西坡风井主通风机改造工程项目设计方案.doc

西坡风井主通风机改造工程项目设计方案（一）总 则1、项目说明1.1本招标项目说明详见投标须知前附表（以下简称“前附表”）第1项至第5项。1.2本招标项目按照中华人民共和国招标投标法等有关法律、行政法规和部门规章以及地方政府部门有关规定，通过国内公开招标选定设计单位。2、招标内容和设计周期2.1招标内容见前附表第6项所述。2.2设计周期要求见前附表第7项所述。3、资金来源3.1资金来源详见前附表第8项。4、合格的投标人4.1为履行本招标项目合同的目的，投标人必须具有独立法人资格，并且须满足前附表第9项所要求的资质等级。4.2为具有被授予合同的资格，投标人应具有包括前附表第10项所列的投标人资格证明材料和辅助资料。5、投标费用5.1投标人应承担投标文件编制、递交等参加本招标活动所涉及的一切费用。6、踏勘现场6.1招标人按前附表第11所述的时间，组织（或不组织）投标人对项目现场和其周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署实施设计合同所需的各项资料。投标人应承担现场考察的责任、风险和费用。6.2招标人向投标人提供有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，但招标人对投标人据此做出的推论、理解和结论不负有任何责任。6.3招标人组织（或不组织）召开标前答疑会的时间和地点详见前附表第11项的规定。6.4投标人在阅读招标文件和踏勘现场后，可以提出要求澄清的问题。但所有问题都应按本须知第9.1条的规定向招标人提出，招标人视情况做出澄清和解答，并将此澄清和解答以书面答疑纪要形式发给所有已购买招标文件的投标人。不管答疑会口头回答与否，最终均以书面答疑纪要所述为准。投标人在收到答疑后应以书面或传真等形式向招标人确认收悉。7、投标设计成果的使用说明7.1设计中标的投标人（以下简称中标人）应保证招标人不因设计受到来自第三方侵权起诉或索赔，否则中标人应承担由此所产生的一切责任。7.2未经投标人书面同意，招标人不得将交付的设计向第三方转让或用于本招标范围外的其他建设工程。7.3投标人送达的设计成果不论是否中标，均不返还。（二）招标文件8、招标文件的组成8.1招标文件包括下列内容：第一章 招标公告第二章 投标须知第三章 评标办法第四章 设计要求第五章 合同主要条款第六章 投标文件格式8.2除8.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间15日前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。8.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题，应在获取招标文件1日内向招标人提出；否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性的响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。9、招标文件的澄清9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应在标前答疑会前或投标截止日期前15日以书面形式向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将在投标截止日期前15日以书面形式予以澄清，同时将书面答复发给所有购买招标文件的投标人，但不指明问题的来源。投标人在收到该澄清文件后1日内以书面形式通知招标人确认已收到澄清文件，澄清文件作为招标文件的组成部分，对招标人和投标人均具有约束作用。10、招标文件的补充、修改10.1招标文件发出后，在投标截止日期前15日的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行补充、修改。10.2招标文件的补充、修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，招标文件的补充、修改作为招标文件的组成部分，对招标人和投标人均具有约束力。投标人在收到上述通知后，应在1日内以书面形式向招标人确认收悉。10.3当招标文件与招标文件的澄清、修改、补充等对同一内容的表述不一致时，以时间在后发出的书面文件为准。10.4为使投标人在编制投标文件时有对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究的合理时间，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。（三）投标文件的编制11、投标文件的语言及度量衡单位11.1投标人和招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料为其他语言的，必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。11.2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。12、投标文件的组成12.1投标文件由商务文件和技术文件二部分组成。12.2商务文件（应包括下列内容）：12.2.1法定代表人资格证明（原件）。12.2.2投标文件签署授权委托书（除被授权人为法定代表人外）（原件）。12.2.3投标函及附录。12.2.4投标报价明细及说明。12.2.5基本账户开户许可证的复印件。（必须提供，否则可能导致废标）12.2.6投标保证金交纳凭证的复印件。（必须提供，否则可能导致废标）12.2.7投标人基本情况表。附：营业执照（副本）、组织机构代码证（副本）、资质证书（副本）、质量体系认证证书（如有）等的复印件。