一级建造师工程法规全真预测试卷.doc

一级建造师工程法规全真预测试卷一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.下列规范性文件中属于法律层次的是()。A.宪法B.宁波市建设工程造价管理办法C.WTO条约D.民法通则2.关于专利申请的说法，正确的是()。A.两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人B.职务发明创造申请专利的权利属于发明人或设计人，申请被批准后，单位为专利权人C.在中国没有经常居所的外国人，在中国可以自行申请专利和办理其他专利事务D.国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日，如果申请文件是邮寄的，以收到的邮戳日为申请日3.根据物权法，下列财产不可以作为担保物的是()。A.生产原材料B.建设用地使用权C.车辆D.农村集体所有的宅基地4.下列关于商标专用权的说法中，错误的是()。A.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面B.商标专用权的保护对象是经过国家商标管理机关核准注册的商标C.商标设计者的人身权受商标法的保护D.商标注册人有权标明“注册商标”或者注册标记5.施工企业在企业法人营业执照规定的经营范围之外签订的钢材销售合同应当属于()。A.有效合同B.无效合同C.可撤销合同D.效力待定合同6.构成表见代理的主观要件是()。A.本人存在过失B.代理人超越代理权限C.相对人为善意D.存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由7.下列物权中，不属于担保物权的是()。A.抵押权B.定金C.质押权D.留置权8.以建筑机械设备抵押的，该抵押权自()时设立。A.抵押人做出意思表示B.抵押合同生效C.抵押物登记D.抵押物交付9.在债的发生根据中，没有法律或合同根据，有损于他人而取得的利益的是()。A.合同B.侵权行为C.不当得利D.无因管理10.某建设单位委托设计单位进行工程设计，设计单位指定王某为建筑设计师，王某完成了设计方案并交付建设单位，其王某享有的权利是()。A.使用权B.着作权C.署名权 .D.所有权11.我国担保法规定的合同担保方式有()。A.留置B.订金C.预付款D.暂定金12.以正在建造的建筑物抵押的，抵押权自()时设立。A.抵押合同订立B.抵押物登记C.抵押物交付D.抵押人作出表示13.职工因工伤而享有的停工留薪期一般不超过()。A.6个月B.12个月C.24个月D.36个月14.下列犯罪的主体属于一般主体的是()。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.工程重大安全事故罪D.受贿罪15.建设单位于2012年2月15日申请领取了施工许可证，但因项目拆迁受阻，工程于2013年2月22日才决定开工。则建设单位()。A.向发证机关报告后即可开工B.应向发证机关申请施工许可证延期C.应向发证机关重新申请领取施工许可证D.应当报发证机关重新核验施工许可证16.关于地方性法规、自治条例、单行条例制定的说法，正确的是()。A.省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由其常务委员会发布公告予以公布B.省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由人大主席团批准后予以公告C.较大市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常务委员会直接 公布D.自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区、自治州、自治县的人大常委会予以公布17.关于物权特征的说法，正确的是()。A.物权是一种支配权，需要义务人的行为配合B.物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利C.物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人D.物权是不具有排他性的权利，同一物上可以存在几个物权18.如果承诺期限届满，受要约人未作出承诺的，则()。A.要约生效B.要约中止C.要约失效D.要约效力待定19.受要约人向要约人发出了同意签约的承诺，但由于邮递原因承诺书超过期限到达要约人，则该承诺属于()。A.承诺超期，该承诺无效B.承诺超期，该承诺是否有效由要约人决定C.承诺延误，该承诺无效D.承诺延误，该承诺是否有效由要约人决定20.某市政工程施工中，施工单位进行沟槽挖掘作业时将一地下管线资料图中未注明的自来水管线挖断，造成一定的损失，则该损失应由()承担。A.施工单位B.建设单位C.产权单位D.档案管理部门21.下列关于工程档案资料移交的说法中，错误的是()。A.移交工程档案资料是建设单位的义务B.专业分包单位整理好各项资料后移交总承包单位汇总C.监理单位整理好各项资料后移交总承包单位汇总D.对改建扩建和重要部位维修的工程，亦须据实修改补充和完善原档案22.根据招标投标法实施条例，通过资格预审的申请人少于3个的，应当()。A.暂停招标B.增加申请人C.重新招标D.直接发包23.因中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由()按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。A.建设行政主管机关B.