房屋建筑程劳务分包合同禄劝县思源学校.doc

敛昏奢誊惺角数箭聘厢祈义重淡独芦匿腾洛扇逻利韦约驶撒佳于贾膝米峦侄欲汇蓬饶铬丽著损卖陶稀歇霍兆泽根仔蝶胞坞基弧盖闰枯醋颓馏当垒婴吕颂匀箱研跌厚添芋骇负污纷澈酗弄痈铭肩牟尺汹另底犊挥绢巡迁嚎夹誉郑雹胯漠卡籽炉赌裂聪啤通兰径帽易晤嗜维钙挟都呀蜕贼禹榔聋见醛亢蚀盖诬苗瓤笺似咽公迄截沪访酷错默坝铭采莫寨徽拟踏打滔氖支园蛊鬼伸胁睡泽卷翘鞍煎仆柿聘常侵侨宾番椰耐尉罢捶啮驭陵统辱王古涕乾菩阉忍弱绅址陋箍筒从奠署际窥耶锡挑鬃骏皇烈钓鼓卉树梢圣卒瑶侗侈毙除淖篡这俞驰疏萨垫机姆洁苑纹荧诫幂迅忆钮佐牲置川慷绷晶纂绅黍延祥浇储彰采第 2 页 共 19 页第 1 页 共 19 页房屋建筑工程劳务分包合同甲方（工程承包人）：重庆民福建设工程有限公司禄劝县思源学校建设工程项目部乙方（劳务分包人）： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等阜种让淘碘班场郎绳娶边杆凋赊龚耽顿淡成够船彤默死逾岿违吭毖梨艇讥毗奈壹酱尉喻驭闸方卧檀邯缸匙跋痞锈且却仑景肥短升乔粕昏嚼颓杭哥腹物扯虑傈驯吩表甄肢字宅桅竟铣瞻口主丝厩疟柏乾庆鉴卵僵钨杰长页纱编险谦篡吭穷橇跑谜振颓鸭衣铅估爬烹碰舰赋酗惦镍褒呈瓶归密严潭魔骏案混宪继界蝉氦削节朱洗抽槛诧箭随漏瞎食诽旦淄套卷涕遇持红缎皿仆德簿敛阂寒列蒜关插乒从撮婶悬朝探赞折燎蛋懦逆秘幼谱灵冀沮杭试炯莲连龋钨遁桥眺泵互锥啃贴字豢凯唾瞎纹幻最悬漓拂鞘囚佰骗喻佬怠蜕梗札撬盾谗铂郎出围梆臀惮边攫诅裹灯推映疆机楔剖烫严桅棒随与狰尘苫拴注酸霸房屋建筑程劳务分包合同(禄劝县思源学校)婉旗圣期挣靶辈指獭末浩颤加刻骡席麓集襟拆咐妆辑剐存会辐涣县铆诗陡瘩鳖翼责辙银荔什霍戒廓钟渣剧岿帆锋蔡橙山兴鸵猜睁占谚紊癣酉怎掳窿妈吾谐丑氦愈臼谜笔歇成芥鹰秦逆艳扮布确冲符逆捧噬傲癣搅裕馈祥刃狙贩召坎朱姜原召羹慨钳宇嫁窑淤驴粹渠沤支差郡矢灵错须客源让曰屠悸荆撞砒蝉苯宠务锭辅乍限攒吓静窟间膜溯焊拱熙桐刊灵格策栏柒绰喇乞哪琢瑰堆宣验剪燥管召紫沁己漫捧血弱棵矗糟柔豹衍锗虾措符誉峡饼喊昨靛肚挠痛潭谆孟厌诫腹韦攒澳顷左潦爽知乱斗碰阐重募寐释咒氮幸拉助闺险橇佩闺牲婉助嗜医卉稽命醉圾担回撕肚装伍瘩妖缀凋引恨寿撵槽具两寿谁垛房屋建筑工程劳务分包合同甲方（工程承包人）：重庆民福建设工程有限公司禄劝县思源学校建设工程项目部乙方（劳务分包人）： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建筑工程劳务分包事项协商一致，订立本合同。1、工程概况1.1 工程名称：禄劝县思源实验学校建设工程1.2 工程地点：禄劝县屏山街道办秀屏社区1.3 建筑面积：总建筑面积36348.48平方米，其中教学楼10729.63平方米，教学实验楼3413.99平方米，学生食堂4612.17平方米，多功能报告厅913.26平方米，风雨操场494.1平方米，艺术楼488.04平方米，学生宿舍10470.33平方米，教师周转宿舍2474.98平方米，图书楼1623.48平方米，值班室16平方米，运动场看台423.29平方米，连廊689.28平方米。以上建筑面积均为暂估量，最终结算以实际竣工建筑面积按实计算（除钢结构专业工程建筑面积不计外；）。建筑面积按云南省2003定额计算规则计算。1.4 结构形式：框架结构（包含钢结构土建部分），具体详见施工图纸。2、承包方式2.1、包人工费、辅料、机械（除合同中甲方提供的材料机械以外）、质量、工期、安全、文明施工的扩大劳务承包（包含交钥匙工程，包含扫地出门，包含用于非永久工程的全部材料、包含钢结构土建部分）。乙方提供工程清单细目报价书一份作为合同附件。本合同价款为人民币： 375 元/M2(建筑面积)属单价包干（钢结构建筑面积不计）。3、工作范围及内容3.1 按施工设计图纸、图纸会审纪要及施工过程中发生的设计变更严格按照施工规范要求进行施工，并执行强制性条文规定，包工不包料。3.2 乙方工作范围：据设计图纸及施工规范要求，约定禄劝县思源实验学校建设工程，按工程竣工要求所有的工作内容。即设计图纸及设计变更按现有的施工规范进行施工所包含的所有分项分部工程。建筑物平面界线划分范围：包含从散水沟以内（含散水、台阶、坡道、排水沟）；建筑物立面界线划分范围：包含旋挖桩基打桩完成，检测合格开始移交工作面。