内部承包合同范本.doc

篇一：工程内部承包合同(范本)内部合同发包人：（甲方）内部合同承包人：（乙方）根据国家有关法律、法规及（以下简称公司）有关文件规定，经双方协商，对 工程内部经济责任承包签订以下条款，共同遵照执行。第一条 合同组成本合同由以下文件先后顺序组成：1、 甲乙双方签订的工程内部承包合同；2、编制的 方案设计；3、和签订的工程承包合同；4、 甲乙双方另行协商签订的其他补充协议。第二条 工程项目概况1、工程名称：2、工程地点：3、工作范围：（1）、（2） 、（3） 、（4） 、4、工程规模：5、设计指标：6、承包方式：内部承包，成本独立核算。第三条 项目承包承诺本项目工程由乙方实行独立成本核算，在确保上缴甲方利费后，自负盈亏。乙方承诺：1、在本合同生效后三天内向甲方支付万元，作为项目承包实施的风险抵押金（如乙方在工程中进行带、垫资的，风险抵押金在业主支付工程款时按比例逐步提留），甲方出具证明；待工程完工环保验收合格后，乙方向甲方提交相关验收证明资料，甲方在审计确认收到业主单位除质保金之外所有工程款之后，扣除有关款项后一次性归还乙方。2、全面履行工程承包合同、补充协议、投标书、询标纪要、承诺书等承包方的各项义务与承诺。本工程必须由乙方自行组织实施完成。3、严格履行本合同规定须缴纳的所有费用。4、按规定及时支付工程分包款及工人工资。5、严格执行本合同及公司相关规章制度。6、承担本工程的一切经济风险和法律责任。第四条 项目承包指标1、项目承包上缴利费：乙方向甲方交纳管理费按工程总价（含非联合投标和非业主单独分包的专业分包工程造价） 。（税金、养老保险费、定额管理费及国家、省市规定等有关代扣代交费用由乙方另行交纳）。业主单独分包列入总包管理的专业分包管理配合费甲方 ，乙方 。2、工程质量：按总包合同要求达到合格。工程资料与进度同步。工程质量奖罚按总包合同规定全部由乙方享有及承担。如达不到合同质量要求，乙方另向甲方支付 万元违约金，在履约保证金中扣除。3、工期：工期按总包合同规定，奖罚均由乙方享有及承担。4、环境、安全、文明标化：杜绝重大伤亡事故，机械事故和火灾事故，安全事故频率控制在2以下。本工程按总包合同要求应达到 标化现场。安全、文明标化发生奖罚，奖罚均由乙方享有及承担。如乙方因安全、文明标化管理不善，给企业声誉造成不良影响的，甲方另罚乙方 万元，在履约保证金中扣除。第五条 施工组织设计和工期1、进度计划（1）、乙方应在本合同生效10日内将施工组织设计和工程进度计划提交甲方，甲方收到后10日内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。（2）、群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划。（3）、乙方必须按甲方确认的进度计划组织施工，接受甲方工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。2、开工及延期开工（1）、乙方应当按照合同约定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于合同约定的开工日期前7天，以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。甲方在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。（2）、因甲方原因不能按照协议书约定的开工日期开工，甲方应以书面形式通知乙方，推迟开工日期。工期顺延。3、暂停施工甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，甲方应当在48小时内给予答复。甲方未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复篇二：公司内部承包协议书公司内部承包协议书甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法和国家有关法律、法规、规定，本着平等合作，相互信任，互惠互利精神，经甲、乙双方共同协商，由乙方绿化工程承包人 。在甲方和业主所签订的施工合同书基础上，就有关事宜达成以下协议： 一、甲方职责：1、积极协助乙方进行本工程投标、签约等工作。