招标人或其委托的招标代理机构C.原评标委员会D.新组建的评标委员会24.根据招标投标法及相关法规，下列关于投标文件的说法正确的是()。A.投标文件中有含义不明确的内容，明显文字或者计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清说明B.投标人的澄清，说明可以采用书面形式或口头形式C.评标委员会可以暗示投标人作出澄清说明D.评标委员会可以接受投标人主动提出的澄清说明25.中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的()分包给他人完成。A.全部工作B.主体工作C.部分非关键性工作D.部分工程26.下列关于联合体投标的说法正确的是()。A.招标人应当在资格预审公告中载明是否接受联合体投标B.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成C.联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标，投标有效D.资格预审后联合体增减，更换成员的，其投标有效27.关于投标人发生重大变化的告知义务，下列说法正确的是()。A.投标人发生合并情况时，可以及时书面告知招标人B.投标人发生破产情况时，应当及时告知招标人C.投标人发生重大变化后仍符合招标文件规定的资格条件的，可以不用告知D.投标人不再具备资格预审文件规定的资格条件时，应当及时书面告知招标人28.关于分包单位再分包，下列说法正确的是()。A.分包单位不得将其承包的全部工程再分包，但可将其部分再分包B.分包单位不得将其承包的工程再分包C.接受再分包的单位也应具备相应的资质条件D.分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人29.施工企业的下列行为中属于资质不良行为的是()。A.以他人名义投标，骗取中标的B.施工单位取得资质证书后，降低安全生产条件的C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装，拆卸施工起重机械的D.需持证上岗的技术作业人员未经培训、考核、未取得证书上岗，情节严重的30.某建设单位与某招标代理公司签订一份招标代理合同，在合同履行过程中，双方发生争议并诉至法院。则受理法院应当根据合同法分则中关于()合同的相关规定处理。A.行纪B.技术服务C.委托D.居间31.下列关于建设工程合同的说法中，正确的是()。A.可以采用口头形式订立B.属于格式合同C.适用技术合同的相关规定D.勘察设计合同属于建设工程合同32.施工合同约定按照固定价格结算工程价款，承包人请求对建设工程造价进行鉴定的，人民法院应()。A.予以支持B.不予支持C.征求发包人意见D.要求承包人提供证据33.根据我国合同法的规定，对于无效合同或者被撤销的合同，有关()的条款仍具有法律效力。A.缔约过失责任B.违约责任C.解决争议方式D.质量保修范围34.下列不能行使合同撤销权的主体是()。A.订立合同时显失公平的获利方B.以欺诈、胁迫手段订立合同的加害方C.乘人之危的受害方D.重大误解的双方当事人35.根据我国劳动法的规定，用人单位濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难确需裁减人员的，根据法律进行裁员。在()个月内录用人员的，应当优先录用被裁减的人员。A.1B.3C.6D.1236.分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的()，出卖人有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。A.1/5B.1/4C.1/3D.1/237.某工程需租用钢管脚手架，出租人和承租人口头约定租期为8个月。下列关于该租赁合同的说法中，错误的是()。A.双方应以书面形式订立合同B.以口头方式订立，则租赁期限视为6个月C.以口头方式订立的合同，出租人可随时解除合同，只需在合理期限之前通知承租人D.以口头方式订立的合同，承租人可随时解除合同38.某造纸厂污水、污染物排放严重超过国家规定排放标准，被环境保护主管部门责令限期治理。根据水污染防治法规定，限期治理最长不得超过()。A.3个月B.6个月C.1年D.2年39.绿色施工导则规定，施工现场的照明设计应以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的()。A.50%B.30%C.20%D.10%40.某建筑公司在建设项目施工过程中，发现一地下古墓葬，于是立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，应当在()小时内赶赴工地现场。A.12B.24C.48D.3641.特种作业人员的范围由()确定。A.国务院B.国务院建设行政主管部门C.国务院负责安全生产监督管理的部门D.国务院负责安全生产监督管理部门会同国务院有关部门42.将各种不同的安全责任落实到负有安全管理责任的人员和具体岗位人员身上的制度称为()。A.群防群治制度B.安全生产检查制度C.安全生产责任制度D.安全生产管理制度43.某大型基础设施工程的开工报告依法获得批准，则该工程的建设单位应自开工报告批准之日起()日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他部门备案。A.5B.7C.10D.1544.施工企业应建立的建设工程安全生产管理基本制度中，()是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。