建设工程合同管理模拟试题 附答案.docx

建设工程合同管理模拟试题一、单项选择题（每题的备选项中，只有个最符合题意）合同法律关系（A），是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。主体 客体内容 事实企业法人（D）取得法人资格。成立之日 注册资金到位后建立组织机构后 经工商行政管理机关核准登记后合同法律关系内容包括（B）。行为 权利当事人 智力成果在下列经济法律关系主体中，（B）是法人。公司经理 施工企业公司董事长 施工队能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是（B）。法律关系主体 法律事实法律关系客体 法律关系内容法人是指具有权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权力和承担民事义务的（D）。自然人 公民领导者 组织违约是法律事实中的（A）。违法行为 合法行为自然事件 社会事件对于合同当事人而言，所在国爆发战争是一种（D）。合法行为 违法行为自然事件 社会事件对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种（D）。合法行为 违法行为自然事件 社会事件代理是代理人在代理权限内，以（B）的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。代理人和被代理人 被代理人第三人 自己监理工程师在履行合同义务时工作失误，给施工单位造成损失，施工单位应当要求（A）赔偿损失。建设单位 监理单位监理工程师 项目经理在下列各项中，符合代理特征的是（C）。代理人不应仅限于代理权限内实施代理行为代理人以自己的名义实施代理行为代理人在授权范围内独立地表现自己的意志代理行为的民事责任由代理人承担工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由（B）承担。乙项目经理 甲施工企业建设单位 具体施工人员施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（A）赔偿。施工企业 施工企业的法定代表人施工企业的项目经理 具体的施工人员施工企业的项目经理是施工企业法定代表人的代理人，这种代理是（A）代理。委托 法定指定 再在工程建设中涉及的代理主要是（A）。委托代理 法定代理指定代理 再代理施工企业的项目经理在施工过程中，超越自己的代理权限为施工企业购买了一套设备，设备供应商应当向（B）提出支付合同款的要求。监理单位 施工单位项目经理 建设单位下列关于保证的说法不正确的是（B）。保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、债务人和债权人保证法律关系包括保证人和被保证人（债务人）两方当事人保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任能够作为保证人的为（B）。法人的职能部门 公司学校 幼儿园债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债务履行担保的担保方式是（C）。定金 留置抵押 质押下列哪些财产可以抵押（C）。土地所有权抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权抵押人所有的房屋有争议的财产下列财产中，（A）不得抵押。土地所有权 土地使用权房屋 交通运输工具定金是指当事人双方为了保证债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。其数额由双方约定，但不得超过主合同标的额的（B）。 工程建设的过程中，（C）保证的金额是可以随时间变化的。施工投标保证 施工合同的履约保证施工预付款保证 工程保险在工程建设的过程中，（C）是最为常用的一种担保方式。抵押 留置保证 定金采用建设工程施工合同（示范文本）应当由（A）投保建筑工程一切险。发包人 工程师承包人 项目经理采用施工合同条件时，应当由（C）投保建筑工程一切险。发包人 工程师承包人 项目经理一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（B）。个月 个月个月 个月当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自（B）之日起生效。签订 登记履行 主合同生效经过公证后，具有强制执行效力的文书是（D）。遗嘱文书 施工合同文书保险合同文书 追偿债款的债权文书下列关于合同公证与签证的相同点与区别的说法正确的是（B）。公证一般实行自愿申请原则，签证反之签证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为公证与签证的效力等同公证和签证在我国域内和域外都有法律效力某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认（C）。尚无合同关系合同没有成立合同已经成立由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任公司授权其采购员甲到公司购买一批计算机，并交给甲已经盖公司公章的空白合同书，甲用此合同书与公司订立了购买一批电视机的合同，发生纠纷后，应当（D）。要求甲支付电视机的货款公司向公司无偿退货由公司交付计算机，公司支付计算机的货款由公司交付电视机，公司支付电视机的货款在下列合同中，（C）合同是可变更的合同。