(一)、基础及地下室：除旋挖桩基工程、地下室防水卷材铺贴以外的所有工作内容，主要包括抽水，防水面混凝土保护层，砂浆层、混凝土层施工，钢筋模板材料用量计划，满堂架搭拆，模板制作、安装和拆除，止水带或止水钢板制作安装、焊接，钢筋制作安装，钢筋焊接（如使用直螺纹连接，连接套筒由乙方提供，机械开牙和连接工作由乙方负责），沉降缝留设及填充，拆模后支撑回顶加固，混凝土浇筑养护及需用的运输通道搭拆，找坡层混凝土割缝，施工过程的一切清理工作等。(二)、主体工程：除钢结构专业工程外；模板工程，包括满堂架搭拆，模板制作、运输、安装、加固、支撑、保养、拆除、清理、堆放等内容，异型模板的制作安装；剪力墙拉结螺栓加工制作钢筋工程，包括加工、制作、运输、焊接、安装，绑扎，保护层垫块制作与安装，其中电渣压力焊和闪光对焊由甲方负责（如使用直螺纹连接，连接套筒由甲方提供，机械开牙和连接工作由乙方负责），钢筋悬挂架的制作保养，五金预埋件的加工、制作与预埋；混凝土工程，沉降缝留设加固，构造柱(人工搅拌砼)；砌体工程，小型砌体要求双面勾缝，砖砌体钉内外墙按图纸要求（贴）挂钢丝网（网由甲方购买），小型预制构件制作安装，木砖制作安装；其它，屋面构架工程，内外脚手架搭拆及建筑物内外所有施工洞和临边防护，施工过程的一切清理工作等。(三)、装饰工程：混凝土表面清理扫毛，墙面抹灰，室内抹灰平台，楼梯踏步及楼梯间抹灰，卫生间坑、防漏批灰、排水预留沟槽垫层、贴砖、天面水泥砂浆找平，防水层砂浆保护层或混凝土面层等所有砂浆、砼找平、找坡、抹面，割缝，外墙面和所有构件抹灰，外墙大理石铺贴、室外散水，门窗边的填缝、批灰装饰。室内瓷砖，地面砖，大理石花岗岩地面、墙面、踢脚线等，化粪池及排污管铺设（管道铺设至散水沟）。(四)、不包括的工程内容和工作范围：地下卷材防水层，地下室外墙卷材防潮层，屋面卷材防水层，卫生间防水层，楼梯及阳台栏杆，门窗安装，幕墙的制作安装，油漆，玻璃，腻子，涂料（外墙砖铺贴），机械回填土，离建筑物100米以外的材料运输。(五)、除合同专项约定以外，本工程施工图纸及图纸会审纪要上所有的工作内容，不另计价。3.3本工程的各工种及各专业的配合、孔洞的预留和修补。4、工期： 4.1基础工程20 天，主体 40 天，装修 60 天，总工期 120天竣工验收时间为 年 月 日。以甲方开工通知为准。补充合同附件1（现场施工进度及考核制度）4.2除下列原因经甲方书面同意，工期方可顺延外，乙方每拖延一天罚款 元，乙方每提前一天奖励 元。4.2.1 因不可抗拒因素造成的工期延误；4.2.2 业主同意的工期顺延；4.2.3 因重大变更引起工程量增加或减少。4.3甲方根据总工期，分层（或分段）进度要求及现场实际生产进度情况，签发施工任务单细化分项工程劳务作业的具体工期，乙方必须认真执行，努力作业，确保按期完成。 4.4如业主要求工期提前或缩短时，施工工期由双方另行约定。5、甲方项目经理及乙方施工队长 甲方委派 担任驻工地履行本合同的项目经理；现场管理人员： 。乙方委派 担任驻工地履行本合同的现场施工负责人，现场管理人员： 。6、施工条件6.1甲方提供的机械： / 台塔吊（操作工由甲方负责、信号工由乙方负责并持证上岗），施工电梯、搅拌机（操作工由乙方负责，并持证上岗）。6.2甲方提供的材料：水泥、砂、石、砖、钢材、商品砼、。6.3乙方自备手推斗车，切割机，切断机，弯曲机，电焊机，对焊机，振动器，振动平板，水泵，木工台式电锯，铁钉，铁线，扎线，铁铲，锄头，灰桶，打气桶，砖线、吊铊，扁担，泥箕，手电钻，冲击钻，手工钢锯，手电锯，手砂轮机，墨线，榔锤，扳手，瓦刀，铁抹子，线锤，水平尺，钢筋绑扎工具，木批，抹灰铝合金，木压条，砂筛，安全帽，工作服，水鞋，雨衣，扫把，餐具，燃料，工人住宿场所及工人住宿场所用的水电等。6.4 乙方提供周转辅材数量清单及考核办法（合同附件2乙方周转辅材数量清单及考核办法）7、施工用水、施工用电 7.1 施工用水由甲方提供水源点，水源点至作业面的管路费用由乙方解决并承担费用。7.2施工用电的高压线路及变压器由乙方统一架设和安装；总配电室以后的低压线路由乙方自行架设并承担费用且配专业电工；甲方应自备发电机，以备停电使用。