A.安全生产责任制度B.群防群治制度C.安全生产教育培训制度D.安全责任追究制度45.关于安全生产许可证的说法，错误的是()。A.没有取得施工许可证的，不得颁发安全生产许可证B.未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动C.建设主管部门在颁发施工许可证时，应当审查安全生产许可证D.在取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件46.施工项目负责人是指施工企业的()。A.总经理B.总工程师C.项目经理D.董事长47.职工在工作时间和工作岗位突发疾病死亡或者最长在()小时内经抢救无效死亡的，可以视同工伤。A.12B.24C.48D.6048.起重机械应当报废的标准是()。A.大修后才能达到安全技术标准的B.无安全技术档案的C.无齐全有效的安全保护装置的D.超过制造厂家规定的使用年限的49.生产经营企业办理安全生产许可证延期手续的时间是证书期满前()个月。A.1B.2C.3D.650.根据建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法的规定，项目负责人在同一时期最多能承担()个工程项目的管理工作。A.1B.2C.3D.451.建设工程安全生产管理条例规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，经施工企业()和总监理工程师签字后实施。A.行政负责人B.技术负责人C.法定代表人D.项目经理52.以危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等为主要内容的方案属于()。A.综合应急预案B.专项应急预案C.现场处置方案D.施工组织方案53.建设工程安全监督机构履行安全监督检查职责时，有权采取的措施是()。A.要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的资金B.进入被检查单位施工现场进行检查C.实施查封、扣押D.作出行政处罚决定54.某项目施工过程中，监理工程师发现设计图纸保温层厚度不符合工程质量标准，则其正确做法是()。A.直接修改设计B.要求设计单位修改 、C.报告建设单位提出修改建议D.报告工程建设行政主管部门要求修改55.施工中，施工单位对经监理工程师进行隐蔽工程验收后的隐蔽工程进行覆盖，后由于监理人员的更换要求对隐蔽部位重新剥露检验。检验发现质量不符合设计要求，则剥露修复和重新隐蔽的费用损失和工期应由()承担。A.业主B.施工单位C.监理单位D.业主和监理单位共同56.根据建设工程质量管理条例的规定，()在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.政府工程质量监督机构57.某工程项目建设单位为早日投入使用，采用部分伪造证明文件办理工程竣工验收备案，后被备案机关发现，则备案机关可对其处()罚款。A.10万元以上30万元以下B.15万元以上30万元以下C.20万元以上40万元以下D.20万元以上50万元以下58.某住宅工程交付使用后的保修期内，住户甲委托装修公司精装修过程中不慎将卫生间防水层破坏，漏水导致下层住户乙房屋被浸泡。在该事件中不应承担任何责任赔偿的是()。A.住宅工程原施工单位B.物业单位C.装修单位D.住户甲59.仲裁是解决建筑工程合同纠纷法律解决途径之一，其基本特点中不包括()。A.独立性B.公权性C.保密性D.自愿性60.在司法审判实践中，下列能够成为确定人民法院级别管辖的依据是()。A.被告公司注册资本B.原告公司营业收入C.争议标的金额D.双方签订的合同额61.以下关于民事诉讼证据的正确表述是()。A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件B.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用C.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证D.当事人对鉴定意见有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证62.某住宅楼工程的发包人甲公司拖欠承包人乙公司的工程款总计680万元，经双方签署还款协议约定：甲公司应2013年5月1日前清偿300万元;同年6月1日前清偿200万元;同年7月1日前清偿100万元;余款80万元应在同年7月31日前付清。但甲公司却没有支付任何一笔款项。乙公司诉讼时效起算日期应是()。A.2013年5月1日B.2013年6月1日C.2013年7月1日D.2013年7月31日63.当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后()内提出。A.三个月B.六个月C.一年D.二年64.发包人与承包人因建设工程质量发生争议，双方同意交仲裁机构仲裁。仲裁机构作出裁决书后，发包人不服仲裁裁决并向法院起诉，则法院应当()。A.不予受理B.依法受理C.撤销裁决书D.重新审理并作出判决65.关于仲裁庭的组成，以下说法中错误的是()。A.仲裁庭可以由三名仲裁员组成，仲裁员可以由当事人选定B.当事人可以约定由一名仲裁员组成仲裁庭C.由一名仲裁员组成仲裁庭的，仲裁员不能由当事人选定D.仲裁庭由三名仲裁员组成的，设首席仲裁员66.以下情形中，不属于行政调解的是()。A.乡人民政府对所属行政村村民宅基地使用权纠纷进行的调解B.建设行政主管部门对拖欠工程款纠纷进行的调解C.