市公共行政服务中心大楼七楼大连市公共资源交易中心）。十、采购人：大连市中山区人民法院十一、采购代理人：大连铭泽达项目管理有限公司联 系 人：张俊青 王丽欣 电 话：041182951756 真 址：大连市中山区中海海港城B1一单元102室开户银行：中国工商银行股份有限公司大连人民路支行帐号：3400072209006819341第 二 章供 应 商 须 知 及 前 附 表供应商须知前附表序号内 容1项目名称：大连中山区法院电力增容改造工程项目编号：MZD-2018-0123采购内容：大连中山区法院电力增容改造工程。（具体技术指标和技术要求详见采购文件第五章）。2谈判时间：2018年6月6日14:00时（北京时间）谈判地点：在大连市甘井子区东北北路101号公共行政服务中心5楼。3资金来源:财政性资金4谈判保证金额：15000元人民币谈判保证金形式： 电汇（适用外地供应商）； 支票（适用本地供应商）； 银行汇票（适用外地供应商）； 现金（因供应商须持谈判保证金收据办理返还事宜，建议外地供应商不采用）； 政府采购投标担保函（见附件格式，由大连市企业信用担保有限公司出具，政府采购投标担保函应自投标截止期至投标有效期截止日后30天止的期限内有效）。 银行保函（见附件格式。银行保函应自投标截止期至投标有效期截止日后30天止的期限内有效）。谈判保证金的递交时间及地点：2018年6月5日16:00时（如递交支票请于谈判前两天到大连铭泽达项目管理有限公司财务部）（北京时间每天8：3011:00、13:3016：00，公休日、节假日除外），外地企业若要汇款，请汇至“户名：大连铭泽达项目管理有限公司；开户行：中国工商银行股份有限公司大连人民路支行；开户帐号：3400072209006819341” ，以到帐时间为准，不接受个人名头汇款。若在投标截止时间前没有收到任何形式的付款，则视为自动放弃此次投标。谈判只接受现金、汇票、银行保函或大连市企业信用担保有限公司出具的保函。注：大连市企业信用担保有限公司出具的保函适用于谈判保证金、履约保证金及银行预付款保函的担保；办理的详细流程请见大连市政府采购网通知公告窗口中关于开展政府采购信用担保工作的通知。大连市企业信用担保有限公司联系方式：地址：大连市中山区中山路88号天安国际大厦48层电话：（0411）39917759 传真：（0411）399177805谈判采购文件售价（人民币）：200元/套，售后不退。6谈判响应文件数量及封装要求：谈判响应文件数量及封装要求：1套正本，3套副本，正、副本须封装在同一密封袋内。电子文件份数：须提供三套电子版谈判响应文件，储存介质为光盘，正、副本以及电子版谈判响应文件须封装在同一密封袋内（电子版谈判响应文件的内容应包括纸质谈判响应文件的全部内容）。1、供应商须将按谈判文件规定进行密封及标志,若未按规定进行密封及标志，采购人将不承担谈判响应文件错投错放或提前开封的责任。2、需要对谈判响应文件设置目录，并编制页码。页码与目录必须相对应。3、谈判响应文件全部采用胶封装订，不得采用活页夹装订，不按要求装订予以废标。4、无论投标单位是否中选，谈判响应文件不予退还。注：（1）投标单位制作谈判响应文件时，一定要使用dlzf格式的招标文件创建谈判响应文件，生成的谈判响应文件格式为dltf和ndltf，刻录光盘时一定要将生成的ndltf格式的谈判响应文件刻录到光盘中，多份光盘刻录的谈判响应文件必须一致。（2）投标单位刻录到光盘中的文件一定要是.ndltf文件格式，开标时导入的谈判响应文件不是.ndltf文件格式的谈判响应文件按无效谈判响应文件处理。（3）投标单位递交的电子光盘中的谈判响应文件必须有投标单位CA锁签章，无投标单位CA锁签章的谈判响应文件按无效谈判响应文件处理。5、与电子谈判文件制作相关问题，投标人需与大连市公共资源交易平台联系。技术服务电话应商群号：143439479客服电话：400-850-33006、本项目谈判小组可能会要求参加谈判的供应商在规定时间内进行一轮或一轮以上的报价，参加谈判会的供应商法定代表人或其委托代理人应携带企业CA锁或企业大连市公共资源交易平台用户名及密码进行报价，如因供应商自身原因无法进行报价，后果自负。为评标方便:投标单位需提供word版U盘一份，和投标文件一同递交.7递交谈判响应文件时间与地点：2018年6月6日13:3014:00时（北京时间）递交谈判响应文件的地点：大连市政府采购服务中心5楼第21受理区（地址：大连市甘井子区东北北路101号大连市公共行政服务中心5楼）。注：供应商参加谈判会议的法定代表人或其委托代理人须携带本人身份证原件，接受采购人身份验证及进行电子竞价。8供应商的资格要求：（一）具有建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质；（二）项目经理具有机电工程二级 (含)以上注册建造师资格。注：1、本项目不接受联合体投标；2、经检察机关查询三年内有行贿犯罪记录的不得参加本采购项目。3、截至2018年6月5日，经“信用中国”网站（）、“信用辽宁”网站（）、“信用大连”网站（）、“中国政府采购网”网站（）查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的不得参加本采购项目。9谈判有效期: 谈判有效期为自递交谈判响应文件之日起60个日历日10项目完成时间：签订合同之日起10个日历日内。