投标时提供原件备查。12.2.8近三年已完成同类型项目业绩及证明。附：合同文件的复印件（加盖公章）。投标时提供合同原件备查。12.2.9拟投入本项目的主要设计人员组成表。附：职称证、执业资格证书等相关资料的复印件。12.2.10拟投入本项目的设计负责人简历表。12.2.11企业综合信誉。附：有关证明资料的复印件。12.2.12其它有关说明企业竞争优势的证明资料。附：有关证明资料的复印件。12.2.13检察机关出具的“无行贿犯罪记录”查询结果证明（出具时间为开标前两个月内）的复印件。同时提供原件备查。12.3技术文件（包括基本设计方案部分、设计组织管理部分）：12.3.1基本设计方案部分。12.3.2设计组织管理部分主要包括下列内容：12.3.2.1组织管理（1）设计组织体系。（2）质量保证体系。（3）技术服务保障措施。12.3.2.2设计周期（1）计划周期。（2）确保设计进度的措施。12.3.3需要说明的问题和其他合理化建议。13、投标文件编制要求13.1投标文件应做到清晰、完整。13.2每个投标人报送一个投标资料，投标资料应达到规定的深度，满足评审需要。不响应招标文件要求的投标文件可能被拒绝，责任由投标人自负。13.3投标文件应使用招标文件第五章所提供的投标文件格式。13.4投标人不得以他人名义投标，也不得利用伪造、转让、无效或者租借的资质证书参加投标。14、投标报价14.1投标人的投标报价，应包含招标文件所要求的设计费，以及应由投标人支付的各种税、费等。14.1.1设计费报价依据：工程勘察设计收费标准（2002），投标人应结合项目的有关要求自行确定其报价。14.1.2在项目实施过程中的所有变更、补充设计文本、图纸均由设计人提供，该部分费用已包含在本次设计费中。14.2各种费用采用固定价格方式包干使用。在合同实施期间，设计费不因国家后续政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。15、投标和支付所使用的货币15.1本项目设计合同实施时以人民币支付。16、投标有效期16.1投标有效期见前附表第12项所规定的期限，在此期限内，凡符合招标文件要求的投标文件均应保持有效。16.2如果出现特殊情况，招标人在原定投标有效期满前，可要求投标人将投标有效期延长一段时间。这种要求和投标人的答复应以书面方式进行。投标人可以拒绝这种要求并有权收回投标保证金。同意延期的投标人，不得修改其投标文件，但需要将其投标保证金延长相同的时间。在延长的投标有效期内，本须知第17条关于投标保证金的退还与不予退还的规定仍然适用。17、投标保证金17.1投标人应按照前附表第13项所述金额和规定的提交方式交纳投标保证金，此保证金是投标文件的一个组成部分。17.2对于未能按要求提交投标保证金的投标，将被视为不响应招标文件而予以拒绝。17.3招标人在发出中标通知书后的5日内，将投标保证金退还中标候选人以外的投标人。17.4招标人在与中标人签订设计合同后5个工作日内，将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。17.5如投标人有下列情况发生时，其投标保证金将不予退还：（1）如果投标人在投标有效期内撤回或修改投标文件。（2）如果中标人未能按本须知第25条规定签署合同协议。（3）投标人放弃中标候选人资格。（4）其他违反招标管理有关规定，妨碍公平竞争准则的舞弊、恶意质疑和投诉行为。（5）国家规定的其他应该扣除投标保证金的情况。18、投标文件的份数和签署18.1投标人应按前附表第14项规定的份数提交投标文件。18.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面上清楚的注明“正本”或“副本”。正本与副本如有不一致之处，则以正本为准，投标人自行承担由此可能产生的风险。18.3投标文件正本应由投标人在指明处加盖法人单位公章，并由法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章；复印件均加盖公章。18.4全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改之处均应盖投标人法人单位公章或由投标文件签署人签字或盖章。（四）投标文件的递交19、投标文件的装订、包封、密封和标志19.1投标文件采用胶装的形式装订成册。19.2投标文件的“正本”和“副本”应分别密封包装，包封上应标明“正本”或“副本”。19.3在密封袋上均应注明下列标识：（1）项目名称；（2）招标编号；（3）投标人名称；（4）投标人地址；（5） 年 月 日 时 分开标，此时间以前不得开封。并在封口处加盖投标人公章。19.4如果投标文件没有按上述规定密封和标志，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。20、投标文件递交的地点20.1投标人应按前附表第15项所规定的地点，于投标截止时间前递交投标文件给招标人。21、投标文件递交的截止时间21.1递交投标文件的截止时间见前附表第15项规定。21.2如果有必要，招标人可以按本须知第10条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。21.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。21.4任何在招标文件规定的投标截时间后递交的投标文件均为迟到的投标文件，都将被拒绝，原封地退还给投标人。22、投标文件的补充、修改与撤回22.1投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标人递交补充修改或撤回其投标文件的通知。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止时间以后，不能修改投标文件。