武夷学院期末建筑工程合同管理考试试卷.docx

.系别 专业（班级） 姓名 学号 密封装订线武夷学院期末考试试卷（20 级工程造价专业20 20 学年度 第 学期）课程名称 建筑工程合同管理 B 卷考试形式 闭 卷 考核类型 考试 本试卷共六大题，卷面满分100分，答题时间120分钟。题号一二三四五六七八总分复核人得分得分评卷人一、 选择题：（共30题，每题1分，共30分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后10日内付款，但卖方直至2000年4月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方直至2000年6月1日才付款，买方应当按照每千克( )元向卖方付款。A. 100 B.110 C. 120 D. 1302.对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种( )。A.合法行为 B.违法行为 C.自然事件 D.社会事件3.合同法律关系( )，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。A.主体 B.客体 C.内容D.事实4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( )承担。A.乙项目经理 B.甲施工企业 C.建设单位 D.具体施工人员5.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是( )。A.法律关系主体 B.法律事实 C.法律关系客体 D.法律关系内容6.在施工合同中，( )是承包人的义务。A.提供施工场地 B. 在保修期内负责照管工程现场C. 办理土地征用 D.工程施工期内对施工现场的照管负责7.承包人在索赔意向通知提交后的( )天内递交正式的索赔报告。A. 14 B. 28 C. 7 D.568.设备安装完毕进行试车检验的结果表明，由于工程设计原因未能满足验收要求。承包人依据工程师的指示按照修改后的设计将设备拆除、修正施工并重新安装。按照合同责任应( )。A.追加合同价款但工期不予顺延B.由承包人承担费用和工期的损失C.追加合同价款并相应顺延合同工期D.工期相应顺延但不补偿承包人的费用9.发包人按照合同约定采购的门窗，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方与供货人检验接收后，口头指示承包人的仓库保管员负责保管。施工使用时发现部分门窗损坏，则应由( )。A.发包人承担损失责任 B.保管员负责赔偿损失C.承包人负责赔偿损失 D.发包人和承包人各承担损失的50%10.关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是( )。A.工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收，该检验视应视为工程师在场情况下进行的验收B.工程师没有参加验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验C.无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验D.重新检验表明质量不合格，承包人承担由此发生的费用和工期损失11.在工程建设的过程中，( )是最为常用的一种担保方式。A.抵押 B.留置 C.保证 D.定金12.工程具备竣工验收条件，承包人应当向发包人申请工程竣工验收，递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。实行监理的工程，工程竣工报告还必须经( )签署意见。A.总监理工程师 B.监理工程师 C.发包人代表 D.质量监督机构负责人13.工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行。如果实际影响了施工的正常进行，检查检验合格时，影响正常施工的追加合同价款和工期处理为( )。A.追加合同价款和工期损失全部由业主承担B.追加合同价款和工期损失全部由承包商承担 C.追加合同价款由承包商承担，工期给予顺延D.工期不予顺延，但追加合同价款由业主给予补偿14.由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于( )。A.正常工作 B.附加工作 C.额外工作 D.意外工作15.下列关于合同生效的时间说法不正确的是( )。A.一般说来，依法成立的合同，自成立时生效B.书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效C.附解除条件的合同，自条件成就时生效D.附生效条件的合同，自条件成就时生效16. FIDIC施工合同条件规定，用从( )之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。A.开工日起至颁发接收证书B.开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工C.颁发接收证书日起至颁发履约证书D.接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书17.在施工合同中，项目经理是( )授权的，派驻施工场地的承包人的总负责人。A.发包人单位法定代表人 B.承包人单位法定代表人C.总监理工程师 D.发包人代表18.承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定，承包商( )。A.必须接受裁决委员会的决定 B.可以将争议提交业主做决定C.可以提交仲裁机构做决定 D.可以再次提交工程师做决定19.设计合同履行过程中，( )属于设计人的责任。A.确定设计参数的取值B.组织对设计成果的鉴定C.办理设计成果的报批手续D.为现场的设计人员提供必要的工作条件20.