项目实施地点：大连市中山区。11投标报价依据2017年辽宁省计价依据。计价方式：工程量清单计价，投标报价总额应与工程汇总表总额一致。投标报价让利应体现在各分部分项工程的投标报价中。规费是指政府和有关职能部门规定必须缴纳的费用，包括工程排污费、社会保险费、住房公积金。投标报价中的工程排污费、社会保险费、住房公积金根据有权部门的规定和企业缴纳支出情况，自行确定。税金：按住房城乡建设部办公厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知（建办标【2018】20号）规定的工程造价计价依据中增值税税率由11%调整为10%。12计划投资额约：95万元；（供应商报价超出采购预算的，按无效投标处理，不得中标。）13招标代理服务费：（1）招标代理服务费由中标人支付；（2）招标服务费的收取按照国家计委关于印发（招标代理服务收费管理暂行办法）的通知（计价格【2002】1980号）文件的工程类标准的执行。14根据关于实行非招标方式采购项目电子竞价系统的通知大财采2017114号的精神，本项目供应商最终报价采用电子竞价系统实施。报价人应为谈判响应文件中确定的授权谈判代表。具体操作说明详见附件。供 应 商 须 知适用范围本文件中所用下列名词的含义在此予以确定。1、“采购人”系指大连市中山区人民法院。2、“供应商”系指能够满足本次采购条件的供货商。3、“采购代理人”系指大连铭泽达项目管理有限公司。4、“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件和上述文件所提到的构成合同的所有文件。5、“货物”系指供应商根据合同规定应向采购人提供的一切货物和材料。6、“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、安装、调试、提供技术服务和合同中规定卖方应承担的其它义务。大连铭泽达项目管理有限公司受大连市中山区人民法院的委托，为其所需的大连中山区法院电力增容改造工程项目进行竞争性谈判采购，现邀请符合资格条件的供应商参加谈判采购。1、项目名称：大连中山区法院电力增容改造工程2、项目编号：MZD-2018-01233、谈判内容：(1)采购内容：大连中山区法院电力增容改造工程（具体技术指标和技术要求详见第五章）。(2)付款方式：工程竣工验收合格后，经审核支付至结算总价款的95%，结算价款的5%作为质量保修金，保修期（按国家规定）满后一次性全部结清（无息）。(3) 项目完成时间：签订合同之日起10个日历日内。(4) 项目实施地点：大连市中山区。(5)资金来源：财政性资金。4、资格合格的供应商：（1）具有建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，；（2）项目经理具有机电工程二级 (含)以上注册建造师资格。其他要求：1. 供应商只有在法律和财务上独立，并且与采购人没有隶属关系才可以参与本项目的谈判。2.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时参与谈判；供应商之间不应存在授权关系。如有此类情况，则只接受先报名的供应商。3.投标人应具备中华人民共和国政府采购法第二十二条规定的条件。4.本项目不接受联合体投标。5、谈判文件组成：谈判采购文件由谈判邀请函、供应商须知、合同条款、合同格式、技术标准及要求、投标函件和商务部分、技术部分、工程量清单及评标办法共十部分组成。6、报价：（一）供应商报价应是为实现合同目的所涉及的所有费用；（二）本次谈判采购采用工程量清单计价。（三）投标报价总额应与单位工程汇总表总额一致。若出现不一致，将按废标处理。7、谈判的时间地点及合格的谈判代表：(1)供应商应按谈判采购文件中要求的时间和地点按时到达“谈判邀请函”中指定谈判地点；(2)供应商的谈判代表必须是法定代表人或其授权代表(与法定代表人授权书姓名一致)。8、竞争性谈判小组的组成：(1)采购代理人依法组建竞争性谈判小组。谈判小组由有关技术、经济等方面的专家组成；(2)与供应商有利害关系的人不得进入竞争性谈判小组。9、谈判程序：(1)资格性和符合性审查若发现下列情况之一的，供应商的报价将被拒绝：谈判投标文件未按谈判采购文件要求加盖供应商公章或供应商法定代表人或被授权人未签字的；没有提供资格证明文件或资格证明文件不全的经谈判小组确认以后仍不能满足谈判采购文件要求的；供应商的谈判代表无法定代表人有效授权委托书的；谈判投标文件有效期不符合谈判采购文件规定的；不符合法律法规及谈判采购文件规定的其他实质性要求的。只有通过上述审查的供应商方有资格进入谈判程序。(2)澄清有关问题（若有必要）(3)比较与评价A谈判小组将对被确定为实质上响应的谈判文件进行评价、比较；B以合格供应商递交文件的先后为顺序，谈判小组依据谈判采购文件和报价文件，集体与每一个供应商就用户需求、报价、技术服务、付款方式、完成时间、合同组成等因素分别进行谈判；C谈判时，采购人可根据采购实际需求对原需求进行部分调整，调整可能涉及技术及商务方面的要求。采购内容有变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。供应商可根据谈判情况和调整内容对其报价文件进行书面补充和说明，补充和说明须由法定代表人或其授权代表签署；D谈判小组可能会要求参加谈判的供应商在规定时间内进行一轮或一轮以上的书面报价。