07建设工程合同管理模拟试卷6.doc

07建设工程合同管理模拟试卷6一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.建设工程施工安装合同法律关系的客体是指（ ）。A.物 B.智力成果 C.行为 D.财2.下列财产中，（）作为抵押物进行抵押A.抵押人所有的房屋B.抵押人有权使用的集体土地所有权C.依法被查封的财产D.抵押人所有的支票3.留置权是通过（ ）产生的。A.法律规定 B.合同约定 C.中间人约定 D.口头约定4.工程建设的过程中，（ ）保证的金额是可以随时间变化的。A.施工投标保证B.施工合同的履约保证C.施工预付款保证D.工程保险5.FIDIC施工合同条件要求，由（ ）投保建筑工程一切险。A.发包人 B.承包人 C.监理人 D.项目经理6.下列关于合同公证与鉴证的相同点与区别的说法正确的是（ ）。A.公证一般实行自愿申请原则，鉴证反之B.鉴证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为C.公证与鉴证的效力等同D.公证和鉴证在我国域内和域外都有法律效力7.我国合同法规定要约生效的原则是（ ）时。A.发出要约B.要约到达对方C.对方了解要约内容D.对方作出承诺8.如果当事人双方采用合同书形式订立合同时，（ ）日合同成立。A.要约生效B.承诺生效C.双方当事人签字或者盖章D.附生效期限的合同期限界至9.合同生效应当具备的条件不包括（ ）。A.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力B.意思表示真实C.不违反法律或者社会公共利益D必需采用一定的合同形式10.A公司授权其采购员甲到B公司购买一批计算机，并交给甲已经盖公司公章的空白合同书，甲用此合同书与B公司订立了购买一批电视机的合同，发生纠纷后，应当（ ）A.要求甲支付电视机的货款B.A公司向B公司无偿退货C.由B公司交付计算机，A公司支付计算机的货款D.由B公司交付电视机，A公司支付电视机的货款11.在下列几种情形中，（ ）合同是可变更的合同。A.损害公共利益的B.以合法活动掩盖非法目的的C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的D.以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的12.订立施工合同时，发包人与承包人在合同中对支付工程款地点没有做出明确约定。合同生效后，双方通过协商也未达成一致，则该合同工程款的支付应在（ ）履行。A.发包人所在地B.承包人所在地C.合同订立地D.非发包商所在地与承包商所在地的第三地13.在施工合同履行过程中，由于发包人拖欠工程款，故承包方放慢了施工进度，甚至停止施工，这是承包人行使（ ）。A.同时履行抗辩权B.代位权C.撤销权D.不安抗辩权14.具有合同撤销权的当事人自知道撤销事由之日起（ ）内没有行使撤销权，撤销权消失。A.3个月 B.6个月 C.1年 D.2年15.依据合同法规定，当事人在合同中既约定定金，又约定违约金时，若一方违约，对方 （ ）追究违约方的赔偿责任。A.可选择违约金条款或定金条款B.可以同时采用违约金和定金条款C.应该采用违约金条款D.必须采用定金条款16.在仲裁中，被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以（）A.视为撤回仲裁申请B.视为无仲裁协议C.缺席裁决D.移交人民法院判决17.如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向（ ）申请撤销裁决。A.人民法院B.政府的建设行政主管部门C.上级仲裁委员会D.质量监督机构18.按照国家有关规定，勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在（ ）万元人民币以上，必须进行招标。A.10 B.50 C.100 D.20019.招标人选择招标代理机构时，（ ）不是应满足的条件。A.招标代理机构必须是法人组织B.有从事招标代理业务的经营场所C.有能够编制招标文件的能力D.有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”20.下列关于中标的说法中正确的是（ ）。A.中标通知书对招标人和中标人都具有法律效力B.中标通知书只对招标人具有法律效力C.中标通知书只对中标人具有法律效力D.招标人确定中标人后20天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告21.监理招标的宗旨是对监理单位（ ）的选择。A.能力 B.人员 C.设备 D.报价22.下列不属于大型工业项目施工招标资格预审的主要内容的是（ ）。A.企业的法人资格和组织机构B.企业的分包计划C.施工方案是否技术先进又经济合理D.近2年涉及的诉讼案件的调查23.监理合同中，委托人的权利不正确的是（ ）。A.授予监理人权限的权利B.对其它合同承包人无选定权C.委托人可对监理合同授予监理人的权限随时予以扩大或减小D.对监理人履行合同的监督控制权24.监理合同示范文本规定，因（ ），属于监理服务的额外工作。A.承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作时间B.委托人要求增加的监理工作范围C.委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作D.承包方原因，使监理工作受到阻碍，而增加的工作内容25.委托监理合同中不属于监理人义务的内容是（ ）。A.公正地维护有关方面的合法权益B.