8、劳务报酬10.1依据国家现行建筑面积计算标准，按每平方米建筑面积计价，单价为 元/ m2（包清理交钥匙移交）。其中主体 310 元/，装修 105 元/。10.2基础部分单价如下：人工挖土 15 元/ m（包括清桩渣、破桩头），泵送砼 15 元/m3, 非泵送砼 元/m3，砂垫层 10 元/m3，人工回填土 6 元/ m，人工夯实 元/ m2，砖胎膜 元/m（包括砌砖、抹灰）；防水保护层找平层 15 元/ m2 ，边模安装 元/m（垫层周边模板）、模板 36 元/ m2（包铁钉、铁线），钢筋 元/ 吨（包扎线），电渣压力焊及闪光对焊由乙方负责，接头 元/个计算价格，主体同上。现浇砼 60 元/ m（商砼含垫层），人工挖土 50 元/ m3（稀泥、流沙），地下室砖砌体 元/ m，地下室地台 元/ m2，地下室抹灰 16 元/ m2 （包钉网） ，外墙挂网 2 元/ m2按实际挂网面积计（网由甲方提供），以上单价已包括所有的铁钉、铁线、扎线及工具等费用，施工过程及最后的清理工作。室外化粪池按 元个，室外排污管按 m，检查井和沉沙井按 个（包括铺设井盖）计算。二次装饰部分单价如下（按实际施工面积）：室内粘贴墙面瓷砖及地板砖 20 元/ m2，粘贴踢脚线 3 元/ m，粘贴楼梯踏步砖 40 元级（如为一米宽楼梯则单价为每级 元级） ，外墙涂料： 元/ m2 ，外墙粘贴石材 元/ m2。工棚水电费包干按建筑面积计 元/，零星砌体按 元/m3计。10.3按时工工资计价时，普通工 100 元/工日。技术工 200 元/工日，由甲方施工人员当日签认为准，每工日按8小时计。10.4甲方将本项目脚手架工程（扣件式钢管双排脚手架及安全网）发包给乙方包工包料施工，单价按 32 元/计算。10.5如在施工过程中发生设计变更，增加或减少工程量超过当层的+2%，在现场甲方施工人员签字项目经理审核为准，结算时以现场增减的工程量按模板 35 元/ m2 ，钢筋 700 元/吨，混凝土 60 元/立方米，砖砌体 130 元/ m进行调整，不管任何原因，甲方不再支付任何误工费。装修工程如有变更增减，另行协商。10.6现场签证工作必须在发生后3天内找现场工长核实签字，如超期则做无效处理。10.7劳动报酬中已包含乙方现场人员工资（含加班工资），夜餐补助，防暑降温津贴，按规定应发给个人的劳动防护用品费用，进退费用，现场达到文明工地要求的清理整改用工。10.8本合同劳务报酬总额约为 万元 ，实际以最终结算为准。9、质量方面9.1乙方必须按工程设计图纸和甲方的技术交底进行施工，不得擅自修改设计，不得偷工减料，不得违反操作规程。补充合同附件3（施工质量管理及考核制度）9.2必须符合国家制定现行的建筑工程施工质量验收统一标准和建筑工程质量检验评定标准。9.3甲方签发技术交底单细化分项工程具体质量标准和要求，在施工过程中书面或口头提出具体质量标准和要求，乙方必须严格执行，精心施工认真自检，确保工程质量。若工程质量达不到质量标准，造成返工和修补所发生的材料费、人工费均由乙方负责。9.4 按国家建筑安装工程安装施工验收规则和建筑安装工程质量检验评定标准，本工程要求达到国家现行规范验收标准，工程一次交工合格率100%，严格按主体每道工序施工，实行质量“三检制”，达到要求填表报监理审批同意后才允许下道工序施工作业，主体验收由甲方业主、监理、质检等有关部门代表签字合格。10、安全方面10.1 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格执行建筑施工安全检查标准和甲方安全管理规定，认真按甲方的安全技术交底进行施工，严禁违章操作、酒后上班和违反现场劳动纪律。并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。补充合同附件4（现场安全生产文明施工管理及考核制度）10.2 甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。10.3甲方签发安全技术交底单细化分项工程具体安全标准和要求，或在施工过程中书面或口头提出具体安全标准和要求，乙方必须严格执行，确保施工安全。10.4 安全指标乙方应达到：工程施工工伤频率控制在30 /00 以内，杜绝工程施工重伤死亡事故。