第06讲 模拟考试四(三).pdf

三 案例分析题 共 4 题 每题 20 分 一 背景资料 A 公司中标某市城区高架路工程第二标段 本工程包括高架桥梁 地面辅道及其 他附属工程 工程采用工程量清单计价 并在清单中列出了措施项目 双方签订 了建设工程施工合同 其中约定工程款支付方式为按月计量支付 并约定发生争 议时向工程所在地仲裁委员会申请仲裁 事件 1 对清单中某措施项目 A 公司报价 100 万元 施工中 由于该措施项目 实际发生费用为 180 万元 A 公司拟向业主提出索赔 事件 2 业主推荐 B 公司分包钻孔灌注桩工程 A 公司审查了 B 公司的资质后 与 B 公司签订了工程分包合同 在施工过程中 由于 B 公司操作人员违章作业 损坏通讯光缆 造成大范围通讯中断 A 公司为此支付了 50 万元补偿款 事件 3 施工过程中 经业主同意 为保护既有地下管线 增加了部分工作内容 而原清单中没有相同项目 工程竣工 保修期满后 业主无故拖欠 A 公司工程款 经多次催要无果 A 公 司计划对业主提起诉讼 问题 1 在投标报价阶段 为既不提高总价且不影响中标 又能在结算时得到更理想 的效益 组价以后可以做怎样的单价调整 事件 1 中 A 公司就措施项目向业主 索赔是否妥当 说明理由 2 本工程是什么方式的计价合同 它有什么特点 3 事件 2 中 A 公司应该承担 B 公司造成损失的责任吗 说明理由 4 对于项目安全控制责任总包和分包是如何分工的 5 事件 3 中 中变更部分的合同价款应根据什么原则确定 6 对业主拖欠工程款的行为 A 公司可以对业主提起诉讼吗 说明原因 如果 业主拒绝支付工程款 A 公司应如何通过法律途径解决本工程拖欠款问题 参考答案 1 能够早日收回工程款的项目 如灌注桩等 预计今后工程量会增加的项目 没有 工程量只填单价的项目可以适当提高单价 对于后期项目 工程量可能减少的项 目可适当降低单价 不应该 措施项目清单为可调整清单 A 公司可根据自身特点作适当变更增减 对可能发生的措施项目和费用要通盘考虑 措施项目清单一经报出 即被认为包 含了所有应该发生的措施项目全部费用 没有列项的 认为分摊在其他单价中 2 本工程为单价合同 单价合同的特点是单价优先 工程量清单中数量是参考数量 3 应该 因为总包单位对分包单位承担连带责任 A 公司可以根据分包合同追究 B 公司的经济责任 由 B 公司承担 50 万元的经济损失 4 实行总包和分包的项目 安全控制由承包方承担 分包服从承包的管理 总承包 方承担连带责任 承包方对分包方的安全生产责任包括 1 审查分包方的安全施工资格和安全 生产保证体系 不应将工程分包给不具备安全生产条件的分包方 在分包合同中 应明确分包方安全生产责任和义务 2 对分包方提出安全要求 并认真监督 检查 3 对违反安全规定冒险蛮干的分包方 应令其停工整顿 4 承包方 应统计分包方的上亡事故 并按分包合同约定协助处理分包的伤亡事故 分包方安全生产责任应包括 1 分包方对本方施工现场的安全工作负责 认 真履行分包合同规定的安全生产责任 2 遵守承包方的有关安全生产制度 服从承包方的安全生产管理 及时向承包方报告伤亡事故并参与调查 处理善后 事宜 5 变更价款按如下原则确定 合同中有适用于变更工程的价格 单价 按已有价格计价 合同中只有类似变更工程的价格 可参照类似价格变更合同价款 合同中既无适用价格又无类似价格 由承包方提出适当的变更价格 计量工 程师批准执行 这一批准的变更 应与承包方协商一致 否则将按合同纠纷处理 4 问题 4 6 A 公司不能对业主提起诉讼 因为双方在合同中约定了仲裁的条款 不能提起诉 讼 A 公司可以向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁 如业主不执行仲裁可以向 人民法院申请强制执行 二 背景资料 某公司承接了某城市道路的改扩建工程 工程中包含一段长240m的新增路线 含 下水道 200m 和一段长 220m 的路面改造 含下水道 200m 另需拆除一座旧 人行天桥 新建一座立交桥 工程位于城市繁华地带 建筑物多 地下管网密集 交通量大 新增线路部分地下水位位于 4 0m 处 原地面高程为 0 0m 下水道基坑设计 底高程为 5 5m 立交桥上部结构为预应力箱梁 采用预制吊装施工 项目部组织有关人员编写了施工组织设计 其中进度计划见下图 并绘制了一 张总平面布置图 要求工程从开工到完工严格按该图进行平面布置 