派驻足够的人员从事监理工作C.完成委托人提出的附加工作与额外工作D.负责合同的协调管理26.因设计方交图时间推迟而导致工程竣工时间的延长，监理单位（ ）。A.不承担责任B.承担全部责任C.承担监督不力的责任D.承担连带责任27.设计合同规定，设计人承担合同义务的期限至（ ）日止。A.交付设计文件 B.设计文件审查通过C.完成设计变更 D.工程竣工验收合格28.设计合同采用定金担保，合同总价的（ ）为定金。A.5% B.10% C.15% D.20%29.设计人交付设计文件完成合同约定的设计任务后，发包人从项目预期效益考虑要求增加部分专业工程的设计内容。由于设计人当时承接的设计任务较多，在发包人要求的时间内无力完成变更增加的工作，故发包人征得设计人同意后，将此部分的设计任务委托给另一设计单位完成。变更设计完成并经监理工程师审核后发给承包人施工，但因设计原因出现质量事故，则事故的责任应由（ ）。 A.设计人承担B.承接变更的设计人承担C.设计人与承接变更的设计人共同承担D.承接变更的设计人与监理工程师共同承担30.施工合同示范文本中所称的“费用”，包括（ ）。A.发包人延误施工现场导致承包人的停工损失费B.由于设计变更导致承包人增加的是工程成本C.施工质量缺陷的修复开支D.发包人补偿承包人施工期间地方税增加需多缴纳的款额31.下列关于建设工程施工合同管理的有关各方说法正确的是（ ）。A.发包人指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人B.承包人指在协议书中约定，被发包人接受具有工程施工承包主体资格的当事人C.施工合同示范文本定义的工程师是指监理单位委派的总监理工程师D.施工合同示范文本定义的工程师包括监理单位委派的总监理工程师或者发包人指定的履行合同的负责人两种情况32.施工合同示范文本通用条款规定，当合同文件发生矛盾时，应按顺序进行解释。下列排序中正确的是（ ）。A.中标通知书、专用条款、通用条款B.合同协议书、通用条款、专用条款C.合同协议书、标准、通用条款D.中标通知书、工程量清单、标准33.在施工合同中，（ ）是承包人的义务。A.提供施工场地B.办理土地征用C.在保修期内负责照管工程现场D.在施工期内对施工现场的照管负责34.因承包人的原因不能按期开工的，（ ）推迟开工日期。A.承包人应以书面形式通知工程师B.应当经过工程师批准C.承包人与发包人协商D.应当经过建设行政主管部门批准35.在选择工程施工分包人方面，监理人有（ ）。A.选定权 B.认可权和否决权C.建议权 D.直接指定权36.在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题，则修复该部分工程质量缺陷时应由（ ）。A.发包人承担费用和工期损失B.承包人承担费用和工期损失C承包人承担费用，但工期给予顺延D.发包人承担费用，但工期给予顺延37.施工过程中，如果发包人要求承包人使用专利技术及特殊工艺施工，应由（ ）。A.承包人办理申报手续，发包人承担费用B.承包人办理申报手续，承包人承担费用C.发包人办理申报手续，承包人承担费用D.发包人办理申报手续，发包人承担费用38.下列行为中不符合暂停施工规定的是（ ）。A.工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令B.工程师应在提出暂停施工要求后48小时内提出书面处理意见C.承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工D.工程师应在承包人提出复工要求后48小时内给予答复39.建设工程施工合同规定的设计变更范畴不包括（ ）。A.增加合同中约定的工程量B.删减承包范围的工作内容交给其他人实施C.改变承包人原计划的工作顺序和时间D.更改工程有关部分的标高40.工程施工完毕，经验收检验后确认达到竣工标准，应以（ ）日确认为承包人的竣工日。A.承包人自检合格B.承包人递交竣工验收报告C.竣工检验开始D.竣工检验完毕，有关各方在竣工检验报告上签字41.工程质量保修期限，应（ ）的时间确定。A.按当事人双方具体约定B.按法规规定标准C.由双方约定且不低于法定标准D.参照行业通常习惯42.材料采购约定由采购方自提货物，合同在履行过程中，供货方提前1个月将订购物资运抵项目所在地的车站并向采购方发出提前提货通知，且交付数量多于合同约定的尾差，（ ）。A.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担B.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担C.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担D.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担43.设备监理在（ ）检验合格后签发的文件是对设备运行性能达到合同要求的最终确认。A.无负荷试车 B.带负荷试车 C.性能检验 D.保证期满44.在FIDIC合同条件中，合同工期是指（ ）。A.合同内注明工期B.合同内注明工期与经工程师批准顺延工期之和C.发布开工令之日起至颁发移交证书之日止的日历天数D.发布开工令之日起至颁发解除缺陷责任证书止的日历天数45.承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照FIDIC施工合同条件的规定，承包商（ ）。A.必须接受裁决委员会的决定B.可以将争议提交业主做决定C.可以提交仲裁机构做决定D.可以再次提交工程师做决定46.FIDIC施工合同条件规定，一般分包商的违约行为给业主造成损害而导致索赔事件的发生时，（ ）。