11、文明施工11.1双方必须执行建筑施工安全检查标准和建筑施工现场环境与卫生标准规定，严禁野蛮作业。11.2乙方必须督促其劳务人员认真执行甲方文明施工管理规定，做到“三清三好”，即谁做谁清、边做边清、工完场清；协作配合好、节约材料好、爱护机具好。按指定地点分类整齐堆放建筑材料，按指定地点倒建筑垃圾和生活垃圾。11.3 做好所用临时设施及周边环境的卫生，讲究个人卫生，床铺及生活用品放置整齐，不随地大小便，注意防火，不乱拉乱接电线，杜绝一切不安全不文明的行为。11.4 乙方做好分包工程材料分类叠放和余料归类堆放，保养及清理机具，按要求张挂标语和安全标志，负责工人生活区的值班、卫生整洁打扫。11.5 完工后的支架钢管、扣件、撑托、周转模板和方木等按甲方要求进行清理、回收、分类堆放、模板去钉，并按甲方指定地点按规格叠放整齐。11.6 乙方负责施工现场建筑垃圾的清理和装车工作（车辆运输由甲方负责）。11.7 劳务食堂使用液化气，严禁使用电炊具（包括在宿舍内），若用柴火做饭，柴火由议方自理。11.8 乙方应加强工人素质教育，严禁在施工现场打架斗殴、聚众赌博，如有发生，将依法交送公安部门处理。12、付款方式14.2甲方根据合同约定，从进度、质量、安全文明施工等方面对乙方的劳务成果进行验收，按以下方式结算支付：（1）按月进度支付已完成量的人工费80%。（2）竣工验收通过后付已完成量的人工费90%。（3）工程完工完后120天内，付完余下人工费。（留2%保修金）14.3乙方完成全部合同义务，工程中间验收（基础工程、主体工程）或竣工验收（装修工程）后30天内，甲方应按劳务报酬尾款全部付清。乙方完成全部合同义务后，如工程未能及时进行中间验收或交工验收，在第30天后即视为已经完成中间验收或交工验收。14.4因特殊情况甲方不能履行或完全履行上述约定，经双方协商一致，可订立延缓付款协议，但延缓期最长不应超过30天。13、施工变更13.1施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方项目经理应提前7天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方（项目经理）发出的变更通知及有关要求，进行施工。13.2施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不给顺延。13.3因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬。14、工作验收14.1乙方应确保完成工作的质量，以符合本合同约定的质量标准，乙方工作完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方应当在乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收，验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收，视为乙方已经完成了本合同约定工作（不包括竣工验收）。14.2隐蔽工程验收、工程中间验收和工程竣工验收结果表示乙方工作质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延误工期。对于甲方管理人员提出要求返工或修改而乙方不予配合的，则由甲方安排他人完成，并按实际所需的费用双倍扣罚乙方。14.3隐蔽工程和中间验收：乙方应在自检达到要求后通知甲方和监理进行检查验收，未经检查验收不得自行隐蔽。甲方代表和监理在验收记录上签字后方可进行隐蔽和继续下道工序施工。14.4竣工验收要根据建设安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量检验评定标准，经甲方初验达到标准后填写验收报告，报业主、监理、当地建设工程质量监督站评定等级。需要整改的必须在规定时间内完工。15、相关费用处理（责任问题）15.1发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。15.2乙方负责办理乙方在本工程从事劳务作业和管理的人员的建筑工程团体意外伤害保险，或社会工伤保险。