劳动行政主管部门对公司拖欠员工工资纠纷进行的调解D.行政机关对所属公务员之间的借款纠纷进行的调解67.下列事项中，可以不设行政许可的是()。A.建设工程规划B.市场竞争机制能够有效调节的事项C.一级建造师资格D.企业或者其他组织的设立等，需要确定主体资格的事项68.以下事项中，不属于行政强制执行决定书中必须载明的事项是()。A.强制执行的理由和依据B.当事人的姓名或者名称地址C.当事人依法享有的陈述权和申辩权D.行政机关的名称印章和日期69.以下案件中，不属于中级人民法院管辖的第一审行政案件是()。A.对国务院各部门或者省、自治区、直辖市人民政府所作的具体行政行为提起诉讼的案件B.确认发明专利权的案件、海关处理的案件C.本辖区内重大复杂的案件D.因不动产提起的行政诉讼案件70.人民法院审理上诉案件，认为原判决认定事实清楚，但适用法律法规错误的，应()。A.判决驳回上诉，维持原判B.裁定撤销原判，发回重审C.依法改判D.判决变更二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)71.属于建设工程监理企业安全生产管理主要义务的有()。A.对施工企业报送的安全技术措施进行审查B.对进场的安全设备是否合格进行检测C.对施工企业报送的专项施工方案审查义务D.对发现的安全生产事故隐患向有关单位进行报告E.对施工招标活动提供咨询72.施工企业安全生产责任制的主要内容包括()。A.施工企业主要负责人的职责B.施工企业安全生产管理机构和专职安全生产管理人员的职责C.建设工程项目安全生产领导小组的职责D.专职安全生产管理人员的配备要求E.政府行政人员工程安全生产检查责任制73.申领建筑施工企业安全生产许可证，应当具备的条件包括()。A.建立健全安全生产责任制B.建设资金已落实C.有满足施工需要的施工图纸D.主要负责人经考核合格E.参加意外伤害保险74.工程监理单位的安全责任包括()。A.采取措施保护施工现场毗邻区域内地下管线B.审查专项施工方案C.对施工安全事故隐患进行处理D.及时报告安全生产事故E.组织抢救生产安全事故75.关于项目负责人带班生产制度的说法，正确的有()。A.在同一时期最多能承担两个工程项目的管理工作B.应加强对重点部位，关键环节的控制C.要认真做好带班生产记录并签字存档备查D.每月带班生产时间不得少于本月施工时间的60%oE.因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假76.在建工程施工企业的消防安全教育工作要求主要有()。A.建设工程施工结束后应当对施工人员开展消防安全总结B.在建设工地醒目位置悬挂消防安全挂图C.对明火作业人员进行每年至少一次消防安全教育D.组织灭火和应急疏散演练E.建筑技术操作工人的职业教育77.根据建设工程质量管理条例，法定质量保修期限的保修范围有()。A.土石方工程B.基础设施工程C.给排水工程D.景观绿化工程E.设备安装工程78.按照建设工程价款结算暂行办法规定，建设工程项目的竣工结算主要包括()。A.单位工程竣工结算B.单项工程竣工结算C.群体工程竣工结算D.年度工程竣工结算E.建设项目竣工总结算79.下列属于工程质量保修书必须明确的内容是()。A.保修范围B.保修人员C.保修期限D.保修责任E.保修金比例80.下列关于招标基本程序的说法正确的有()。A.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准B.招标人所在地的人民政府应当为招标人指定或者推荐招标代理机构C.招标项目应当设定标底，标底必须保密D.招标人不得在招标公告或者投标邀请书中，要求潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况，并对潜在投标人进行资格审查E.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行81.下列情形中属于未能在实质上响应招标，应作否决投标处理的有()。A.投标文件在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，但修正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果B.投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章C.投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限D.投标文件附有招标人不能接受的条件E.没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵82.下列关于联合体投标的说法正确的有()。A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力B.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级高的单位确定资质等级C.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级低的单位确定资质等级D.联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人E.招标人不得强制投标人组成联合体共同投标83.投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以对已提交的投标文件进行()。A.补充B.修改C.澄清D.撤回E.撤销84.关于建设工程总承包的发包，下列说法正确的有()。