一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的以合法活动掩盖非法目的的因重大误解而订立的损害社会公共利益的合同生效后，当事人发现合同对质量的约定不明确，首先应当采用（A）确定价款。补充协议 合同有关条款交易习惯 按照通常标准合同生效后，当事人发现合同对给付货币的履行地点的约定是不明确的，最后应当采用（D）确定。补充协议 合同有关条款交易习惯 在接收货币一方所在地履行一个合同被确认为无效合同，双方约定的违约金为万元，双方各有万元的经济损失，甲乙双方都有过错，但甲方是主要过错方（ 过错），损失承担应为（C）。各自承担自己的损失 甲方赔偿乙方万元的损失甲方赔偿乙方万元的损失 甲方赔偿乙方万元的损失在合同权利义务终止的原因中，（A）是最主要和最常见的原因。债务清偿 合同解除免除债务 债务抵消仲裁委员会的仲裁裁决做出以后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向（B）申请执行。当地人民政府 人民法院仲裁委员会 调解委员会表见代理的法律后果由（B）承担。无权代理人 被代理人善意第三人 保险公司可撤销的建设工程施工合同，当事人应当请求（D）撤销。建设行政主管部门 设计单位监理单位 人民法院一个施工合同的当事人在合同中未选择协议管辖，施工合同发生纠纷后，施工企业应当向（B）人民法院提出诉讼申请。施工企业所在地 工程所在地合同签订地 建设单位所在地根据我国合同法的有关规定，下列（A）情形的要约可以撤销。主要约已经到达受要约人要约人确定了承诺期限要约人明示要约不可撤销受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作下列可以构成一个有效的承诺是（B）。承诺是由非受要约人做出承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效承诺的内容对要约的数量提出适当变更的向不特定的多数人同时做出承诺我国合同法规定要约生效的原则是（B）时。发出要约 要约到达对方对方了解要约内容 对方作出承诺合同生效应当具备的条件不包括（D）。当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力意思表示真实不违反法律或者社会公共利益必须采用一定的合同形式下列关于合同生效的时间说法不正确的是（C）。一般说来，依法成立的合同，自成立时生效书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效附解除条件的合同，自条件成就时生效附生效条件的合同，自条件成就时生效法人的法定代表人超越权限订立的合同，（D）。该代表行为一律无效除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为无效该代表行为一律有效除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为有效无效合同从（C）时起就没有法律效力。被确认无效 履行订立 谈判可变更的建设工程施工合同，当事人应当请求（D）变更。建设行政主管部门 设计单位监理单位 人民法院在下列几种情形中，（D）合同是可变更的合同。损害公共利益的以合法活动掩盖非法目的的恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的在下列合同中，（C）合同是可撤销的合同。造成对方人身伤害而免责的恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的在订立时显失公平的违反法律强制规定的合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，也无法通过其他方法确定，可以按照（B）价格履行。订立合同时订立地的市场 订立合同时履行地的市场履行合同时订立地的市场 履行合同时履行地的市场合同生效后，当事人发现合同对交付不动产的履行地点的约定是不明确的，最后应当采用（D）确定。补充协议 合同有关条款交易习惯 在不动产所在地履行一个买卖合同执行的是政府定价，年月_日订立合同时价格为每千克元，合同规定年月日交货，违约金为每千克元，交货后付款，但卖方直至年月日交货，而政府定价于年月日调整为每千克元，买方应当按照每千克（A）元向卖方付款。 一个买卖合同执行的是政府定价，年月日订立合同是价格为每千克元，合同规定年月日交货，违约金为每千克元，交货后日内付款。但卖方年月日交货，而政府定价于年月日调整为每千克元，买方直至年月日才付款，买方应当按照每千克（D）元向卖方付款。 甲、乙双方互负债务，没有先后履行顺序，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，一方在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。这在合同法上是（C）。先履行抗辩权 先诉抗辩权同时履行抗辩权 不安抗辩权应当先履行合同的一方虽然有确切证据证明对方有（D）情形的，但仍不能中止履行自己的债务。经营状况严重恶化转移财产、抽逃资金，以逃避债务丧失商业信誉有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形，但对方提供适当的担保下列关于合同履行中的债权转让和债务转移的说法不正确的（C）。是合同当事人双方基于合同内的约定债权转让和债务转移可以分为债务人向第三人履行债务和由第三人向债权人履行债务合同当事人之间的债权和债务关系因此改变合同当事人之间的债权和债务关系并不因此而改变下列关于违约责任的说法不正确的是（A）。