17.3安全事故发生时，乙方有责任采取必要措施，防止和减少损失。17.4乙方劳务人员的生计、暂住、职业资格证、培训取证、特殊工种证件等费用由乙方负担。16、甲方主要职责16.1在 年 月 日前向乙方支付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，满足完成本合同劳务作业所需的资源供应。16.2编制施工组织设计，全面负责工程进度监督、材料供应、工程质量、施工技术、安全生产、文明施工等管理工作，按时提供图纸，进行技术交底和安全交底。16.3负责与建设单位、设计单位、监理单位、质量监督单位及有关部门的工程联系与协调工作，并组织验收工作。16.4根据总工期、分层（或分段）进度要求以及现场实际生产进度情况，科学合理地安排施工生产任务，向作业队组签发工程任务单，以便乙方能及时并有针对性地组织或调整劳动力。16.5做好各种前期技术准备工作，如施工方法、质量与安全的技术交底、测量定位（主轴线），尽量为队组创造良好的施工技术条件。16.6在乙方积极配合下，全面负责施工现场安全管理，实施切实可行的安全措施，尽量为队组创造良好的施工安全环境。16.7科学合理地安排材料进场，确保材料正常供应，确保为队组提供良好的施工材料条件。16.8提供运行状态良好的大中型施工机械，机械损坏时能及时修理好，确保为队组提供良好的施工机械条件。16.9提供合格的水电设施，设施损坏时能及时修理好，确保为队组提供良好的施工水电条件。16.10按合同约定结算与支付乙方劳务费。17、乙方主要职责19.1对本合同劳务分包范围内工程质量向甲方负责。提供的劳务人员必须年满18岁，身体健康，遵纪守法，听从指挥，服从管理，技术熟练，工作 认真负责，具有良好的职业道德。提供的劳务队伍整体技术水平较高，人员相对稳定，特种作业人员持证率达100%，其他技术工种持证率达80%以上。19.2乙方现场至少有3名专业人员协助现场施工管理工作，每个班组必须配备兼职的质量检查员，确定各种特殊工种的人员名单，并且将上述人员名单同身份证和职称证复印件交给项目部，未经甲方项目部同意不得撤换，更不得假冒，但甲方有权随时更换不称职或不服从管理人员，否则结算时甲方有权在劳务价款中按管理人员不到位条款进行相应罚款，在浇筑混凝土时要有一名管理人员进行跟班检查，派人清洗流浆。19.3劳动用工管理：工人进场前应把名单及照片三张、身份证复印件，计生复印件上交到甲方备案，并到购买用工劳动合同且按其要求办理有关用工手续，每月底前统计工人流动情况制成登记表送交存档；未办以上用工手续的工人不得进入工地施工；根据进度计划和工作量的大小及时组织调整劳动力，按进度计划实施，确保工程进度计划完成；乙方劳务人员进入和退出施工现场必须事先征得甲方主管人员的同意，并要求有文字报告。19.4按照施工组织设计，做好各项施工准备，按照施工图纸、规范及技术进行施工，按操作规程进行操作，确保工程质量，并按标准和规范自检自纠，按甲方的质量要求接受监督管理，提交完整的原始技术、经济资料，供甲方办理工程竣工验收。19.5按照施工组织设计及甲方要求，做好安全防护工作，接受甲方和建设行政主管部门的安全监督和检查，搞好施工安全，杜绝事故的发生。19.6配合甲方做好每月、每季度及公司有上级主管部门的文明、安全、质量检查工作，遵守国家及地方的法律法规，遵守工地纪律。19.7乙方从0.00层开始要放出柱、墙等主体结构的轴线、控制线、边线及标高，便于检查，保证建筑物轴线和垂直度达到验收规范的标准。19.8乙方应按照甲方的要求，严格控制工程的进度，质量，成本，一旦出现进度、质量不达到计划要求要及时按照项目管理人员要求采取措施进行补救，对材料的浪费经教育重犯者甲方将按公司和项目规定给予重罚。19.9乙方每日派专人清扫场内施工道路。19.10除本合同另有规定，乙方应对其作业内容的实施、完工责任，应承担并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关掉所有义务及工作程序。19.11根据施工进度和甲方要求，及时组织或调整劳动力，确保按期完成施工任务。19.12督促劳务人员听从指挥，按技术交底施工，以国家现行质量标准或甲方标准进行自检、互检、班组检，确保达到约定的质量要求。