谈判结束后，谈判小组会要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价。书面报价均须由法定代表人或其授权代表签署；E在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息； (4)谈判小组依据谈判采购文件、调整内容、报价文件及其补充和说明、最终报价进行最终评审。评审结束后,谈判小组推荐候选成交供应商并签署谈判小组意见书。采购人根据谈判小组的推荐情况确定成交供应商。采购代理人将谈判情况形成政府采购评估报告，书面送达大连市中山区政府采购管理办公室审查。(5) 谈判小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。10、成交条件：谈判小组根据符合采购需求、质量和服务等方面相等且报价最低的原则，推荐候选成交供应商。11、谈判过程的保密与监督：(1)凡与审查、澄清、评估和比较的有关资料以及推荐意见等，竞争性谈判小组及参加谈判会议的工作人员均不得向供应商及与谈判无关的其他人透露；(2)在评审过程中，如果供应商试图在谈判文件的审查、澄清、比较及授予合同方面向谈判小组施加任何影响，其报价文件将被拒绝。12、资格后审：资格后审的对象是谈判采购项目的候选成交供应商。(1)采购人将视项目特点决定是否需要进行资格后审。资格后审的内容是对候选成交供应商的各项能力以及采购人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查；(2)资格后审的方式：A.对候选成交供应商进行询问；B.对候选成交供应商进行实地考察；C.接受资格后审的候选成交供应商，必须如实回答采购人的询问，并有义务提供采购人所需的有关资料，供应商对其所做的回答与提供的资料的真实性负责；D.资格后审后，供应商如无能力履行合同，谈判小组可重新推荐候选成交供应商或重新组织采购。13、成交通知书：(1)在谈判报价有效期内，采购人根据谈判小组推荐情况确定成交供应商，经大连市中山区政府采购管理办公室审查后，由采购代理人向成交供应商发出“成交通知书”。并将采购结果通知所有参加谈判的未成交供应商；(2)成交通知书将是合同的一个组成部分。14、合同的签订：(1)成交供应商在收到中选通知书后应当按有关规定与采购人签订书面合同。采购文件、成交供应商的报价文件及评标过程中有关澄清、承诺等文件均为该书面合同的有效组成部分。 (2)如果成交供应商无正当理由未在规定期间内签订书面合同，将没收其谈判保证金，并承担相关法律责任。15、谈判保证金提交及返还：（一）供应商应提交一笔不少于“供应商须知前附表”第4项规定的谈判保证金，并作为其竞争性谈判采购的一部分。（二）谈判保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受损失，采购人在因供应商的行为致使其利益受到严重损害时可从供应商的谈判保证金中得到补偿。（三）谈判保证金的货币为人民币，并采用下列任何一种形式： 银行汇票；或支票；或电汇；或现金；或由大连市企业信用担保有限公司出具的政府采购投标担保函（具体格式详见附件），其有效期应超过投标有效期三十（30）天；或由一家在中华人民共和国境内注册和营业的银行用谈判文件提供的格式或招标代理机构接受的其他格式出具的银行保函，其有效期应超过投标有效期三十（30）天。注：支票或汇票必须为投标人企业的支票或汇票（四）在谈判时，对于未能按要求提交谈判保证金的供应商，将被视为非响应性谈判予以拒绝。（五）未成交的供应商的谈判保证金在成交通知书发出后五个工作日内予以退还（无息）。（六）成交供应商的谈判保证金，在成交供应商按照本谈判采购文件规定签订合同后五个工作日内予以退还（无息）。（七）供应商有下列行为之一的，谈判保证金将被没收：1.弄虚作假或与其他供应商串通骗取成交；2.谈判有效期内撤回其谈判采购文件； 3.因成交供应商过错被废除授标； 4.成交供应商未按要求在规定时间内签订合同； 5.法律法规规定其他损害采购人利益的情形。（八）保证金递交时间及地点: 供应商根据谈判文件“供应商须知前附表”第四项中规定的时间及地点提交谈判保证金。16、中介服务费：成交供应商在领取“成交通知书”时，须向大连铭泽达项目管理有限公司缴纳代理服务费。招标代理服务收费标准:招标类别费率中标金额（万元）货物招标服务招标工程招标100以下1.5%1.5%1.0%100-5001.1%0.8%0.7%500-10000.8%0.45%0.55%1000-50000.5%0.25%0.35%5000-100000.25%0.1%0.2%10000-1000000.05%0.05%0.05%注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为100000万元，计算招标代理服务收费额如下：100万元1.51.5万元（500-100）万元1.14.4万元（1000-500）万元0.84万元（5000-1000）万元0.520万元（10000-5000）万元0.25=12.5万元（100000-10000）万元0.05=45万元合计收费=1.5十4.4420+12.5+4587.4（万元）招标代理服务费由中标人支付；招标服务费的收取按照国家计委关于印发（招标代理服务收费管理暂行办法）的通知（计价格【2002】1980号）文件的工程类标准的执行。