无效的建设工程勘察合同，当事人应当请求向( )撤销。A.建设行政主管部门 B.质量监督机构 C.监理单位 D.仲裁委员会21.在工程施工中由于( )原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。A.不可抗力 B.承包方的设备损坏 C.设计变更 D.工程量变化22.在合同权利义务终止的原因中，( )是最主要和最常见的原因。A.债务清偿 B.合同解除 C.免除债务 D.债务抵消23.施工合同范本规定，图纸会审和设计交底应由( )组织。A.发包人 B.承包人 C.监理人 D.设计人24.监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供工作车辆，开展监理业务时监理单位使用自备车辆，则在监理服务期间的车辆使用费用应由( )。A.监理单位承担 B.承包商承担C.委托人补偿，属于附加监理费用 D.委托人补偿，属于额外监理费用25.双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的合同，应当采取( )的措施。A.将财产返还给对方 B.赔偿损失 C.继续履行 D.追缴财产26.下列关于建设工程施工合同的工期说法不正确的是（ ）。A.在合同协议书内应明确注明开工日期B.在合同协议书内应明确注明竣工日期C.在合同协议书内还应明确注明合同工期总日历天数D.招标选择承包人的，工期总日历天数也就是招标文件要求的天数27.不属于委托监理合同监理人义务的内容是( )。A.在委托的工程范围内负责合同的协调管理工作 B.负责建设工程外部协调工作C.按合同约定派驻人员D.不得泄露申明的秘密28.承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定，承包商( )。A.必须接受裁决委员会的决定 B.可以将争议提交业主做决定C.可以提交仲裁机构做决定 D.可以再次提交工程师做决定29.设计人完成了规定设计任务的25% 时，发包人由于建设资金的融资遇到问题而被迫停建工程项目。发包人向设计人发出终止合同的通知后，其后果处理应为( )。A.设计人没收发包人支付的定金B.设计人没收定金，发包人再支付合同价25% 的设计费C.发包人应支付合同价50% 的设计费D.设计人没收定金，发包人再支付合同价50% 的设计费30.组成施工合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是( )。A.合同专用条款 B.投标书 C.协议书 D.合同通用条款得分评卷人二多项选择题：（共15题，每题2分，共30分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。）1.下列哪些合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销( )。A.因重大误解而订立的合同 B.显失公平的合同C.以欺诈、胁迫等手段使对方在违背真实意思的情况下订立的合同D.乘人之危使对方在违背真实意思的情况下订立的合同E.以合法形式掩盖非法目的的合同2.建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括( )。A.因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作B.由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长C.原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担D.应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容E.不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事件影响消失后恢复监理服务前的准备工作3.为了保证设计工作的正常进行，发包人应提供的资料和文件包括( )。A.设计方案 B.规划许可文件 C.工程勘察资料 D.限额设计要求 E.高于设计规范要求的标准4.在施工合同中，( )属于发包人应当完成的工作。A.使施工现场具备施工条件 B.提供施工场地的工程地质资料C.提供工程进度计划 D.向工程师提供在施工现场办公的设施E.开通施工场地与城乡公共道路的通道5.下列关于竣工验收说法正确的是( )。A.工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段，工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用B.发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任C.竣工验收是指整体工程的竣工验收D.对符合竣工验收要求的工程，发包人收到工程竣工报告后14天内，组织勘察、设计、施工、监理、质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案E.发包人在验收后14天内给予认可或提出修改意见。发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可6.索赔按目的划分包括( )。A.综合索赔 B.单项索赔 C.工期索赔 D.合同内索赔 E.费用索赔7.在下列行为中，( )属于要约邀请。A.价目表的寄送 B.招标公告 C.投标 D.招股说明书 E.不含价格的商业广告8.在下列几种情形中，( )合同是可变更的合同。A.损害公共利益的 B.以合法活动掩盖非法目的的C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的D.因重大误解而订立的 E.在订立合同时显失公平的9.因监理单位与第三方的共同责任而给委托人造成了经济损失，计算监理单位赔偿费的原则是( )。A.按工程实际受到的损害计算 B.按委托人认为所受到的损害计算了C.按实际损害计算一定比例的赔偿金 D.