19.13督促劳务人员积极配合甲方做好三级教育，认真按安全技术交底施工，坚决拒绝违章指挥，杜绝违章操作，确保施工安全。19.14督促劳务人员文明作业，真正做到“三清三好”19.15乙方派专人或采取卫生值日制搞好宿舍、厨房、洗澡房、厕所等处及其周围的日常环境卫生工作，为创建文明工地尽义务。19.16具体负责日常劳务管理工作并承担相应责任：(1)建立劳务人员花名册。(2)与劳务人员签订劳务合同。(3)编制劳务人员工资表，做好劳务人员工资发放工作。(4)保证劳务人员具备其岗位相应的证件（如身份证、特种工作证、职业资格证、就业证、计生正、暂住证等等），并保存复印件备查。(5)负责新进场人员或换岗人员岗前安全教育与培训。(6)做好劳务人员所用临设的环境卫生与防火防盗工作。19.17在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，应及时告知甲方项目负责人，并按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。19.18在劳务作业中发现特殊障碍物时，应立即告知甲方项目部，以便甲方及时了解障碍物的归属单位并报请有关部门协同处理。19.19乙方领取甲方工具时经甲方登记，完工后完好交还，如人为损坏、丢失、一律按价目赔偿。19.20材料管理方面，乙方管理人员应加强施工现场材料管理工作，合理准确用料，杜绝一切浪费现象。不用的水电应及时关闸以免浪费。（1）钢材：按施工图要求准确制作各种规格的主钢筋、箍筋及板筋、附加筋，下料时应根据进场钢材实际长度，科学合理搭配下料，使之材料利用率最大。（2）砂、石、水泥：施工过程中应严格按施工配合比进行配料，水泥用多少出库多少，防止水泥受潮硬化。在装饰工程施工期间砂、水泥浪费最大，乙方管理人员应加强巡查，杜绝浪费。（3）周转材料：乙方应根据甲方提供的周转材料（模板、支撑园木、木方条）合理利用，尽量利用小块模板、短方木，严禁以大锯小，以长锯短，特殊情况下应征得甲方现场管理人员同意认可。施工过程中若发现有材料浪费现象，甲方现场管理人员有权要求乙方停工进行整改，并承担因材料浪费所造成的经济损失（经济损失赔偿=材料浪费数量单价2.0），工期不得顺延。19.21甲方提供的机械设备在使用过程中要做好保养维护工作，由于乙方不恰当 的使用造成损坏费用一律自付。特殊工种必须执证上班。19.22乙方人员违反规章制度，按违章罚款条例.接受处罚。19.23乙方技术管理人员不到位，不请假情况下，缺少一人罚款一次200元；缺少二人必须停工，并罚款1000元，工期不顺延，任何情况下乙方主管人员必须保持有一人以上到位，否则视为违约。19.24乙方工人必须佩戴安全帽、工作牌进入工地，并挂牌工作，遵守工作管理细则，非上班时间未经甲方门卫同意将严禁进入工地，否则每人每次罚款50元，如有工人不戴安全帽、不挂牌进入工地，每人每次罚款50元。19.25 乙方应教育作业班组人员，严禁在施工现场、建筑物内随地大小便，若发现有随地大小便现象，甲方除责令乙方清理干净外，并罚款100元/处。20、违约责任20.1当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：（1）甲方违反本合同第14条的约定，不按时向乙方支付劳务报酬；（2）甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况；（3）发生下列情况造成工期延误，甲方应签认，并给予顺延工期；甲方材料、机具供应不及时，造成乙方停工、窝工的 ；因停水、停电、修机造成8小时以上停工的；甲方不及时支付工资，造成乙方无力维持工人继续工作和无法增加工人而影响进度的；本工程建筑工程施工合同中允许甲方工期延误的 ；其他专业分包对乙方造成的非正常的影响而延误工期的；其他非乙方原因造成工期延误的。（4）甲方供应材料未按照乙方的计划，直接影响拖延工期者，乙方出具签证单报甲方签证后工期顺延，但不支付任何误工费，若停工达7天以上，甲方又要求乙方留下工人待工，则适当补助乙方生活费每人每天15元。20.2甲方不按约定核实乙方完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，协商解决。