降水工程施工合同 基坑边坡土钉墙支护及降水工程施工合同.doc

基坑边坡土钉墙支护及降水工程施工合同合同号发包单位：承包单位：基坑边坡土钉墙支护工程施工合同甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法，结合本工程具体情况，经甲、乙双方共同协商，由乙方承担 工程中深基坑土钉墙支护项目的设计与施工及基坑降水工程，为明确双方的权利与义务特达成以下协议：一、工程地点：二、承包方式：三、预计工程量为 ，完工后按实际施工面积结算（基坑外翻沿部分按 元/计算）四、工程内容： 5、 付款方式： 六、工期： 年 月 日至 年 月 日（因人力不可抗拒的因素和甲方设计变更及土方开挖等因素造成的工期延误应相应顺延）七、工程量结算及价款结算：1）工程量按设计施工图纸、实际开挖坡度及实际支护面积计算。2）工程价款结算：八、甲方责任：1、甲方提供土方开挖图纸、技术要求、质量标准、地质详堪资料、设计要求等。并负责质量和检查，监督乙方的工程质量，不符合验收标准的有权令其停工、返工，一切损失由乙方承担。2、甲方提供工程施工所需的水源、电源，并对施工道路畅通负责，但水、电费用由乙方承担，乙方按月向有关部门缴纳费用。3、甲方应指派工地工程技术人员现场管理，协调周边关系，指派 为现场负责人。4、甲方有权代付民工费用，代付费用从乙方应付款中扣除。5、乙方如不服从甲方现场管理，甲方有权要求乙方退场或换人等，所造成的一切损失由乙方全部承担。6、甲方应协调土方施工单位，按国家规范和施工组织设计要求进行分层开挖，严禁在-4.5米以下土方开挖时一次挖土深度超过3米。九、乙方责任：1、乙方承担基坑支护及降水的设计费用，并委托有资质的岩土设计单位进行支护设计。按建设部要求做到谁支护谁设计谁负责的原则，并对基坑支护和降水后使用的安全负责。2、乙方必须自行施工，不得转包或违法分包。因乙方转包或违法分包引起的一切后果均由乙方负责。3、乙方必须在保证工程质量的条件下按工期要求按时完工，在施工过程中由于乙方原因出现质量、安全等问题由乙方全部负责。若工期延误，按 元/天进行处罚。4、乙方应服从甲方的统一安排，按甲方统一的施工顺序组织施工，按指定地点搭设临建，并保持临建及施工现场的环境卫生。5、乙方必须做好施工期间的安全防护及基坑监护检测等工作，施工期间在施工区域内由于乙方安全防护及基坑监护不到位所引发的任何人身伤害、机械事故等，由乙方负全部责任。6、乙方应接受甲方现场人员和有关监理的监督检查，乙方指派 为现场负责人。在施工期间乙方应遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、施工噪音及环境卫生管理的规定，因乙方责任造成的罚款，由乙方负责承担费用。7、基坑支护使用的安全责任：乙方应对基坑支护后的使用安全负全部责任。并应全程负责监护、监督、观测等，随时报告出现的不安全因素，并及时进行处理。基坑支护后应确保甲方基础施工阶段的安全。安全期限为回填土方完。若基坑支护在使用阶段出现塌方等事故，造成人员、设备、材料等的损失，应由乙方承担全部责任。十、工程用材料要求：所有材料必须符合国家验收标准及施工图设计要求，并附有合格证。水泥用众喜牌，钢材用“八大钢厂”或龙钢。材料进场必须由甲方或监理人员现场见证取样，合格后方可使用，对不合格材料乙方应按甲方要求的时间运出场外并重新采购，因此而发生的费用由乙方承担，工期不予顺延。十一、在合同履行过程中如发生争议，双方协商解决，协商不成，向当地人民法院起诉解决。十二、该施工合同一式四份，甲方执两份，乙方执两份。十三、该合同自甲乙双方签字之日起生效