A.建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工一并发包给一个工程总承包单位B.建筑工程的发包单位不可以将建筑工程的勘察、设计、施工与设备采购一并发包给一个工程总承包单位C.建筑工程的发包单位不可以将建筑工程勘察、设计、施工割裂开来，分别发包给三个工程总承包单位D.建筑工程的发包单位可以将建筑工程勘察、设备采购发包给一个工程总承包单位E.建筑工程的发包单位可以将建筑工程施工、设备采购发包给一个工程总承包单位85.下列行为属于工程安全不良行为的有()。A.在城市市区内的建设工程的施工现场实行封闭围挡B.施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明C.转让安全生产许可证的D.未在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材E.在未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍86.根据我国合同法的规定，下列属于当事人可以依法解除合同的情形是()。A.在履行期届满之前，当事人一方明确表示不履行主要债务的B.对方延迟履行合同，经催告后履行的C.有违约行为致使不能实现合同目的D.发生不可抗力导致合同无法履行E.对方不适当履行合同87.违约责任的形式有()。A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.支付定金E.没收财产或抵押物88.根据劳动法的规定，关于妇女、未成年人劳动保护的理解正确的是()。A.企业不得聘用未满18周岁的未成年人B.企业必须定期为未成年人进行健康检查C.企业不得安排妇女从事矿山井下、有毒有害的劳动D.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动E.企业不得安排妇女和未成年人从事国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动89.甲、乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间。下列说法正确的是()。A.丙的保证方式为一般保证B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同C.若甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任D.若甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，丙不再承担保证责任E.乙将其债务转让，必须取得丙的书面同意，否则丙不再承担保证责任90.法律规定可以质押的权利是()。A.汇票B.支票C.提单D.所有基金份额、股权E.依法可以转让的专利权91.下列情形中，属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是()。A.对管制不服的B.行政机关工作人员对记过决定不服的C.认为行政机关侵犯其财产权的D.认为行政机关违法摊派的E.认为行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定违法的92.下列关于地役权的说法中，正确的是()。A.地役权属于不动产用益物权B.地役权依登记设立C.土地所有权人可随时在自己的土地上设立地役权D.地役权不可以单独转让E.设立地役权应当签订地役合同93.下列劳动合同条款中，属于选择条款的有()。A.社会保险B.试用期C.保守商业秘密D.福利待遇E.休息休假94.属于承担民事责任的方式的是()。A.警告B.支付违约金C.解除合同D.提供抵押物E.赔礼道歉95.不需要办理施工许可证的建筑工程有()。A.工程投资额在30万元以下的建筑工程B.建筑面积在300平方米以下的建筑工程C.农民自建低层住宅的建筑活动D.企业自建低层住宅的建筑活动E.军用房屋建筑工程96.首次申请或者增项申请建筑业企业资质，企业应当提交的材料有()。A.企业法人营业执照原件B.企业章程C.建筑业企业资质申请表及相应的电子文档D.建筑业企业资质标准要求的非注册的专业技术人员的职称证书，身份证明及养老保险凭证E.建筑业企业资质申请表中所列注册执业人员的身份证明、注册执业证书97.我国民事诉讼法规定的特别程序的案件是()。A.宣告失踪或者宣告死亡案件B.确认调解协议案件C.实现担保物权案件D.不动产所有权确认案件E.选民资格案件98.行政强制措施的种类包括()。A.冻结存款汇款B.强制解除合同C.查封场所设施或者财物D.限制公民人身自由E.扣押财物99.不得抵押的财产包括()。A.集体土地所有权B.学校的教育设施C.有争议的财产D.被查封、扣押、监管的财产E.抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山土地使用权100.人民法院经审理，认为具体行政行为有下列()情形的，判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出具体行政行为。A.主要证据不足的B.适用法律法规错误的C.行政处罚显失公正的D.被告不履行或者拖延履行法定职责的E.诉讼期间原告申请具体行政行为停止执行的参考答案及详细解析一、单项选择题1.D【解析】法律是指由全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会制定颁布的规范性法律文件，即狭义的法律。故D为正确选项。