小额工程承包及施工合同(样本).doc

小额工程承包及施工合同签署合同双方:发包人(全称)：承包人(全称)：因发包人天然气工程建设需要,委托承包人承建 ，根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律、行政法规，为明确双方在工程承包及施工过程中的权利义务，经双方协商一致，特签署本合同，以资共同遵守：第一条 工程项目工程名称： 工程地点： 承包范围： 发包人指定 工程建筑面积: (平方米)承包方式： 材料甲供，乙方负责施工 （清包或其他承包方式）工程质量： 确保合格 工程价按实际工程量确定；参考总价约：RMB 元；第二条 施工准备A、发包人职责：1、委托 为施工现场总代表，总负责现场的日常管理工作；2、提供 工程 施工图纸 壹 套；B、承包人职责：1、委托 为承包人现场总代表，负责施工现场的日常管理工作；2、听从发包人及其总代表的指挥和管理；3、应当按工程所在地的有关规定办理完毕各种证件手续；4、应当严格按照约定进行施工，施工材料应当符合国家标准；无国家标准的，应当符合部委（行业）标准；没有国家和部委（行业）标准的，经发包人书面同意可适用工程所在地地方标准。第三条 工程期限 A、工程总工期： 根据具体施工情况另行确定。 B、如遇下列情况，经发包人现场代表签证后，工期相应顺延：1、在施工中如因管理部门停电、停水24小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工；2、人力不可抗拒的因素如洪水、暴雨等延误工期。第四条 工程质量A、承包人应当严格按照施工图纸和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工，并接受发包人代表的监督。B、工程竣工后，承包人对工程实行保修，保修期为 壹 年。保修时间自通过竣工验收之日算起。第五条 工程价款的支付与结算工程造价=工作量*单价。工作量以乙方实际完成的合格工作量并经甲方签证认可为准。单价：DN300管道380元/米；DN400管道480元/米。工作内容包括钢管顶管、工作坑开挖、回填、修复等全部工作内容。工程款支付：根据乙方当月完成合同内的合格工作量，甲方于次月10日前付乙方工程款至当月完成工程价款的60%，工程完工并验收合格后三个月内结清。第六条 工程验收A、工程竣工后，承包人代表应及时书面通知发包人代表验收。B、竣工工程验收，以国家颁发的有关竣工验收规定及施工图纸为依据。C、在保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包人无偿保修。第七条 违约责任A、承包人的违约责任：1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金每日合同总价 0.2 %；2、工程不能按合同规定的工期交付使用的，偿付逾期违约金每日合同总价0.2%；3、顶管施工必须保证管道外防腐层不被损坏，如因顶管施工造成防腐层损坏引起的返工费用由承包人承担；4、工程施工必须注意地下管线保护，因施工造成地下管线损坏由承包人负责赔偿。B、发包人的违约责任：不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额日 0.2 %偿付违约金。第八条 保密条款：因签署、履行本合同而接收或取得的一切信息双方在任何情况下都不得向第三方泄露。不论本合同是否变更、解除或终止,合同的保密条款不受其限制而继续有效,双方均应继续承担保密条款约定的保密义务，但一方因财务需要以及政府要求所做的披露除外。第九条 纠纷解决办法任何一方违反本合同规定，双方首先协商解决；协商不成，通过 烟台市 仲裁委员会裁决解决。（双方未在合同中约定仲裁机构，事后也未达成书面仲裁协议的，可向工程所在地人民法院起诉。）第十条 本合同自双方法定代表人或授权代表签字，加盖双方公章后生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后失效。但合同的失效不影响本合同中保修条款和保密条款的效力。第十一条 附则：本合同一式肆份，甲乙双方各执正本两份。安全协议、工程图纸、双方授权委托书作为本合同附件；书面协商文件作为本合同附件；合同附件与本合同具有同等法律效力。其他未尽事宜，双方协商解决；发包人（