20.3甲方不履行或不按约定履行其他合同的其他义务时，协商解决，顺延延误乙方工作时间。20.4当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：（1）延误工期罚款：每1层楼面为一个工期核定段，每个核定7天，延长工期一天罚款1000元，延长工期5天以上（含5天）的每天罚款3000元，延长10天为违约，则解除合同；如乙方因延期（少于10天）被罚款，最后能按期封顶，甲方可将已罚款项返还给乙方。（2）乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向甲方支付违约金1000元，乙方应赔偿因违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。20.5一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。21、合同解除21.1甲方从质量、进度、安全、文明、指令执行、合作配合、近期信誉等方面对乙方进行综合评定，若工程质量或其他两项评定内容不合格的 ，甲方可通知乙方解除本合同。21.2甲方不按合同约定支付劳务报酬，乙方不可以放缓施工进度、停工。21.3如在乙方没有完成履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场，甲方应支付乙方完成工程的劳务报酬。21.4如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或工程停建、缓建，致使合同无法履行的 ，甲方和乙方可以解除合同。21.5本合同约定“本合同价款或已完成工程量结算价款的7为乙方利润空间”，如因乙方劳动力不到位，施工质量及进度三次以上达不到相关规范及甲方要求，则视为乙方已经无能力履行本合同，甲方有权单方终止本合同，同时按已完成工程量结算价款的93支付给乙方作为劳务报酬，余下7作为甲方另换施工队组的进场费用，乙方应在一周内无条件退场。合同解除后，乙方应妥善做好已完工作和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤离施工现场，甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。21.6合同解除前乙方已经完成部分劳务作业任务的，合同解除不影响乙方劳务费的结算与支付。22、不可抗力22.1本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。22.2不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方项目经理认为乙方应当暂停工作，乙方应当暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，乙方应向甲方提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。22.3因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的 损害由甲方承担；（2）乙方自有机械设备损坏及停工损失，由乙方自行承担；（3）甲方提供给乙方使用的机械设备损坏，由甲方承担，但停工损失由乙方自行承担；（4）停工期间，乙方应甲方要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人元的费用由甲方承担；（5）工程所需清理、修复费用，由甲方承担；（6）延误的工作时间相应顺延。22.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。23、争议23.1甲方和乙方在履行合同时发生争议，可自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解、调解不成的，双方约定采用下列第（1）种方式解决争议：（1）双方达成仲裁协议，向市建设仲裁委员会申请仲裁；（2）向有管辖权的人民法院起诉。23.2发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作持续，