2.A【解析】B项职务发明创造的权利属于该单位;C项在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织在中国申请专利和办理其他专利事务的，应当委托国务院专利行政部门指定的专利代理机构办理;D项是以寄出邮戳日为申请日。故A为正确选项。3.D【解析】按照物权法规定，抵押物可以是动产或不动产，但下列财产不得抵押：(1)土地所有权;(2)耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权;(3)学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施;(4)所有权、使用权不明或者有争议的财产;(5)依法被查封、扣押、监管的财产;(6)依法不得抵押的其他财产。故D为正确选项。4.C【解析】同其他知识产权不同，商标专用权的内容只包括财产权，商标设计者的人身权受着作权法保护。故C为正确选项。5.A【解析】根据建筑法第26条规定：承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。但对于企业法人超出经营范围所签订的合同的效力问题，依据最高人民法院关于适用若干问题的解释(一)第10条之规定：“当事人超越经营范围订立合同，人民法院不因此认定合无效。但违反国家限制经营、特许经营以及法律、行政法规禁止经营的除外。”也就是说，只要不违反限制经营等，企业法人超越经营范围签订的合同均为有效合同，此点充分体现了当事人的意思自治。故A为正确选项。6.C【解析】须相对人为善意，这是构成表见代理的主观要件。如果相对人明知行为人无代理权而仍与之实施民事行为，则相对人为主观恶意，不构成表见代理。故C为正确选项。7.B【解析】担保物权是权利人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，依法享有就担保财产优先受偿的权利;包括抵押权、质押权、留置权。担保法规定。当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保;定金虽然属于担保的一种方式，但不属于物权的一种。故B为正确选项。8.B【解析】物权法第189条规定：“企业、个体工商户、农业生产经营者以本法第一百八十一条规定的动产抵押的，应当向抵押人住所地工商行政管理部门办理登记。抵押权自抵押合同生效时设立;未经登记的，不得对抗善意第三人”。故B为正确选项。9.C【解析】根据我国民法通则关于债的规定，合同之债是指按照合同约定在当事人之间产生的特定权利和义务关系;侵权行为是指没有法律依据，侵害国家、集体或者他人财产以及侵害人身权利的行为;不当得利是指没有合法依据，取得不当利益，造成他人损失所产生的行为;无因管理是指没有法定或者约定义务，为避免他人利益受损进行管理或者服务的行为。故C为正确选项。10.C【解析】2010年2月经修改后颁布的中华人民共和国着作权法(以下简称着作权法)规定，有下列情形之一的职务作品，作者享有署名权，着作权的其他权利由法人或者其他组织享有，法人或者其他组织可以给予作者奖励：(1)主要是利用法人或者其他组织的物质技术条件创作，并由法人或者其他组织承担责任的工程设计图、产品设计图、地图、计算机软件等职务作品;(2)法律、行政法规规定或者合同约定着作权由法人或者其他组织享有的职务作品。故C为正确选项。11.A【解析】根据担保法规定，担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。故A为正确选项。12.B【解析】物权法第187条规定：“以正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记。抵押权自登记时设立”。故B为正确选项。13.B【解析】根据工伤保险条例规定，停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊，经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过12个月。故B为正确选项。14.A【解析】一般主体，是指具有一般犯罪主体所要求的法定构成要件的自然人，即我国刑法分则条文要求行为人达到法定刑事责任年龄，具备刑事责任能力即可符合犯罪主体条件的那些犯罪的主体，是“特殊主体”的对称。特殊主体，是指具有一般犯罪主体所要求的成立条件外，还必须具有某些犯罪所要求的特定身份作为其构成要件的自然人主体，是“一般主体”的对称。故A为正确选项。15.C【解析】建筑法规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月;既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。故C为正确选项。16.D【解析】自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区、自治州、自治县的人民代表大会常务委员会发布公告予以公布。故D为正确选项。17.B【解析】物权是权利人直接支配的权利，物权是绝对权，物权具有排他性，即一物一权。故B为正确选项。18.C【解析】合同法第二十条规定的要约失效的情形有：(1)拒绝要约的通知到达要约人;(2)要约人依法撤销要约;(3)承诺期限届满，受要约人未作出承诺;(4)受要约人对要约的内容作出实质性变更。故C为正确选项。19.D【解析】合同法第29条规定，受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情形能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺的以外，该承诺有效。