麓湖周边老旧小区微改造项目供电管线迁改工程施工合同范本

麓湖周边老旧小区微改造项目供电管线迁改施工合同 合同编号： 甲方：广州市越秀区代建项目管理中心 乙方： 日期：2019年 月 日 麓湖周边老旧小区微改造项目供电管线迁改施工合同甲方：广州市越秀区代建项目管理中心乙方： 根据越秀区政府的工作安排，乙方受 甲方 委托，负责 麓湖周边老旧小区微改造项目施工范围内的管线迁改管理工作。在上述范围内，有产权属 广州供电局有限公司越秀供电局 的 供电低压架空线路 需要 进行下地迁改 。根据广州供电局有限公司越秀供电局的迁改方案（编号：越配低迁2019- ），所需费用由甲方根据有关规定向乙方办理工程支付。依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等有关法律的规定，经甲乙双方协商一致，特订立本合同。一、工程概况1.1工程名称：麓湖周边老旧小区微改造项目供电管线迁改工程；1.2工程地点：越秀区宝汉社区村委会广场、宝汉直街、南约直街；1.3工程内容：（具体内容详见本工程迁改方案以及施工图纸）。二、工程委托范围及合同计价方式2.1乙方对 麓湖周边老旧小区微改造项目供电管线迁改工程施工，编制竣工报告及资料，按存档有关规定向甲方移交竣工存档资料。（注：存档资料主要有区财政管理部门终审结算两套，竣工图纸两套）2.2本合同采用包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工的承包方式，工程总价包括但不限于以下费用：材料费用、施工手续费、工程施工费、人工费、措施费等完成本项目工程发生的所有的费用。三、合同工期及延误3.1合同工期3.1.1本工程总工期为 40 日历天，计划2019年 月开工，2019年 月 日完工并移交，具体开工日期以总监理工程师发出的开工令为准。3.1.2关键节点工期要求：序号关键工期节点施工完成计划123453.2工期延误在合同履行过程中，因以下原因造成工期延误，工期相应顺延；3.2.1如因拆迁、设计变更、管线迁移工程量增加致使乙方暂时无法进行正常施工时； 3.2.2因不可抗力因素致使施工不能正常进行；四、质量标准4.1按照国家或工程所在的地区现行施工验收标准进行验收达到 合格等级 或达到原有工程标准。4.2本工程使用的材料质量、规格标准不得低于设计图纸及相关施工技术规范。4.3质量目标：一次竣工验收合格。且必须取得广州市结构优良样板工程。必须取得广州市建设工程优质奖，争创广东省建设工程优质奖。必须取得广东省建设工程优质奖，争创国家优质工程奖。其他：一次竣工验收合格。五、工程预结算的编制、审核及工程款的支付5.1预（结）算编制5.1.1预（结）算编制的计量：预算编制以省、市政府颁布的最新定额，特殊专业工程如通信工程采用相关部颁专业定额编制。5.1.2材料价格：本工程材料（设备）单价执行预算中的材料（设备）单价计算。初审预算中没有的主材设备，由乙方提供经项目业主、监理确认的文件作为计价依据。对拆除部分主材乙方无权处理，双方另行协商。5.2预（结）算的审核及支付5.2.1工程竣（完）工后，乙方凭齐备的竣（完）工图及有关签证、验收证明（资料要一次性备齐），两月内编制竣工结算，乙方在收到齐全的竣工结算资料后2个月内完成工程结算初审。5.2.2中标价为人民币： （￥ 元，其中暂列金额￥ 元，暂估价￥ 元）。对于工程费用的支付，分三次付清，第一笔款项自签订本合同之日起，甲方于七个工作日内预付中标价的50%，即￥ 元给乙方作为工程启动备料款；第二笔款项待乙方线缆敷设完毕并经供电局验收合格后，甲方于送电前七个工作日内付款至中标价的80%即￥ 元；第三笔款项最后结算经越秀区财政部门终审后七个工作日内支付至终审价100%。每次付款前乙方须向甲方提交支付申请和相应发票，甲方以银行转账或支票形式支付（以上时间不含财政部门审批时间）。5.2.3在工程结算审定后，如甲方已支付工程款已超过最终审定价。乙方应在接到甲方通知之日起十五日内向甲方退回超付款项。六、双方的义务6.1甲方义务6.1.1按合同约定的时间向乙方支付工程款及相关费用。6.1.2迁改工程完工后，组织相关部门进行竣工验收。6.1.3负责解决工程交叉施工及施工现场存在的相关问题。6.1.4负责审核施工过程中的设计变更，进度款及工程结算。6.1.5迁改管道工程完工后，参与相关单位和部门对工程进行竣工验收和工程交接工作。6.2乙方义务6.2.1办理本工程施工的报建、报批手续。6.2.2根据甲方提供的工期计划和现场实际情况，按管线工程验收标准进行施工。6.2.3施工期间，必须注重文明施工，受理和解决施工过程中因乙方未按文明施工要求导致的投诉和纠纷问题。6.2.4因乙方管理工作不妥，造成工期延误，甲方保留要求乙方赔偿经济损失的权力。6.2.5本合同范围内的迁改管道工程，因乙方不尽责原因造成的纠纷和损失，由乙方负责承担。因乙方方案或施工等原因，引起的周边建筑物、管线等的沉降、挖坏等引起的一切损失由乙方承担。七、材料供应办法本工程采用乙方包工包料的承包方式。八、安全、文明施工8.1乙方应遵守工程建设安全生产的有关管理规定，严格按安全标准组织施工。发生安全事故，立即上报有关部门并通知甲方，采取必要措施防止损失扩大。由于乙方安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用由乙方负责。8.2乙方应对其在施工现场的工作人员进行安全教育，做好文明施工，并对他们的安全负责。九、工程量计量9.1工程量计量工程量按合同甲方双方审核后的实际工程量进行计算。十、工程变更由于工程设计变更和其它非乙方原因引起迁改管道工程方案变更，甲方需书面通知乙方，乙方应及时变更迁改管道方案。因工程紧迫，如甲方为抢工期要求乙方进行施工的，乙方应予服从。十一、竣工验收与结算11.1竣工验收乙方按图纸及有关资料施工完成后，方可组织竣工验收。如验收不合格，乙方应返工，完工日期按再次验收合格的日期计。11.2结算11.2.1工程结算价以广州财政管理部门审定或备案的工程造价为准。十二、违约责任、争议12.1违约责任12.1.1甲方未能履行上述各项义务，导致工期延误或给乙方造成损失的，甲方需赔偿乙方的损失并顺延延误的工期。12.1.2乙方必须保证所有结算资料依据的真实性、有效性和合法性。否则甲方不予结算，甲方有权按所涉金额扣减乙方的工程费。12.1.3除甲方原因和不可抗力因素外，乙方不应推迟、延误本合同工点工期计划，如延误10天以上，甲方有权单方解除合同，追究乙方责任。12.1.4由于乙方原因造成甲方经济损失的，乙方应承担全部赔偿责任。12.2争议本合同在履行过程中发生的争议时，双主应本着公平、合理的原则及时协商解决；协商不成时，提请双方上级主管部门协凋解决；经协调达不成协议时，向管线工程所在地人民法院提起诉讼。十三、其它本协议一式 八 份，甲方执 六 份，乙方执 两 份。各份均具有同等法律效力。经双方单位签字盖章后，协议生效。（