22.2投标人的补充、修改或撤回通知(应加盖法人单位公章，并由法定代表人签章或法定代表人授权代理人签字)应按规定密封、标志和发送，还要在包封上标明“补充、修改”或“撤回”字样。22.3从投标截止时间起至投标有效期期满之间的这段时间内，除非不可抗力因素，投标人不得撤回其投标文件，否则该投标人的投标保证金将不予退还；在此段时间内，若投标人宣布放弃中标权利或放弃中标均应视为撤回投标。（五）开标23、开标23.1招标人按前附表第16项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加，参加开标会议的投标人代表应签名报到，以证明其出席开标会议。23.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；按本须知第24条规定确定为无效的投标文件，不送交评标委员会详细评审。23.3开标程序：23.3.1开标由招标代理机构主持。23.3.2监督人员对投标文件密封性进行检查，经确认无误后进入开标程序。23.3.3招标工作小组当众开启在投标截止期前收到的所有密封完好的投标文件，并对投标文件是否按招标文件规定的套数提交等进行检查。23.4开标时应当众宣读投标人名称、投标报价及变更报价（如果有）、设计周期等内容；招标人应指定人员对开标过程进行记录，并请投标人代表签字存档备查。24、投标文件的符合性审查24.1开标后，由评标委员会对投标文件的符合性进行审查，符合性审查不合格，为无效投标文件，不得进入评审，按废标处理。（六）评标25、评标委员会与评标25.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。25.2开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。26、评标过程的保密26.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。26.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。26.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标的原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会或其他有关人员索取或询问评标过程的情况和材料。27、投标文件的澄清27.1为了有助于投标文件的审查、评价和比较，根据需要，评标委员会可以分别要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。有关澄清的要求与答复应采用书面形式，但不应寻求、提出或允许更改投标价格或投标文件的实质性内容。28、投标文件的响应性评审28.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。28.2如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。29、投标文件的详细评审29.1评标委员会依据本须知前附表第17项规定的评标标准和方法，对通过初步评审的投标文件进行评审和比较，综合评议，逐一打分，并按照得分高低排序，推荐前两名为中标候选人。29.2评标方法和标准，根据本项目设计招标的特点和实际情况，评标办法采用“综合因素评分法”，定性与定量评价相结合，百分制计分，评出中标候选人。每份投标文件将按规定的评标办法分别评审。（七）授予合同30、合同授予标准30.1本招标项目设计合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知第29.1款规定所确定的第一中标候选人。招标人在授予合同之前有权对投标人的基本情况和递交的投标文件资料进行核实，如被发现其所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，投标保证金不予退还，投标人同时依法承担相应的法律责任。给招标人造成损失的，投标人应依法承担赔偿责任。30.2如第一中标候选人被取消中标资格，招标人则可按上述方式将合同授予第二中标候选人。31、招标人拒绝任何或所有投标的权力31.1招标人在发出中标通知书前任何时候均有权依据评标委员会的评标报告拒绝任何投标。32、中标通知32.1招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，并将中标结果通知其他未中标人。33、合同的签订33.1中标人在收到中标通知书后应在中标通知书规定的时间内派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。33.2中标人如不按本须知第33.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将取消其中标人资格，投标保证金不予退还，投标人同时依法承担相应的法律责任。给招标人造成损失的，投标人还应当对超过部分予以赔偿。33.3招标人无正当理由不与中标人订立合同，则应依法承担相应的法律责任并对中标人的损失予以赔偿。34、取消中标资格条件34.1投标人如发生以下情况之一的将被取消中标资格，并不退还其投标保证金：34.1.1中标人在与招标人签订合同时另行加入招标人不能接受的致使合同不能签订的条件。34.1.2中标人在招投标过程中有违法行为。34.2若发生中标人被取消中标资格的，则由招标人从评标委员会推荐的中标候选人中另行确定中标人。（八）其他事项35、重新招标和不再招标35.1重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：（1）投标截止时间止，投标人少于3个的。