故D为正确选项。20.B【解析】工程实践中，建设单位应向施工单位提供地下管线的原始资料，并保证资料真实准确齐全，这是建设单位的基本责任和义务，否则建设单位承担由此导致的后果。故B为正确选项。21.C【解析】城市建设档案管理规定中规定，设计监理工程资料由设计监理单位整理后移交建设单位。故C为正确选项。22.C【解析】根据招标投标法实施条例，通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标。故C为正确选项。23.C【解析】中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。故C为正确选项。24.A【解析】根据招标投标法实施条例的规定，投标文件中有含义不明确的内容，明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清说明，应当书面通知该投标人。投标人的澄清说明，应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。B选项错误。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清说明，不得接受投标人主动提出的澄清说明。C、D选项错误。故A为正确选项。25.C【解析】招标投标法规定，中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。故C为正确选项。26.A【解析】招标投标法实施条例规定，招标人应当在资格预审公告，招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标。A选项正确。招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。B选项错误。资格预审后联合体增减，更换成员的，其投标无效。D选项错误。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。C选项错误。故A为正确选项。27.D【解析】招标投标法实施条例规定，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。A、B选项均错误。并且只要发生重大变化均应当及时书面告知招标人，所以C选项错误。投标人不再具备资格预审文件，招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。可见不再具备资格条件的也属于重大变化，应当及时书面告知招标人。故D为正确选项。28.B【解析】建筑法规定，禁止分包单位将其承包的工程再分包，因此B选项正确，A、C、D选项错误。故B为正确选项。29.D【解析】以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的，属于承揽业务不良行为认定标准，A选项错误。施工单位取得资质证书后，降低安全生产条件的;委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装，拆卸施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施的;这两项属于工程安全不良行为认定标准，因此B、C选项错误。按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核、未取得证书上岗，情节严重的，属于资质不良行为认定标准，D选项正确。故D为正确选项。30.C【解析】合同法规定，委托合同是委托人和受托人约定，由受托人处理委托人事务的合同。委托人可以特别委托受托人处理一项或者数项事务，也可以概括委托受托人处理一切事务。招标代理合同属于委托合同的一种。故C为正确选项。31.D【解析】合同法明确规定，建设工程合同应当采用书面形式;合同法第39条规定，格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款;建设工程合同不属于格式合同;合同法第16章“建设工程合同”第287条规定，本章没有规定的，适用承揽合同的有关规定。故D为正确选项。32.B【解析】最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第22条规定，当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持。故B为正确选项。33.C【解析】合同法规定，合同无效，被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。故C为正确选项。34.B【解析】可以行使撤销权的主体有：欺诈、胁迫的受害人，乘人之危与显失公平的受害人，重大误解的双方当事人均有撤销合同的权利。故B为正确选项。35.C【解析】劳动合同法第41条第二款规定，用人单位依照本条第一款规定裁减人员，在六个月内重新招用人员的，应当通知被裁减的人员，并在同等条件下优先招用被裁减的人员。故C为正确选项。36.A【解析】分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。故A为正确选项。37.B【解析】合同法第215条规定，租赁期限六个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁。不定期租赁合同，当事人可以随时解除合同，但出租人解除合同应当在合理期限之前通知承租人。故B为正确选项。