承担违约责任的条件采用过错责任原则承担违约责任的条件采用严格责任原则承担违约责任是以补偿性为原则的承担违约责任在有些情况下也具有惩罚性在下列解决合同纠纷的方式中，（D）是不以双方自愿为前提的。协商 调解仲裁 诉讼工程建设合同纠纷的仲裁由（D）的仲裁委员会仲裁。工程所在地 建设单位所在地施工单位所在地 双方选定当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，（C）承担赔偿责任。未违约方只能依据定金条款要求对方违约方有权选择适用的违约金或定金条款未违约方有权选择适用的违约金或定金条款要求对方未违约方采用违约金条款加定金条款计算之和要求对方当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起（C）内提出。个月 个月个月 个月无效的建设工程勘察合同，当事人应当请求向（D）撤销。建设行政主管部门 质量监督机构监理单位 仲裁委员会合同当事人双方权利义务共同指向的对象是（ A）。标的 数量质量 价款建设工程合同当事人在合同中约定以仲裁解决争议，发包人认为合同无效，应当由（C）确定合同的效力。发包人确认 工程师确认仲裁委员会 人民法院双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的合同，应当采取（C）的措施。将财产返还给对方 赔偿损失继续履行 追缴财产因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害，债权人可以向人民法院请求以自己的名义行使债务人的债权，这是债权人的（A）。代位权 撤销权先履行抗辩权 后履行抗辩权仲裁应当（B）进行。不开庭 开庭但不公开公开开庭 书面审理，当事人不出庭在仲裁中，申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以（A）。视为撤回仲裁申请 视为无仲裁协议缺席裁决 移交人民法院判决在仲裁中，被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以（C）。视为撤回仲裁申请 视为无仲裁协议缺席裁决 移交人民法院判决当事人提出证据证明裁决所根据的证据是伪造的，可以向（D）申请撤销裁决。该仲裁委员会仲裁委员会所在地的行政机关仲裁委员会所在地的基层人民法院仲裁委员会所在地的中级人民法院具有合同撤销权的当事人自知道撤销事由之日起（C）内没有行使撤销权，撤销权消失。个月 个月年 年采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是（C）。发件人的主营业地 发件人的经常居住地收件人的主营业地 收件人的经常居住地缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是（C）。当事人有损失 当事人有过错合同尚未成立 过错与损失之间的因果关系在下列各种合同中，一般情况下（C）订立的合同有效。限制民事行为能力人 无代理权人法定代表人越权 无处分权人处分他人财产对于建议工程物资采购合同的效力有争议的，当事人应当请求（C）确认无效。人民法院 监理单位建设行政主管部门 建设单位监理服务的采购，单项合同估算价在（C）万元人民币以上的项目，必须进行招标。 与邀请招标相比，公开招标的最大优点是（D）。节省招标费用 招标时间短减小合同履行过程中承包不违约的风险竞争激烈建设项目施工规模在（C）万元人民币以上估算价的必须进行招标。 工程设计招标的评标过程，主要考虑的因素是（C）。设计取费高低 设计单位的资历设计方案的优劣 设计任务完成的进度招标投标法规定，应由（D）监督招标活动是否依法进行。招标人的董事会 招标代理机构仲裁机构 建设行政主管部门建设行政主管部门派出监督招标投标活动的人员可以（A）。参加开标会 作为评标委员决定中标人 参加定标投票应以（B）为最优投标书。投标价最低 评审标价最低评审标价最高 评标得分最低当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以（D）为准。招标文件中的规定现场考察时招标单位的口头解释招标单位在会议上的口头解答发给每个投标人的书面质疑解答文件“评标价”是指（D）。标底价格中标的合同价格投标书中标明的报价以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是（C）。初步设计编制的概算价 施工图设计编制的预算价投标书中标明的报价 评标委员会算出的评标价招标文件中投标须知是为了（A）。指导投标人正确报价 避免投标人中标后拒签合同避免泄漏标底 进行资格预审评标过程中的邀请投标人澄清问题会，主要讨论（C）。变更投标工期 变更投标报价投标书中含有的技术细节 中标通知书的主要内容工程建设监理招标的宗旨是对监理单位（B）的选择。报价 能力资历信誉 规模和经济实力招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，应由（A）决定中标人。招标人 评标委员会招标代理机构 建设行政主管部门投标人串通投标、抬高标价或者压低标价的行为是（D）。市场行为 企业行为正当竞争行为 不正当竞争行为工程施工投标的主体是（C）。业主 监理工程师承包商 设备供应单位从项目建议书开始到竣工投产的承包方式称（A）。全过程承包 施工总承包设计总承包 联合承包设计招标方式有（B）。公开招标 公开招标、邀请招标公开招标、邀请招标、议标 邀请招标、议标下列各项中，（C）不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。