（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。35.2不再招标重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。36、纪律和监督36.1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。36.2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。36.3对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用没有规定的评审因素和标准进行评标。36.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。36.5投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。37、关于专利费用问题37.1所有由投标人提供的、并被招标人采用的整体设计方案以及局部设计方案如果涉及到个人或单位的专利保护问题，则专利费的支付由投标人在设计费用中列支支付（即包含在投标总价中），招标人不负任何责任，由此引起的法律责任也要由投标人承担。如因专利发生纠纷，招标人不对专利的所属权和费用担负任何责任。37.2凡设计中涉及专利的设备、产品和工艺等，投标人应在投标文件的技术文件中进行详细说明（包括专利费用）。若无说明，中标后，在工程实施过程中如发生有关专利费用及相关法律责任均由设计中标人承担。38、中标服务费38.1中标人在领取中标通知书时，应向招标代理机构支付中标服务费。中标服务费按国家计委计价格20021980号服务招标收费标准的100%计算。第三章 评标办法一、总则根据中华人民共和国招标投标法、国家计委等七部委联合发布的12号令评标委员会和评标方法暂行规定等有关规定，结合本项目的具体特点和特性，按照公开、公平、择优的原则，制定本评标办法。二、评标组织评标工作由评标委员会负责。评标委员会成员按有关规定产生，评标全过程在有关部门的指导和监督下进行。三、评标原则1、必须遵守我国政府的政策、法规，做到公平、公正、诚信，必须正确对待所有的投标人，维护其合法权益。2、评标过程中，严格以招标文件、补遗和澄清问题的答复为依据。四、评标方法本次招标采用综合因素评分法。五、评审的程序和细则1、符合性审查1.1投标文件有关内容是否按规定加盖投标人公章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，虽由委托代理人签字或盖章的，但未随投标文件一起提供有效的“授权委托书”原件。1.2投标人资格是否符合招标文件要求。1.3投标文件是否未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。1.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。1.5投标文件中承诺的投标有效期短于招标文件规定的。1.6投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的。1.7被评标委员会认定为串标或围标的。1.8是否明显不符合国家、省市有关规定的。1.9投标文件中有招标人不能接受的条件。凡投标文件符合性审查不合格者将不进入下一步综合评审。2、响应性评审3、详细评审各评标委员会成员在打分时，应保留两位小数。3.1投标报价（45分）所有通过符合性审查和响应性评审的投标人的最低投标报价（有修正时指修正报价）作为评标基准价，当投标人的投标报价等于评标基准价的得45分，投标报价在评标基准价的基础上每增加1%扣0.5分，内插法计算，计算结果保留2位小数。投标报价得分=45-（投标人投标报价-评标基准价）/评标基准价1000.5投标报价计算错误的修正原则：（1）当分项报价与总报价不一致时，以投标函报价为准。（2）如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准。3.2基本设计方案（35分）序号项目满分评分标准1方案总体评价15思路清晰，内容完整、齐全，重点突出2设计深度4设计深度达到有关规定，满足评标要求3主要设备选型10科学、合理、经济、安全高效4方案的经济合理性分析3符合设计标准、规范，造价合理、指标准确，工程造价不突破规定的控制要求5合理化建议3有独创的优化建议3.3设计组织管理（10分）序号项目满分评分标准1设计组织体系（机构及人员配备）4完整、齐全、配备合理2质量保证体系2可靠3服务保障措施2得力4进度计划和保证措施2计划科学、合理、措施明确3.4企业业绩和无行贿犯罪记录（10分）（1）投标人近三年（2008年12月20日后）每完成一项风机改造项目设计得2分，满分为8分。（2）有检察机关出具的“无行贿犯罪记录”查询结果证明（出具时间为开标前两个月内），得2分。投标时投标人必须在投标文件中提供复印件，同时提供原件备查，否则不予计分。4、中标候选人的确定评标委员会根据各投标人总得分的高低进行排序，并推荐得分排名前两位的投标人分别为第一中标候选人、第二中标候选人。第四章 设计要求1、矿井通风系统概况常村矿井位于山西省屯留县境内，设计生产能力4.0Mt/a，于1995年建成投产，是我国利用世行贷款建设的第一座现代化特大型矿井，去年核定生产能力7.0Mt/a。常村矿井目前通风系统采用分区式通风，其中中央风井主扇风机担负+520水平南一、南二、北一、北二及北三采区开拓的供风任务，在+470水平开始开拓时，其掘进及巷道用风亦由中央风井主扇担负；西坡风井主扇风机担负+520水平南三、南四、南五及南六采区供风任务。