石材门楼及九龙壁的制作安装合同.doc

贵州罗甸县高原千岛湖生态养生文化旅游小镇风情商业街项目石材门楼及九龙壁的制作、安装 工程施工合同 合同编号C1-LDLC-2018-013签约日期2018年8月22日合同主题贵州罗甸县高原千岛湖生态养生文化旅游小镇风情商业街项目石材门楼及九龙壁的制作、安装工程发包人贵州罗甸绿城桃花源旅游度假开发有限公司 承包人山东嘉祥升利有限公司签约地点贵州省罗甸县 施工合同书发包方（以下简称甲方）贵州罗甸绿城桃花源旅游度假开发有限公司 承包方（以下简称乙方） 山东嘉祥升利有限公司 依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其他法律、法规规定，经甲乙双方协商一致，就甲方委托乙方承担贵州罗甸县高原千岛湖生态养生文化旅游小镇风情商业街项目石材门楼及九龙壁的制作、安装工程，签订以下协议：1、 工程内容：包括但不限于贵州罗甸县高原千岛湖生态养生文化旅游小镇风情商业街项目石材门楼及九龙壁制作、安装（详见效果图）工程以及有经验的乙方根据实际情况可推断出的为完成此项完整工程所需要的全部工作，特别是图纸和工程现场的实际情况去完全了解本工程的实际范围。2、 门楼及九龙壁制作:规格、材质（见附件）3、 门楼及九龙壁安装地点: 贵州罗甸县高原千岛湖生态养生文化旅游小镇风情商业街项目4、 承包方式：乙方对本合同工程范围以包工、包料、包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工、包保修的方式进行承包。5、 工程造价及支付方式：1、门楼制作、安装费（含税，总价包干）：共计人民币 400,000.00元，大写 肆拾万元整。2、支付方式：合同签订后5个工作日内甲方预付乙方合同总价的20%工程款作为定金，即：人民币 80,000.00元，大写 捌万元整。3、门楼制作加工完成并经甲方确认后，5个工作日内甲方预付乙方合同总价的30%工程预付款，即：人民币 120,000.00元，大写 壹拾贰万元整。4、乙方门楼材料运到工地现场后，5个工作日内甲方预付乙方合同总价的30%工程预付款，即：人民币 120,000.00元，大写 壹拾贰万元整。5、乙方制作安装完成后，经甲方验收合格15工作日内甲方乙方合同总价的15%工程预付款，即：人民币 60,000.00元，大写 陆万元整；其余5%的工程款作为质保金，质保金在保修期满后5个工作日内甲方一次性付清乙方。6、 工 期：1、 开工日期：工程自2018年9月 1 日起至 2018 年 10 月30日，工期共计 60 天。2、 施工期间：若因停水、停电、大雨、暴雨天气原因工期可顺延。3、 因甲方原因不能及时施工则工期顺延。4、 因其他原因，双方协商延长工期。七、 工程质量要求：1、乙方必须严格按甲方所定效果图的内容要求按有关古建施工规范进行施工。在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工要求及违反操作规范进行施工的事项甲方有权提出并要求返工、修改、其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。2、雕刻部分的图案乙方必须依据图纸要求按比例雕刻，精雕细刻、精细施工。八、 工程竣工验收结算：乙方于竣工后向甲方提交验收报告，甲方在收到竣工验收报告五天内组织有关人员进行验收，并于验收后五天内根据设计施工合同、补充合同给与合格批准或提出整改意见。如发生整改的乙方必须按甲方要求整改，并承担因此造成的一切费用。九、 延期违约责任：乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天罚人民币200元；若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出要求，甲方应确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款会，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。十、 质保期限：以工程竣工验收合格之日计算，质保期为24个月。十一、 双方在施工中的几项规定：1、在施工期间，甲方因故进行修改调整，应提前一天通知乙方，向乙方提出修改意见。如乙方发现不妥之处，应提前上报甲方，经甲方处理后再行施工。2、施工期间，乙方必须做好安全防范工作，教育施工人员遵纪守法，落实各项安全措施，确保施工安全，承担安全施工责任，出现意外伤亡事故与甲方无关。3、开工前三天甲方负责向乙方提供施工场地（应符合“三通一平”要求），施工范围内用水、电位置，门楼底座基础，辅材（砂石、水泥、脚手架材料及吊车）若甲方未能及时提供施工场地，乙方有权顺延施工工期。4、甲方负责协调现场工地的关系及外围社会关系，以确保乙方施工进度。5、乙方派出专人与甲方保持联络，协调现场施工。乙方承揽项目，应与相关安装工序密切配合，要求时与甲方联系。6、工程竣工后，乙方负责施工范围内垃圾的清理，达到工完场清。十二、 合同生效与终止：本合同自双方法人或代表签字并加盖公章后生效。工程验收合格后，甲方将款项结清后合同即告终止。十三、 争议或纠纷处理1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。2、 甲乙双方不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，任一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。十四、 本合同共一式六份，甲方持四份，乙方持二份，具有同行法律效力。合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决，可补签有关协议，补签协议与本合同具有同等法律效力。十五、 附件1、施工尺寸效果图甲方：贵州罗甸绿城桃花源旅游度假开发有限公司 （印章）乙方：山东嘉祥升利有限公司(印章）地址：贵州省黔南州罗甸县龙坪镇五星村码头 法定代表人或授权人（签字）：电话： 0854-