17、其他事项： (1)供应商被视为充分熟悉本谈判采购项目的技术要求及与履行合同有关的一切情况；(2)供应商应遵守我国与政府采购相关的法律、法规及规章条例，不得违反；(3)供应商应承担参加谈判所有费用，不论谈判结果如何，采购人无义务和责任承担这些费用；(4)供应商应详细阅读谈判采购文件的全部内容。不按谈判采购文件的要求提供的报价和资料，可能导致报价文件被拒绝。（5）结算如有变更，单价同比例下浮。(6)根据关于实行非招标方式采购项目电子竞价系统的通知大财采2017114号的精神，本项目供应商最终报价采用电子竞价系统实施。报价人应为谈判响应文件中确定的授权谈判代表，并携带身份证原件参加电子竞价。具体操作说明详见附件。18、履约保证金1.成交供应商在收到中选通知书后与采购人签订合同，并在合同签订之前或同时向采购人提供相当于合同总价10的履约保证金。如果需要，中小企业向采购人提供不得超过合同总价5的履约保证金。2.履约保证金可以是支票或银行汇票或银行出具的不可撤销的履约保函或有资质的担保公司出具的履约担保函。3.如果成交供应商未能履行合同并给采购人造成损失，履约保证金将作为对这一损失的补偿而付给采购人。4.履约保证金将在验收合格之日起十个工作日内予以退还，不计利息。第三章 合 同 条 款（GF20130201）建设工程施工合同（示范文本）制定住房和城乡建设部 国家工商行政管理总 局第一部分 合同协议书发包人（全称）： 大连市中山区人民法院承包人（全称）： 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就大连中山区法院电力增容改造工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况1.工程名称：大连中山区法院电力增容改造工程2.项目实施地点：大连市中山区 。3.工程立项批准文号： 。4.资金来源： 财政投资 。5.工程内容：大连中山区法院电力增容改造工程（详见工程量清单）。群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）。6工程承包范围： 。 二、合同工期计划开工日期： 年 月 日。计划竣工日期： 年 月 日。工期总日历天数： 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准工程质量符合 合格 标准。 四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写） ( 元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写） ( 元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写） ( 元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写） ( 元)；（4）暂列金额：人民币（大写） ( 元)。2.合同价格形式： 固定单价合同 。 五、项目经理承包人项目经理： 。 六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）； （3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 九、签订时间本合同于 年 月 日签订。 十、签订地点本合同在 签订。 十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 十二、合同生效本合同自 生效。 十三、合同份数本合同一式 份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执 份。发包人： (公章) 承包人： (公章) 法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：（签字） （签字）组织机构代码： 组织机构代码： 地 址： 地 址： 邮政编码： 邮政编码： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 电子信箱： 电子信箱： 开户银行： 开户银行： 账 号： 账 号： 第二部分 专用合同条款1. 一般约定1.4 标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括： 国家及行业现行的技术标准、规范、工程质量验收标准 。1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 不采用 ；发包人提供国外标准、规范的份数： 不采用 ；发包人提供国外标准、规范的名称： 不采用 。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 无 。1.5 合同文件的优先顺序见附页合同文件组成及优先顺序为： 1、本合同协议书2、中标通知书3、本合同专用条款4、本合同通用条款5、招标文件及答疑文件6、投标文件及附件7、标准、规范及有关技术文件8、图纸9、已标价工程量清单10、双方有关工程单位洽商、变更等书面协议或文件 。 