2、接待业主组织的考察等活动，参加工程检查验收工作及建设单位要求的承包单位应参与的工作，相关活动开支由乙方承担。3、扣除按本协议有关条款约定的管理费外，对乙方工程款不拖延、截留、卡扣。二、乙方职责：1、维护甲方企业声誉，认真履行甲方与业主签订的工程合同，不得给甲方造成企业形象影响和经济损失。2、按本协议有关条款约定，向甲方缴纳本工程管理费及质量安全保证金。提取工程进度款时提交相同金额的材料发票及劳务发票，以供甲方做账使用。3、自行负责工程款催收。4、需甲方配合参与的工作，提前两日通告甲方，并承担甲方所发生的费用（包括差旅费、住宿费、生活费、劳务费）。5、经乙方对外签订的合同协议，一切经济、法律责任均由乙方承担。6、乙方负责现场工程范围内的安全生产和文明施工，并接受检查，承担安全生产和文明施工的所有费用，乙方如发生安全事故，负责处理善后工作，并承担事故处理所有费用。自行承担一切工程质量和安全责任。7、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工，竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任。保修期按照施工合同约定年限，具体日期按竣工日期起计算。三、费用及支付方式：1乙方独立经营，自负盈亏，乙方上缴甲方管理费（不含税），该项目的税金由乙方负责缴纳，管理费按工程决算额同比收取2%。2、支付方式：甲方在和乙方签订合同时把管理费缴清。四、违约责任：1、任何一方违约，对违约方处罚违约金人民币壹拾万元整。2委员会仲裁。五、其他：1、如果与业主发生合同纠纷，裁定为承包方支付的一切费用由乙方承担。2、合同期间若发现乙方有损害甲方形象和权益行为时，甲方可终止本协议，乙方应赔偿甲方相关损失。3、未尽事宜，双方共同协商，或签订补充协议。4代理人签署与加盖公章后生效。全部养护工程合同期满，业主工程款全部到位后，双方结清相关费用时终止。甲方：委托代表人：日期：年 月乙方： 日 日期： 年 月 日篇三：工程内部承包合同范本建筑安装（装饰）工程内部经济责任承包合同发包方：（以下简称“甲方”） 承包方：（以下简称“乙方”）第一条 定义1. 1发包方：本合同所称发包方或甲方是中国东兆长泰投资有限公司下属具有独立法人资格的建筑施工企业北京建工一建工程建设有限公司。1. 2承包方：本合同所称承包方或乙方是具有项目经理或建造师资格或具有较强经济实力和运作能力，能组建相对应工程项目规模管理能力和资质的自然人。并由甲方聘用的本合同所称工程项目的负责人。须有承包方和发包方依法签订的劳动合同、明确劳资关系。1. 3内部承包：除非本合同另有说明，本合同所称承包是指甲方与乙方基于企业内部隶属关系，为了提高经济效益，落实项目承包人（项目经理）经济责任制，明确权利义务，依据国家相关法律法规和甲方有关管理制度建立的内部合同关系，也是甲方将其承揽的专项工程分派给下属项目经理部的内部经营管理行为。1. 4工程：本合同所称工程： （详见本合同工程概况）。1.5 经济法律责任：甲方为该工程的第一责任人，对外承担全部经济法律责任，乙方为该工程的内部实际经济责任人，对该工程的盈亏按本合同约定承担责任。第二条 订立本合同的宗旨甲乙双方签订本合同的宗旨是：确保甲方与建设方签订的建设工程施工合同中约定的责任和义务的全面履行。甲方根据公司法及有关法律法规，依法行使作为企业法人的各项权利并承担相应的责任和义务；乙方依照法律法规、公司管理办法和本合同约定行使权利、享受收益并相应承担亏损和风险。甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上确定承包方式和权利义务。第三条 工程概况3.1工程名称： ；3.2工程地址： ；3.3建设单位： ；3.4工程范围： ；3.5 建筑面积： ；3.6工程造价： （万元）；3.7工期： 日历天，开、竣工日期：自年月日至年月 日止，（具体以甲方与建设单位签订的施工合同规定的工期为准）；第四条 承包形式项目工程承包实行全额承包，乙方为项目工程承包的责任人，对项目实施全过程（从项目开工至工程投入使用）的履约负全部法律和经济责任。实行“自主经营，风险抵押，上缴包干，自负盈亏”的承包原则，即工程总价扣除上缴和罚款后，项目所创利润由乙方负责分配，发生亏损由乙方负责全额赔偿，赔偿方式首先用保证金充抵，不足部分甲方向乙方继续追索。