A.承包商不承担责任，由一般分包商承担全部责任B.业主可要求承包商承担全部责任C.如果承包商没有向分包商发布错误指示，承包商不承担责任D.承包商与分包商共同承担部分责任47.FIDIC施工合同条件规定，由于承包商使用的施工设备数量不足影响了工程进度，工程师要求承包商增加施工设备。此时，（ ）。A.承包商可以拒绝B.承包商应执行，但应给予经济补偿C.承包商应执行，但应给予费用和工期补偿D.承包商应执行，由此增加的费用和工期由承包商承担48.工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人（ ）。A.以不属于自己的原因拒绝索赔要求B.认为要求合理，先行支付后再向业主索赔C.不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D.不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告49.施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求做出任何表示，则应视为（ ）。A.工程师已拒绝索赔要求B.承包人需提交现场记录和补充证据资料C.承包人的索赔要求已成立D.需等待发包人批准50.工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中的（ ）不属于工程师的权力。A.检查承包人现场同期的记录B.指示承包人缩短合同工期C.当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面作出处理决定D.把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）51.合同法律关系客体包括（ ）。A.物 B.行为 C.智力成果D.权利 E.义务52.对无权代理行为，被代理人有（ ）。A.撤回权 B.追认权 C.拒绝权D.催告权 E.撤销权53.债权人可以留置的合同限于（ ）合同。A.建设工程 B.保管 C.运输D.加工承揽 E.买卖54.经过公证后，具有强制执行效力的文书是（ ）。A.追偿债款的债权文书B.遗嘱文书C.施工合同文书D.保险合同文书E.追偿物品的债权文书55.所有的合同的订立都必须经过（ ）。A.要约引诱 B.要约 C.承诺D.批准 E.公证56.下列关于要约的撤回和撤销的说法中，不正确的是（ ）。A.要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力B.撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人C.撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人E.撤销要约的通知可以在受要约人发出承诺通知的同时到达受要约人57.违约责任，是指当事人任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定而应当承担的法律责任。下列属于承担违约责任的形式的有（ ）。A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.支付违约金E.返还财产58.下列关于当事人约定违约金的正确表述有（ ）。A.合同中必须约定违约金B.约定的违约金低于实际损失，当事人可以请求法院或仲裁机构裁定予以增加C.约定的违约金过分高于实际损失，当事人可按违约金执行D.当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应履行债务E.合同中未约定违约金，当事人一方有权要求违约方依法支付违约金59.在施工合同中，不论何种形式的仲裁协议，都应包括（ ）。A.仲裁申请书B.请求仲裁的意思表示C.仲裁事项D.选定的仲裁员E.选定的仲裁委员会60.按照规定可以不进行招标的范围包括（ ）的工程。A.抢险救灾B.建筑造型有特殊要求的设计C.基础设施D.施工企业自建自用E.涉及国家秘密61.开标时，所列（ ）情况之一视为废标。A.投标文件关键内容字迹模糊，无法辨认B.投标书未密封C.报价不合理D.无单位和法定代表人或其他代理人印鉴E.招标文件要求保函而无保函62.监理招标评审投标书中的人员配备情况时，主要优选出（ ）的标书。A.总监理工程师的素质高B.拟派驻监理人员的数量多C.专业方面满足监理工作范围的需要D.人员的取费标准最低E.人员派驻计划合理63.监理单位的义务包括（ ）。A.选择承担工程项目建设的实施单位B.与承包商签订施工合同C.公正地维护有关各方的合法权益D.不得泄露与本工程有关的保密资料E.不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动64.按照监理合同示范文本的规定，委托人对监理单位提交的支付通知书中部分酬金项目的计算有异议时，（ ）。A.发出拒付全部酬金通知书，要求监理单位重新提交酬金支付申请表B.及时地发出异议通知书C.按时支付全部酬金，异议部分下次支付时再予扣款D.按时支付无异议部分酬金，拒付有异议部分酬金E.拖延支付时需补偿对方逾期付款的利息65.委托工程测量、水文和地质勘察任务的合同，按照建设工程勘察合同范本要求的主要内容应包括（ ）方面的条款。A.合同生效的条件B.勘察成果的提交C.勘察费用的支付D.发包人应提供的资料E.提供履约担保66.为了保证设计工作的正常进行，发包人应提供的资料和文件包括（ ）。A.设计方案B.规划许可文件C.工程勘察资料D.限额设计要求E.高于设计规范要求的标准67.建设工程施工合同范本的附件包括（ ）等。A.协议书B.通用条款C.