建设用地征用完毕，施工图纸完成概算已经批准，建设项目已正式列入计划招标文件已经编制好建设资金、建材、设备来源已经落实施工招标文件的内容一般不包括（B）。工程量清单 资格预审条件合同条件 投标须知对一个邀请招标的工程，参加招标的单位不得少于（B）。家 家家 没有限制招标代理行为属于（A）。委托代理 法定代理指定代理 复代理公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为（A）。是否进行资格预审 是否组织现场考察是否解答投标单位的质疑 是否公开开标工程标底是工程项目的（B）。中标合同价格 招标预期价格施工结算价格 工程概算总价格招标单位在评标委员会中不得超过三分之一，其他人员应来自（D）。参与竞争的投标人 招标单位的董事会上级行政主管部门 省、市政府部门提供的专家名册投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括（C）。提供的投标担保有瑕疵 货物包装方式不符合招标文件的要求个别地方存在漏项 明显不符合技术规格要求监理合同在履行过程中，由于非监理方的原因导致双方在“工程建设监理合同”中写明的日期未能完成预定的全部监理业务，则监理责任期应理解为（C）。合同内写明的监理业务开始实行到完成时间从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止从实际开始监理业务之日起至实际完成全部预定监理业务之日止由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于（B）。正常工作 附加工作额外工作 意外工作监理合同示范文本规定，（D）属于监理服务的额外工作。由于委托人或第三方原因使正常的服务受到阻碍导致增加了工作持续时间合同内约定由委托人承担的义务，经过协商改由监理单位承担应委托人的要求提出更改服务内容建议而增加的工作出现不应由监理单位负责的特殊情况，导致终止执行监理任务的善后工作监理合同示范文本规定，合同内约定由委托人提供的设施改由监理单位自备，则应按（D）计算设施使用补偿费。补偿金额设备在工程上使用的时间设备原值补偿金额设备原值设备在工程上使用时间设备折旧率补偿金额设备原值设备折旧率管理费补偿金额设备在工程上使用的时间占折旧年限比例设备原值管理费不属于委托监理合同监理人义务的内容是（B）。在委托的工程范围内负责合同的协调管理工作负责建设工程外部协调工作按合同约定派驻人员不得泄露申明的秘密在我国现行监理费计算方法中，适用于单工程或临时性工程的方法是（C）。按监理工程概预算百分比计收按委托人和监理人商定的方法计收按参与监理工作的年度平均人数计收按监理工程估算价百分比计数因承包人的违反合同行为导致工程竣工时间的延长，监理单位（A）。不承担责任 监理单位承担全部责任监理单位承担监督不力的责任 监理单位承担连带责任合同内约定委托人免费为监理机构提供测量设备，完成监理工作后，监理单位（D）。向委托人支付使用费并归还委托人可将设备免费带走可向委托人支付使用期间的折旧费后带走不需向委托人支付任务费用归还委托人承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时监理单位（D）。应从委托人方获得附加监理酬金应从委托人方获得额外监理酬金应从承包方获得合理化建议的奖金不应从任何一方获得额外奖励或酬金监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，委托人可（D）。发出中止合同通知，令监理合同即行停止发出未履行义务通知后在第天单方终止合同发出未履行义务通知后天内未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第天，监理合同即行终止首先发出未履行义务通知，天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出天内发出终止合同通知，监理合同即行终止监理机构为执行监理任务所需的工程资料，应由（D）。监理单位自费收集 向委托人付费索取向设计单位付费索取 委托人免费提供依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是（D）。工程总投资超过预期金额因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供工作车辆，开展监理业务时监理单位使用自备车辆，则在监理服务期间的车辆使用费用应由（A）。监理单位承担 承包商承担委托人补偿，属于附加监理费用 委托人补偿，属于额外监理费用建设部和国家工商行政管理局联合发布了两个设计合同示范文本，建设工程设计合同（二）与（一） 中条款内容差异的主要原因是由于委托的工作内容不同，即承包工程项目的（C）任务。勘察、设计 设计、施工专业工程设计 民用建筑工程设计设计合同生效的时间是指（C）之日。设计人收到中标通知书当事人双方在合同签字盖章设计人收到发包人的定金设计人实际开始工作设计合同正常履行情况下，应在（D）时终止合同。提交设计文件 设计文件通过审批设计人向施工单位完成设计交底 工程施工完成竣工验收施工期间施工承包人从节约工程投资的角度，向监理工程师提出变更部分工程设计的建议。发包人接受建议后，由于设计人当时因人力资源的限制不能在要求的时间内完成变更任务，与设计人协商并经设计人同意将此部分工作委托其他设计单位完成。变更图纸经过监理工程师审核后用于施工，但施工中发现修改的设计存在重大缺陷。就设计合同而言，应由（A）承担责任。发包人 设计人施工承包人 监理工程师设计人完成了规定设计任务的时，发包人由于建设资金的融资遇到问题而被迫停建工程项目。