第五条 承包主要指标5.1承包范围：以本公司与建设单位签订的建设工程施工合同中约定承包范围为承包内容，负责按建设工程施工合同约定的甲方应履行的义务和责任从施工准备、开工到竣工交付使用全过程中的工期、质量、安全、消防、保卫、文明施工、成本核算、工程结算、工程款回收、竣工验收、全部收回工程价款全过程的管理及竣工后回访、保修工作。5.2以本工程结算总价扣除甲方实际分包项目金额、暂列金额、总承包服务费金额，以及扣除人、材、机调整差价不取费部分金额和所有不取费部分金额为基数，上缴甲方管理费，应缴纳的税费合计 %。，其中上缴甲方管理费 %、应缴纳的税费 %；总承包服务费收入的30%归甲方所有，随同管理费一并上缴甲方，剩余的70%归乙方，用于在施工期间对分包工程进行总承包管理、协调及提供配合服务时使用。本工程税费的缴纳方式为。5.3以本工程结算总价扣除甲方实际分包项目、暂列金额、总承包服务费金额，以及扣除人、材、机调整差价不取费部分金额和所有不取费部分金额为基数，另行上缴甲方1专项基金费用，基金的具体用途见一建有限办（2011）047号公司文件。5.4项目部员工的各种由企业代收代缴的税费、保险及各种摊销、报销费用等由项目部在成本中列支，项目部足额上交。项目部与公司特别约定的费用足额上交。5.5工程质量和创优：按照甲方与建设单位签订的建设工程施工合同中的质量标准执行。杜绝影响甲方信誉的质量投诉。完成甲乙双方约定的质量创优目标。5.6工期：乙方必须在按照甲方与建设单位签订的建设工程施工合同中约定工期内完工。每延误一天，罚款 万元（如非乙方原因造成工程延期的，乙方须出示经建设单位确认的手续）。5.7安全、文明施工：乙方应严格执行国家和工程所在地的相关法律法规以及建工集团、东兆长泰集团和甲方的有关规定，建立和健全安全施工管理和防范监控体系，达到甲方与建设单位订立的建筑施工合同的标准。杜绝重大安全、设备、火灾、工伤死亡事故。第六条 垫资乙方自行筹措资金用于承担本项目的施工，乙方自筹的资金纳入甲方财务部集中管理。乙方可就本工程向甲方借款，借款的具体事宜执行公司资金管理部相应规定。第七条 保证金7.1为保证合同的履行，乙方须向甲方交纳工程保证金，缴纳基数为甲方与建设单位签订的建设工程施工合同中约定的承包范围所对应的工程造价，不包括以下内容：甲方直接分包项目不在承包范围内的暂列金额。建设工程施工合同中有特殊约定的内容7.2交纳保证金（本条不适用）：7.2.1保证金交纳额度：1000万元(不含1000万)以下交纳20万元；1000-5000万元(含5000万) 按2%比例交纳；5000-20000万元（含20000万）按1%比例交纳；20000万元以上按0.8%比例交纳；按上述标准计算应交纳的保证金额度，若低于上一档保证金的最高额度时，原则上按不低于上一档位保证金最高额度进行交纳，本工程需交纳的保证金为 。7.2.2保证金缴纳方式：本工程采用下述第 缴纳方式。7.3保证金缴纳方法：7.3.1：签订施工合同及内部承包合同时缴纳，并办理抵押或担保等相关手续。7.4保证金返还：（1）工程竣工验收，施工合同中约定的工期、质量、安全、文明施工等目标完成，与建设方结算完成，经公司审计后项目不亏损，管理费全额交纳，与工程相关的债权、债务清偿完毕后抵押合同终止。（2）前项承包工程审计结算前不得退还保证金，也不得将保证金转为新工程所用。第八条 甲方权利和义务8.1甲方根据有关的施工安全、工程质量、消防、文明施工、环境、财务、材料采购、合同、工程结算、综合管理月报、行政公章管理文件，对乙方工作进行全面的指导、监督、检查、考核和奖惩，上述管理文件对项目部具有全面约束力。8.2 获取本合同约定的管理费及相关税费，收取工程保证金。8.3 提供政府主管部门、和甲方的有关文件、ci规范等，举办业务培训、协调与建设单位的业务关系，及时反馈对工程管理的检查和整改意见。8.4 凡有关与建设单位的施工合同、补充协议及经济承诺等实质性意思表示，均由甲方签订和表示。8.5 审查乙方项目部的管理人员配备及持证上岗情况；协助乙方对专业人员进行岗位培训。甲方对项目部的财会人员实行委派制，费用由乙方负担。8.6以投标预算为基础确定内部工程款支付预算，结合建设单位工程款的拨付情况和工程进度情况审核后，拨付工程款。8.7负责对工程专业分包、劳务分包等工作进行审查。纠正乙方的违法违规行为，对乙方不按甲