2、矿井通风系统参数预测（1）通风困难时期根据常村煤矿生产衔接规划，2011年S6-2工作面回采时为今后西坡主扇服务上水平生产期间的通风困难时期，此时西坡主扇担负区域生产用风地点及配风量（根据矿井瓦斯赋存情况及实际生产中的经验配风确定）如下：类 型地 点配风量（m3/min）S3采区S3-9回采工作面2650S3采区机头变电所120S3采区1#变电所120S3采区2#变电所120巷道用风470S5采区S5-7回采工作面3570S5-1备用工作面1785S5采区1#变电所120S5采区2#变电所130巷道用风620S6采区S6-2回采工作面3828S6-6备用工作面1914S6-7皮带顺槽掘进600S6-7轨道顺槽掘进600S6-7瓦排巷掘进600S6猴车巷掘进600S翼5#皮带机尾变电所120S6采区1#变电所120S6采区2#变电所120S6采区皮带机尾变电所120单轨吊充电硐室240巷道用风600内部漏风1357合计风量20524其它内部漏风随主扇负压变化外部漏风对此阶段的通风系统进行模拟解算，当达到各用风点配风要求时预测西风井主扇工况：负压4360Pa，排风量23584m3/min。（2）通风容易时期当前S3-9掘进、S5-8掘进、S6采区尚未形成处于开拓阶段，考虑当前阶段为西坡主扇通风容易时期，按当前通风参数，主扇工况为：负压3500Pa，风量19000m3/min。（3）西坡主扇改造选型参数根据以上预测分析，西坡主扇需满足的工况参数列表如下：西坡主扇需满足的工况参数表通风时期主扇风量(m3/min)主扇风压(Pa)矿井通风困难时期235844360矿井通风容易时期1900035003、现有西坡风井主通风机设备目前西坡主扇型号为ANN-2884/1400N（生产厂家：豪顿），其主要参数：额定压力：3886Pa 额定风量：289m3/s电机型号：Y6306 额定电压：6000V额定功率：1800Kw 额定转速：996r/min负压：3050Pa 风量：295m3/s4、设计指导原则在矿井通风容易和困难时期风机运行工况点均须在风机运行曲线的高效区内，并且风机最大能力工况点不能处于其不稳定工作区；设备运行必须安全可靠；对现有风机房的矿建、土建工程不作大的改动（保持现有的风机房、引风道及扩散塔）；改造期间，西坡主通风机单机运行时间不能超过一个月。5、招标内容：（1）西坡风井主通风机改造工程的初步设计、施工图设计、施工图预算等相关内容。（2）设计范围包括以下几部分：机械设备改造设计；电气、电控部分改造设计；设备基础及配电间改造设计；新引风道、扩散塔设计；其它配套必须的设计。6、设计依据（不限于）煤矿安全规程（2011）煤炭工业矿井设计规范（GB 50215-2005）关于强化大型固定设备基础管理的通知潞矿机字200995号煤矿在用主通风机系统安全检测检验规范（AQ 1011-2005）煤矿用轴流主通风机 技术条件（GB/T 21151-2007）7、可行性研报告中有关内容：7.1机械设备改造在原有风机基础上进行改造,将原有两台风机更换为新风机（AGF606-4.0-2.4-2型轴流式风机）。7.2电气、电控部分改造（1）供电通风机采用三电源供电，其中两趟作为主供电源，分别引自西坡35kV变电所6kV不同母线段。利用该系统中现有备用高压回路（两趟）为西坡风井主通风机进行供电，电源电缆采用2（YJV22-6/10kV 3120mm2）。改造完成后，将该系统中原有对西坡风井主通风机的高压出线柜做为备用柜使用。（2）配电原有风机配电和控制室不能满足新风机配电与控制设备布置要求，所以需要在风机附近新建配电和控制室，设高压真空开关柜13面,开关柜采用KYN28A-12(Z)型高压真空开关柜，主接线采用单母线分段接线方式。配电室设SC-200/6/0.4kV干式变压器2台，容量200kVA，担负通风机辅助设备用电。设通风机监控装置一套，监测控制通风机及辅助设备工况。（3）电气传动采用二套变频调速装置均一拖二方式，互为备用。能满足极端情况下（即一风机或电机检修，而另一套变频调速装置事故）保证系统能够正常运行。7.3设备基础及配电间改造改造过程中，需要为新风机建设配电室及风机基础。风机基础采用C25混凝土。配电控制室为双层带夹层建筑，采用钢筋混凝土框架结构，基础采用钢筋混凝土独立基础，建筑总面积476m2。7.4新引风道、扩散塔设计配套设计。8、投资概算3878.58万元。第五章 合同主要条款第一条：本合同依据下列文件签订1.1中华人民共和国合同法及中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定、建设部、国家工商行政管理局建设工程设计合同(二)（GF-2000-0210）的有关条款。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条：本项目设计合同的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费 （中标后按照投标文件承诺内容填写）。同时，在合同执行过程中，发包人有权调整设计委托内容。第三条：发包人应向设计人员提交的有关资料文件根据设计要求进行提供。第四条：设计人应向发包人交付的设计资料及文件序号资料及文件名称份数提交日期1初步设计102施工图设计103施工图预算10说明：上述文件都必须另外提供两份电子版（光盘和U盘各一份）。第五条：设计费支付进度详见下表5.1设计文件经集团公司相关部门审核合格后进行付款。付费次序占比例付费额（元）付费时间（由交付设计文件所决定）1不支付预付款2初步设计提交后支付总费用的30%3施工图设计提交后支付总费用的50%4施工图预算提交后支付总费用的20%5.2在工程实施过程中的所有设计文本、设计图纸均由设计人提供，该部分费用已包含在本次设计费中。