光纤熔接协议书.docx

.光纤熔接协议书发包单位： （以下简称甲方）承接单位： （ 以下简称乙方） 按照中华人民共和国经济合同法和有关规定，结合本工程的具体情况。经甲，乙双方友好协商，就甲方所承接工程中的光纤熔接达成以下协议：第一条 工程概况 ：1. 工程名称：2. 工程地点：3. 承建范围及内容：甲方 工程中的 个点的光缆端熔接。熔接内容为：接续熔接，成端熔接，光分箱内熔接。光分箱的安装。本工程的承包费用价格为：熔接芯数_10.00元/每芯 共计：_元整分纤箱安装费用为：安装个数_10.00元/个共计：_元整（辅材费用由乙方支付，对乙方负责购买辅材甲方认质认价。）结算工程费：以实际完工并验收合格的熔接芯数结算。第二条 施工方式：1. 本工程采用包清干的方式，甲方提供施工材料，施工图纸并负责现场配合施工以及施工中需要的各方协调，其他一概不负责。2. 乙方负责工具，工具耗材，3. 现场发生的工程变更涉及到金额的，甲乙双方协商适当增减。4. 乙方配合甲方完成工程的技术资料。第三条 付款方式：本工程各个小点经施工完成后，甲方一次性付乙方80%费用，本工程经过建设单位验收合格后，甲方一次性支付乙方剩余金额全款。第四条 质量及验收：1. 坚持按图施工任何一方不得随意变更设计。并随时接受甲方对工程质量的检验和监督。2. 各个小点熔接完成后，乙方按照甲方的要求提交相应技术资料后甲方组织竣工验收。3. 乙方提交技术资料包括，分纤箱，光交的经纬度，分纤箱的五级地址以及完成后照片，每条纤芯的链路性息,设备PON口信息,PON口的光功率,分纤箱，光交的光分光功率的损耗信息。保证所有的光纤光功率损耗在设计要求以内。第五条 双方责任：（一）甲方责任1. 乙方进场前，甲方提供现通过审定的施工图纸场和有关技术资料并进行工程设计交底。2. 根据双方商定的工程承包范围，按规定的品种，规格，质量，数量将材料及时提供给乙方。3. 由甲方提供的设备，材料在交付乙方前，甲方应负责检验货品质量4. 甲方在收到乙方的交（完）工报告具备验收条件后，7天内应组织工程的交工验收，并在3日内给予批准或提出整改意见。5. 工程竣工验收合格后，甲方正式接管并办理竣工决算，此后非乙方责任引发的损失及事故应由甲方负担。（二）乙方责任1.开工前熟悉图纸，参与工程交底，编制施工组织设计或施工方案。2.由乙方负责提供的材料，由甲方定质定价。对甲方提供的材料及时到甲方规定材料存放点领取并运往施工现场。3.按审定的施工图纸精心组织施工，确保工程质量和施工安全，按期完成施工任务。4.准确收集，整理工程技术资料，按期提供竣工技术文件。5.乙方需按照国家相关规定，在施工期间采取安全措施，保障乙方施工人员的人身生命安全。对不具备安全的施工的地方应及时提交甲方处置。甲方处置经乙方确认安全后在施工。甲方不予处置的乙方有权不予施工并不承担相应责任。第六条 工程工期： 工期按照甲方要求时间全部施工完毕不得延误，特殊情况需征的甲方同意。因甲方材料未准备充分，协调未到位等配合不及时等原因造成工期延误乙方不承担责任。1. 在组织施工过程中，如遇到下列情况可顺延工期（1），因甲方不能按期提供图纸，材料，设备，或提供的材料，设备不符合设计规范，而导致工程被迫停工或不能顺利施工。（2）甲方提出变更计划或变更施工图，由此引起的停工，窝工或工程量的增加而延长的工期。（3）。由于天灾及不可抗力所延误的工期。 2.出现上述情况后，甲乙双方应及时协商相关事宜。 3.甲方如果要求缩短正常工期而赶工，乙方应提出赶工措施，因此而增加的赶工费用应由甲方负责。 第七条 仲裁： 施工中的纠纷，应本着实事求是的原则协商解决，如双方协商不能解决时，由甲方所在地的人民法院裁判。第七条 合同生效与终止：1.本合同双方签字鉴章及生效，全部工程竣工验收，结清尾款后自然失效。 2本合同一式贰份，甲乙