38.C【解析】水污染防治法规定，限期治理的期限最长不超过1年。故C为正确选项。39.C【解析】绿色施工导则规定，施工用电及照明：(1)临时用电优先选用节能电线和节能灯具，临电线路合理设计、布置，临电设备宜采用自动控制装置。采用声控、光控等节能照明灯具。(2)照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的20%。故C为正确选项。40.B【解析】根据文物保护法规定，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场。故B为正确选项。41.D【解析】根据安全生产法的规定，特种作业人员的范围由国务院负责安全生产监督管理的部门会同国务院有关部门确定。建筑施工特种作业人员管理规定就建筑施工特种作业人员的范围进一步进行了界定。故D为正确选项。42.C【解析】建筑法规定，建筑工程安全生产管理必须建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。建设工程安全生产管理条例进一步规定，施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。其中，安全生产责任制度的主要内涵是将各种不同的安全责任落实到负有安全管理责任的人员和具体岗位人员身上。故C为正确选项。43.D【解析】建设工程安全生产管理条例规定，建设单位在领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。故D为正确选项。44.A【解析】建设工程安全生产管理基本制度的主要内容有安全生产责任制度，群防群治制度，安全生产教育培训制度，安全责任追究制度等。其中安全生产责任制度是最为核心的制度，要求施工单位主要负责人对安全生产工作全面负责;施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员;建筑施工企业应当在建设工程项目组建安全生产领导小组;建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应符合法律要求。故A为正确选项。45.A【解析】建筑施工企业安全生产许可证管理规定第13条规定：建设主管部门在颁发施工许可证时，应当对已经确定的建筑施工企业是否有安全生产许可证进行审查，对没有取得安全生产许可证的，不得颁发施工许可证;第2条规定：建筑施工企业未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动;第15条规定：建筑施工企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件，并应当加强日常安全生产管理，接受安全生产许可证颁发管理机关的监督检查。故A为正确选项。46.C【解析】建设工程质量管理条例第26条规定：“施工单位应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人”;建设工程安全生产管理条例第21条规定：“施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责”。施工项目经理是施工企业的项目负责人。故C为正确选项。47.C【解析】职工有下列情形之一的，视同工伤：(1)在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的职工有以上第(1)项情形的，按照工伤保险条例的有关规定享受工伤保险待遇。故C为正确选项。48.D【解析】根据建筑起重机械安全监督管理规定的规定，有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租使用：(1)属国家明令淘汰或者禁止使用的;(2)超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的;(3)经检验达不到安全技术标准规定的;(4)没有完整安全技术档案的;(5)没有齐全有效的安全保护装置的。“建筑起重机械有前述第(1)、(2)、(3)项情形之一的，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续”。故D为正确选项。49.C【解析】根据安全生产许可证条例的规定，安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。故C为正确选项。50.A【解析】根据建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法的规定，项目负责人在同一时期只能承担一个工程项目的管理工作。故A为正确选项。51.B【解析】根据建设工程安全生产管理条例的规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。故B为正确选项。52.B【解析】综合应急预案，应当包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练等主要内容;专项应急预案，应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等内容;现场处置方案，应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急处置程序、应急处置要点和注意事项等内容。故8为正确选项。53.B【解析】县级以上人民政府负有建设工程安全生产监督管理职责的部门在各自的职责范围内履行安全监督检查职责时，有权采取下列措施：(1)要求被检查单位提供有关建设工