1.6 图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限： 工程前7日内 ；发包人向承包人提供图纸的数量： 8套 ；发包人向承包人提供图纸的内容： 施工图 。1.6.4 承包人文件需要由承包人提供的文件，包括： 双方另行确定 ；承包人提供的文件的期限为： 双方另行确定 ；承包人提供的文件的数量为： 双方另行确定 ；承包人提供的文件的形式为： 双方另行确定 ；发包人审批承包人文件的期限： 双方另行确定 。1.6.5 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定： 执行通用条款 。1.7 联络1.7.1发包人和承包人应当在 七 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2 发包人接收文件的地点： ；发包人指定的接收人为： 。承包人接收文件的地点： 项目所在地承包人项目部 ；承包人指定的接收人为： 承包人项目经理 。监理人接收文件的地点： ；监理人指定的接收人为： 。1.10 交通运输1.10.1 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定： 承包人负责办理道路通行权、修建场外设施权，并承担相关费用：已包含在合同价格中 。1.10.3 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定： 本项目施工现场大门为界 。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 不采用 。 1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。1.11 知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 保密。未经发包人同意，承包人不得向任何第三方泄密 。1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属 执行通用条款 。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行通用条款 。1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 执行通用条款 。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 否 。允许调整合同价格的工程量偏差范围： 不采用 。2. 发包人2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求： 以发包人发布开工令时现场条件为准 。2.4.2 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 永久工程用地及材料堆放用地 。2.5 资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求： 。发包人是否提供支付担保： 。发包人提供支付担保的形式： 。3. 承包人3.1 承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容： 承包人向发包人提交完整的竣工图纸及竣工图电子文档和规范规定的其他竣工资料 。承包人需要提交的竣工资料套数： 工程竣工前7日内交付给发包人8套 。承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收前15日 。承包人提交的竣工资料形式要求： 书面及电子文档 。（10）承包人应履行的其他义务： 1）承包人应负责施工场地内部的风、水、电（含高压端至变压器以及变台以下）等施工管、线的铺、架设及其费用，并按供电部门规定向发包人交纳电费。如可利用发包人已建永久变电设备进行施工供电的，则必须优先使用永久变电设备进行施工供电，结算时扣除施工用电项报价中高压端至变压器端的工程量及工程造价。2）工程竣工后，承包人应按监理人的指示清理施工现场。3）承包人应为发包人现场代表对施工现场的检查监督提供必要的配合，并对这种配合对施工的影响应有充分的考虑。4）施工用水用电综合考虑在投标报价中，发包人不再另行支付费用。5）上述工作的费用已包括在有关单价和总价中，发包人不再另行支付由此发生的一切费用。6）其他未尽事宜待签订施工合同时双方再协商。3.2 项目经理3.2.1 项目经理：姓 名： 见投标文件 ；身份证号： ；建造师执业资格等级： ；建造师注册证书号： ；建造师执业印章号： ；安全生产考核合格证书号： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： ；承包人对项目经理的授权范围如下： 见投标文件 。关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 投标文件承诺时间 。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 支付1万元违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险 。