监理单位赔偿总额不应超过监理酬金总额 E.监理单位赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额10.设计合同履行过程中，设计人应负责情况包括（ ）。A.收集设计依据文件和现场地质、水文资料 B.施工现场必要的工作和生活条件C.采用先进的设计方案 D.向设计审批部门完成报批手续E.审查工程项目外商提供设计部分的设计资料11.施工过程中，工程师根据工程的需要，可以就( )情况发布变更指令。A.改变某单位工程的标高 B.增加工程量清单中列明某项工作的数量C.从承包范围内删减部分工作内容交与当地承包人施工D.为了协调施工干扰指示改变承包商某部分施工的时间E.指示承包商使用其投标书内未承诺到场的施工机械完成新增工作12.合同法律关系由( )等要素构成。A.主体 B.客体 C.行为 D.事件 E.内容13.工程建设合同是( )合同。A.主合同 B.从合同 C.诺成性合同 D.实践性合同 E.无偿合同14.建设工程施工合同文本的附件包括( )等。A.协议书 B.通用条款 C.工程质量保修书 D.专用条款E.发包人供应材料设备一览表15.债权人可以留置的合同限于( )合同。A.建设工程 B.保管 C.运输 D.加工承揽 E.买卖得分评卷人三判断题：（正确填，错误填， 本大题共20小题，每小题0.5分，共10分）1狭义的建筑市场一般指有形建筑市场，它是以工程承发包交易活动为主要内容，有固定的交易场所（建设工程交易中心）。（ ） 2承包商作为建筑市场的主体，是长期和持续存在的。所以不论是国内还是按照国际惯例，对承包商一般都实行从业资格管理。( ) 3授标是招标人以书面形式正式通知某投标单位承包建设工程项目。（ ） 4建设工程招标人是指依法提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。它不一定是建设工程项目的投资人（即业主或建设单位）。（ ） 5招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括：发布招标公告或投标邀请书，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。（ ） 6.通过资格预审淘汰资格预审文件达不到要求的企业，淘汰总分低的投标者。（ ） 7编制投标文件的核心工作是计算标价，而标价计算又与施工方案及施工组织计划密切相关，所以在计算标价前必须编制好施工计划。（ ） 8所编制的投标文件“正本”只有一份，“副本”则按招标文件附表要求的份数提供。正本与副本若不一致，以副本为准（ ） 9.工程施工招标一般划分为招标准备、招标实施和定标签约三个阶段。（ ） 10招标准备阶段是指业主决定进行建设工程招标到发布招标公告之前所作的准备工作，包括成立招标机构、确定招标方式、发布招标公告等。（ ） 11资格预审的评分标准必须考虑到评标的标准，一般凡属评标时考虑的因素，资格预审评审时必须考虑。（ ） 12.通过资格预审淘汰资格预审文件达不到要求的企业，淘汰总分低于及格线的投标者。（ ） 13建设工程评标程序分为：评标的准备、初步评审、详细评审、编写评标报告。（ ） 14.中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，不必将中标结果通知所有未中标的投标人。（ ） 15.建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。其中包括：业主、承包商和工程咨询服务机构。（ ） 16建设工程交易中心的基本功能：信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能。（ ） 17建设工程的招标投标主体包括：招标人、投标人、招标代理机构。（ ） 18公开招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。（ ） 19投标人收到招标单位的授标通知书，即获得工程承建权，称为中标或得标，表示投标人在投标竞争中获胜。（ ） 20投标文件必须严格按照招标文件的规定编写，可以对招标文件要求进行修改或提出保留意见。（ ）得分评卷人四案例分析题：（ 本大题共2小题，每小题15分，共30分）1.某化工厂拟建一栋职工住宅楼，通过公开招标，选定某中外合资的建筑公司为施工单位，并参照FIDIC施工合同条件于2007年5月20日与该单位签订了施工承包合同，合同总价为16 00万元，工期130天。监理单位为中方甲级监理公司，业主与监理公司按照国内的监理合同示范文本签订了监理委托合同。该工程于2007年6月2正式开工，建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准，业主代表、项目总监、承包方项目经理在“监理合同”及“施工合同”的原则下参照国际惯例，各项工作进展比较顺利。根据双方商定，人工费定额为40元工日，机械台班费为500元台班。合同规定由于甲方责任造成施工窝工时，窝工人工费按每工日20元计；窝工机械设备费按台班单价的60%计；而保函费、管理费、利润损失不予补偿。专用条款中明确6级以上大风、大雨、大雪、地震等自然灾害按不可抗拒力因素处理。在实际施工中发生了下例事件：事件1开工时，因施工单位自有的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日。事件2基坑开挖后，遇软土层，需要进行地质复查，停工5天，窝工20个工日。事件3主体结构一层施工时，由于业主要求进行设计变更，工程师下达了变更指令，由此增加用工20个工日，机械10个台班，某项关键工作延误3天（不存在窝工）。事件4主体结构三层施工时，遭遇7级大雨迫使暂停施工2天，造成人员窝工8个工日，施工机械受到损害损失5万元。事件5主体结构六层施工过程中，由于班组违章作业，因某主梁钢筋错位出现质量事故，监理方发现后通知承包商整改，直至合格为止。承包商已执行监理方的报告，而业主代表向监理方行文讲：“项目基础工程出现质量事故，作为监理公司也