建筑工程施工合同范例.doc_第1页
建筑工程施工合同范例.doc_第2页
建筑工程施工合同范例.doc_第3页
建筑工程施工合同范例.doc_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

建筑工程施工合同范例 建设工程施工合同是指发包方(建设单位)和承包方(施工人)为完成商定的施工工程明确相互权利、义务的协议下面小编整理了建筑工程施工合同范例希望对大家有帮助 甲方:乙方:(以下简称乙方) 根据中华人民共和国合同法和建筑工程承包合同条例的有关精神经甲乙双方协商甲方同意将工程承包给乙方为明确双方权力与义务特签订如下协议条款供双方共同遵守 一、工程名称:地点: 二、承包方式 三、工程承包内容 四、合同价款 五、付款方式 六、总工期要求个工作日 七、甲方责任 1.甲方在通知乙方进场时施工场地应具备三通一平等开工条件 2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款若甲方不按合同约定支付工程款导致施工无法进行乙方可停止施工由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失 八、乙方责任 1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕并符合验收要求 2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格延误期每日罚款元 九、工程质量、安全及保修 1.乙方应按照图纸精心施工工程质量符合验收标准 2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责甲方不承担任何责任 3.工程竣工验收后乙方对施工的工程质量负责保修一年 十、争议及解决办法 未尽事宜甲乙双方协商解决和解、调解不成的按以下方式解决争议: 第一种解决方式:双方达成仲裁协议向约定的仲裁委员会申请仲裁;第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉 十一、本合同一式三份甲方一份乙方两份双方签字盖章后生效 甲方:乙方: 代表:代表: 年月日 甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方) 根据中华人民共和国合同法和建筑工程承包合同条例的有关精神经甲乙双方协商甲方同意将工程承包给乙方为明确双方权力与义务特签订如下协议条款供双方共同遵守 一、工程名称: 地点: 二、承包方式 三、工程承包内容 四、合同价款 五、付款方式 六、总工期要求个工作日 七、甲方责任 1.甲方在通知乙方进场时施工场地应具备三通一平等开工条件2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款若甲方不按合同约定支付工程款导致施工无法进行乙方可停止施工由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失 八、乙方责任 1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕并符合验收要求 建筑工程申请认证财富值双倍检索优先专属展现同行交流 2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格延误期每日罚款元 九、工程质量、安全及保修 1.乙方应按照图纸精心施工工程质量符合验收标准 2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责甲方不承担任何责任 3.工程竣工验收后乙方对施工的工程质量负责保修一年 十、争议及解决办法 未尽事宜甲乙双方协商解决和解、调解不成的按以下方式解决争议: 第一种解决方式:双方达成仲裁协议向约定的仲裁委员会申请仲裁
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 技术指导

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论