第六条：双方责任6.1发包人责任：6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性、及时性负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限的，设计人按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延。6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。6.1.3发包人应保护设计人的投标文件、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。6.2设计人责任：6.2.1设计人应按国家规定技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。6.2.2设计人采用的主要技术标准是：GB502152005煤炭工业矿井设计规范和其它标准（中标后，由设计人补全，应是现行并最新的标准）。6.2.3设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。6.2.4设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定设计范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。6.2.5设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。6.2.6在施工图设计前，发包人认为需要对初步设计方案进行修改和调整时，设计人应积极主动配合，直至达到发包人的要求。6.2.7中标人必须对其编制的预算负责。一旦中标；在发包人无重大设计变更（工程范围、规模、主要技术标准）要求的前提下，必须进行限额设计。6.2.8在履行合同过程中，未经发包人许可，设计项目负责人及主要工程设计负责人不能更换。6.2.9设计取费标准参照国家计委、建设部联合颁发工程勘察设计收费标准（2002年修订版）规定收费标准和中标人的投标承诺执行，除有重大设计变更外；设计费不予调整。第七条 违约责任7.1合同生效后，如合同项目因政策调整造成停建，设计人未开始设计工作的，则自动解除合同，发包人不承担违约责任，设计人退还预付款。7.2在合同履行期间，发包人在7.1以外情况下要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，发包人对设计人做出适当补偿；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量按比例支付设计费。7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施和扣减设计费用外，还应承担赔偿责任。7.4设计延误赔偿，因设计人的原因，导致提交服务时间延误，每延误一天，按合同价的2支付延误赔偿金，延误赔偿金总额超过合同价的10%时，发包人有权解除合同并不支付设计人任何费用。7.4合同生效后，设计人要求终止或解除合同，除罚完全部履约保证金外，设计人应承担发包人由此造成的一切损失。第八条 其他8.1本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过合同约定的份数，设计人只能收取工本费，费用在正式签订合同时协商确定。8.2本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂家、供应商。8.3发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行支付费用。8.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。8.5本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，可提请长治仲裁委员会仲裁或向项目所在地的人民法院起诉。8.6本合同一式 份，发包人 份，设计人 份。8.7本合同经双方签章后生效。8.8本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。8.9其它约定事项：其他事项在正式签订合同时具体协商。发 包 人（盖章）： 设 计 人（盖章）： 签约代表： 签约代表： 签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日第六章 投标文件格式正/副本*西坡风井主通风机改造工程设计投标文件招标编号：HAZB2011102606投标单位名称： （盖公章）法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）日 期： 年 月 日*西坡风井主通风机改造工程设计投标文件招标编号：HAZB2011102606投标文件内容： 商务文件 投标单位名称： （盖公章）法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）日 期： 年 月 日商务文件的编制要求：商务文件应按照招标文件规定的格式编制及签署，并采用A4纸按顺序装订成册。封面、目录、序号和页码由投标人自行编列。一、法定代表人资格证明单位名称： 单位性质： 地 址： 成立时间： 经营期限： 姓 名： 性 别： 年 龄： 职 务： 系 （投标人单位名称） 的法定代表人。特此证明。投标人：（盖章） 日期： 年 月 日二、投标文件签署授权委托书本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称）的 （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加 （项目名称）招标的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之