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 每发现1次承包人支付 1万元违约金，并承担上述违约给发包人造成的一切损失 。3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：每发现1次承包人支付2万元违约金， 承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失 。3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：每发现1人次，支付1万元违约金，并承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.3 承包人人员3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前2天 。3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 每发现一人次支付1万元违约金，并承担上述违约给发包人造成的一切损失 。3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 项目经理批准并经发包人认可后方可离开 。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 每发生一次，支付1万元违约金并承担上述违约给发包人造成的一切损失 。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 每发现一次，支付1万元违约金并承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.5 分包本项目不允许分包。3.6 工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 工程竣工验收合格且交付给发包人之前的成品、半成品保护由承包人负责保护并承担费用 。3.7 履约担保承包人是否提供履约担保： 采用 。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：投标人提供的履约担保金额为中标额的10 % 。4. 监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容： 见监理合同 。关于监理人的监理权限： 见监理合同 。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见监理合同。4.2 监理人员总监理工程师：姓 名： 以监理单位授权书为准 ；职 务： ；监理工程师执业资格证书号： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： ；关于监理人的其他约定： 。4.4 商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1） / ；（2） / ；（3） / 。5. 工程质量5.1 质量要求5.1.1 特殊质量标准和要求： / 。关于工程奖项的约定： / 。5.3 隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人检查。监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过： 48 小时。6. 安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 达到国家、辽宁省、大连市相关标准 。6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 承包人安全责任应按通用条款执行，如果对发包人造成实际损失应承担赔偿责任 。关于编制施工场地治安管理计划的约定： 按通用条款执行 。6.1.5 文明施工合同当事人对文明施工的要求： 达到国家、辽宁省、大连市相关标准 。6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 双方另行确定 。7. 工期和进度7.1 施工组织设计7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款执行 。7.1.2 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工前7日 。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到后7日内 。7.2 施工进度计划7.2.2 施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到后7日内 。7.3 开工7.3.1 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后，开工前 。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4 测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 合同签