施工组织设 计经项目经理审批合格后开始施工 施工中 发生了如下导致施工暂停的事件 事件 1 在新增路线管网基坑开挖施工中 原有地下管网资料标注的城市主供水 管和光电缆位于 3 0m 处 但由于标识的高程和平面位置的偏差 导致供水管和 光电缆被挖断 使开挖施工暂停 14 天 事件 2 在改造路面施工中 由于摊铺机设备故障 导致施工中断 7 天 项目部针对施工中发生的情况 积极收集进度资料 并向上级公司提交了月度进 度报告 报告中综合描述了进度执行情况 问题 1 根据背景所述 按 建设工程安全管理条例 的规定 本施工项目中危险性 较大的工程有哪些 2 背景中关于施工平面布置图的使用是否正确 说明理由 3 计算工程总工期 并指出关键线路 指出节点顺序即可 关键工作和计划 工期 4 分析施工中先后发生的两次事件对工期产生的影响 如果项目部提出工期索 赔 应获得几天延期 说明理由 5 施工组织设计的审批手续是否正确 写出正确的做法 参考答案 1 基坑支护及降水工程 起重吊装工程 拆除工程 预应力张拉施工 2 本小题 3 分 错误之处 总平面布置图保持不变 由于本项目位于城市繁华地带 并有新旧工程交替 且需维持社会交通 因 此施工平面布置图应是动态的 3 工程总工期为 120 天 2 关键线路为 关键工作 准备工作 立交桥基础施工 立交桥下部施工 立交桥上部施工 立交桥桥面施工 收尾工作 计划工期 20 25 20 25 10 20 120 天 3 事件 1 将使工期拖延 4 天 事件 2 将使工期再延长 2 天 如果承包人提出工 期索赔 只能获得由于事件 1 导致的工期拖延补偿 即延期 4 天 因为原有 地下管网资料应由业主提送 并应保证资料的准确性 所以承包人应获得工 期索赔 而设备故障是承包人自身原因 所以不会获得延期批准 5 施工组织设计的审批手续不正确 正确做法是 项目经理审批后 应报送上一级技术负责人审批 加盖公章 填写 审批表 有变更时 应有变更审批手续 审批合格后报监理单位 经总监审批合 格签字后方可实施 三 背景资料 某市政工程公司的施工项目部负责某污水处理厂工程施工 其中二沉池直径 51 2 m 基础顶面标高 26 5m 设计水位 31m 池壁顶标高 32 5m 池壁混凝土 设计要求为 C30 P6 F150 采用现浇施工 施工在 6 月份进行 在进行混凝 土配合比设计时 为了增加混凝土的和易性 使坍落度满足泵送要求 每立方米 混凝土中水泥用量由计算用量 340kg 调至 390kg 施工单位自行设计了池壁异型 模板 考虑了模板选材 防止吊模变形和位移的预防措施 对模板强度 刚度 稳定性进行了计算 考虑了风荷载下防倾倒措施 在做满水试验时 一次充到设计水深 水位上升速度为 5m h 当充到设计水 位 12h 后 开始测读水位测针的初读数 满水试验测得渗水量为 2 5L m2 d 施工单位认定合格 问题 1 项目部可否与发包单位签订整个污水处理厂的施工合同 说明理由 2 补全模板设计时应考虑的内容 3 混凝土配合比设计是否合理 4 写出混凝土浇筑和振捣应注意的问题 5 修正满水试验中存在的错误 参考答案 1 项目部不能与发包单位签订整个污水处理厂的施工合同 理由 项目部 是某市政工程公司的一个临时派出机构 不具备法人资格 不能签订整个污水处 理厂的施工合同 应由承包单位签订 2 模板设计时还应考虑的内容 1 各部分模板的结构设计 各节点的构造 以及预埋件 止水片等固定方法 2 脱模剂的选用 3 模板的拆除程序 方法及安全措施 3 不合理 为满足泵送要求 应加泵送剂 增加水泥用量 会使结构产生干缩裂缝和温 度裂缝 4 1 避免混凝土结构内外温差过大 首先 降低混凝土的人模温度 且不 应大于 25 使混凝土凝固时其内部在较低的温度起升点升温 从而避免混凝 土内部温度过高 2 控制入模坍落度 做好浇筑振动工作 在满足混凝土运输和布放要求 前提下 要尽可能减小人模坍落度 混凝土人模后 要及时振捣 并做到既不漏 振 也不过振 重点部位还要做好二次振动工作 3 合理设置后浇带 对于大型给排水混凝土构筑物 合理的设置后浇带 有利于控制施工期间的较大温差与收缩应力 减少裂缝 设置后浇带时 要遵循 数量适当 位置合理 的原则 5 满水试验中存在的错误以及修正 1 错误之处 一次充到设计水深 正确做法 向池内注水分 3 次进行 每次注入为设计水深的 1 3 第 1 次水 面标高 28m 第 2 次水面标高 29 5m 第 3