发包人向设计人发出终止合同的通知后，其后果处理应为（C）。设计人没收发包人支付的定金设计人没收定金，发包人再支付合同价25%的设计费发包人应支付合同价50%的设计费设计人没收定金，发包人再支付合同价50%的设计费由于设计错误导致工程质量事故，发包人不解除合同情况下，设计人应承担的违约责任除了负责提出补救措施，（C）。不再承担其他赔偿责任 返还设计合同规定的定金免收直接损失部分的设计费 双倍返还设计合同规定的定金设计合同履行过程中，（A）属于设计人的责任。确定设计参数的取值组织对设计成果的鉴定办理设计成果的报批手续为现场的设计人员提供必要的工作条件设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（D）。没收全部定金补偿损失要求发包人支付双倍的定金要求发包人补偿实际发生的损失要求发包人付给合同约定设计费用的根据我国施工合同文本规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（B）约定承发包双方的权利和义务。通用条款 专用条款监理合同 协议书施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（C）的日历天数计算。合同签字日起按投标文件中承诺合同签字日起按招标文件中要求合同约定的开工日起按投标文件中承诺合同约定的开工日起按招标文件中要求在施工合同中，项目经理是（B）授权的，派驻施工场地的承包人的总负责人。发包人单位法定代表人 承包人单位法定代表人总监理工程师 发包人代表下列关于建设工程施工合同的工期说法不正确的是（D）。在合同协议书内应明确注明开工日期在合同协议书内应明确注明竣工日期在合同协议书内还应明确注明合同工期总日历天数招标选择承包人的，工期总日历天数也就是招标文件要求的天数建设单位在（D）合同中承担了项目的全部风险。单价 总价可调总价不可调 成本加酬金合同某些紧急工程，特别是灾后修复工程，只能采用（D）合同。可调价的总价 不可调价的总价单价 成本加酬金组成施工合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是（C）。合同专用条款 投标书协议书 合同通用条款在下列合同文件中，（D）具有优先的解释效力。合同履行中工程洽商协议 施工合同通用条款图纸 施工合同专用条款在施工合同中，属于承包人应当完成的工作是（A）。保护施工现场地下管线办理土地征用进行设计交底协调处理施工现场周围地下管线的保护在施工合同中，（D）是承包人的义务。提供施工场地办理土地征用在保修期内负责照管工程现场工程施工期内对施工现场的照管负责如果承包人要求延期开工，应当由（B）批准。发包人 工程师承包人代表 建设行政主管部门发包人按照合同约定采购的门窗，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方与供货人检验接收后，口头指示承包人的仓库保管员负责保管。施工使用时发现部分门窗损坏，则应由（A）。发包人承担损失责任保管员负责赔偿损失承包人负责赔偿损失发包人和承包人各承担损失的承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为（B）。费用和工期损失全部由业主承担费用和工期损失全部由承包商承担费用由承包商承担，工期给予顺延工期不予顺延，但费用由业主给予补偿设备安装完毕进行试车检验的结果表明，由于工程设计原因未能满足验收要求。承包人依据工程师的指示按照修改后的设计将设备拆除、修正施工并重新安装。按照合同责任应（C）。追加合同价款但工期不予顺延由承包人承担费用和工期的损失追加合同价款并相应顺延合同工期工期相应顺延但不补偿承包人的费用施工合同文本规定，承包人有权（D）。自主决定分包所承包的部分工程自主决定分包和转让所承担的工程经发包人同意转包所承担的工程经发包人同意分包所承担的部分工程在施工过程中，发包人供应材料设备在用于永久工程的施工前需重新检验的，（D）。检验由发包人负责，费用由承包人负责检验由发包人负责，费用由发包人负责检验由承包人负责，费用由承包人负责检验由承包人负责，费用由发包人负责在建设工程施工合同中使用专利技术及特殊工艺施工的处理是（A）。如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承包人承担申报、试验、使用等费用若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师的认可，然后由发包人负责办理申报手续，承包人承担有关费用若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续，发包人承担有关费用关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是（B）。工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收，该检验应视为工程师在场情况下进行的验收工程师没有参加验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验重新检验表明质量不合格，承包人承担由此发生的费用和工期损失在工程施工中，经工程师认可合格已经覆盖的工程，工程师重新检验不合格，由此发生的费用应当由（C）承担。发包人 工程师承包人 监理单位因承包人的施工质量未达到合同要求，工程师发布了暂时停工通知。承包人按工程师的指示修复质量缺陷后，向工程师发出了要求复工的书面通知。工程师接到请求复工通知后的小时未及时作出任何答复，此时承包人应（A）。继续后续工作的