工程质量保修书D.专用条款E.发包人供应材料设备一览表68.按照施工合同示范文本规定，当发包人供应材料设备时，（ ）。A.发包人应在材料到货前24小时书面通知承包人，由双方共同清点B.清点后承包人承担材料质量和保管责任C.材料保管费应由发包人承担D.材料使用前由承包人承担检验试验工作及费用E.材料检验通过后不解除发包人供应材料存在的质量缺陷责任69.工程师对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，指示承包人进行剥露后的重新取样试验。试验结果表明该部位的施工质量虽满足行业规范的要求，但未达到合同约定的标准。工程师应判定（ ）。A.质量合格B.需重新修复C.不补偿费用但顺延合同工期D.顺延合同工期并追加合同价款E.承包人损失的工期和费用均不予补偿70.依照施工合同示范文本通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，（ ）。A.不免除迟延履行方的相应责任B.双方的风险责任均不免除C.如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续手续D.如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续E.保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担71.在安全施工方面，（ ）等应当由发包人承担。A.安全防护措施费用B.提出安全防护措施C.实施安全措施D.因承包人措施不力造成的事故责任E.因发包人原因导致的安全事故责任72.竣工结算中发包人应承担的违约责任有（ ）。A.发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内元正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任B.发包人收到竣工决算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款 C.发包人收到竣工决算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以直接占有该工程D.发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿E.发包人在收到竣工结算报告及结算资料后28天内仍不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿73.某供货合同约定有采购方自提货物，但供货方比合同约定的交货日期提前1个月将订购的钢材发运到工程所在地的铁路货站，采购方接到提货通知后可以（ ）。A.拒绝提货B.将钢材发运回供货方C.暂不付款D.要求对方承担多交货部分在代为保管期内的保管费用E.不承担代为保管期内因保管不善导致的货物损失74.设备制造阶段的监理工作包括（ ）。A.原材料和元器件的进厂检验B.部件的加工检验和试验C.出厂前的预组装检验D.包装检验E.施工现场的到货开箱检验75.FIDIC施工合同条件规定，下列的（ ）文件属于对业主和承包商有约束力的合同文件组成部分。A.合同协议书B.中标意向书C.专用条件D.图纸E.资料表76.FIDIC合同条件规定，指定分包商与一般分包商的区别有（ ）。A.合同地位不同B.工程款支付的开支项目不同C.业主对指定分包商利益保护不同D.承包商对分包商违约承担责任范围不同E.选择分包商的权利不同77.FIDIC（施工合同条件规定，解决合同争议的方法包括（ ）。A.由工程师确定B.提交争端裁决委员会决定C.双方协商D.提交仲裁机构裁决E.通过诉讼解决78.索赔按目的划分包括（ ）。A.综合索赔 B.单项索赔 C.工期索赔D.合同内索赔 E.费用索赔79.要使索赔得到公正合理地解决，工程师在工作中必须遵守（ ）等基本原则。A.批评教育 B.公平合理 C.自愿D.协商一致 E.及时80.承包商提出施工索赔时，应提供的依据包括（ ）。A.所引用的合同条款内容B.政府公告资料C.施工进度计划D.施工现场记录E.承包商受到损害的照片（参考答案及详解）一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.C解题要点：P5合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作，如勘察设计、施工安装等。2.A解题要点：P10关于抵押物的规定中：A属于抵押人所有的房屋和其他地上定着物，可作为抵押物；B属于集体所有的土地使用权，不得抵押；c、D属于所有权、使用权不明的财产，不得抵押。3.A解题要点：PII（四）留置。由于留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使，不能通过合同约定产生留置权。中间人约定和口头约定也不正确，只能通过法律规定。4.C解题要点：P12（三）施工预付款保证。施工预付款保证担保金额应当与预付款金额相同，预付款在工程的进展过程中每次结算工程款（中间支付）分次返还时，经发包人出具相应文件担保金额也应当随之减少。5.B解题要点：P14在国外，建设工程一切险的投保人一般是承包人。FIDIC施工合同条件要求，承包人以承包人和业主的共同名义对工程及其材料、配套设备装置投保保险。6.B解题要点：P19三、合同公证与鉴证的相同点与区别。A中合同公证与鉴证都实行自愿申请原则，是相同点；B正确，鉴证属于行政管理行为，由工商行政管理机关依据合同鉴证办法行使，公证则属于司法行政行为，是由司法行政管理机关领导下的公证机关依据公证暂行条例行使；C不正确，二者效力不同，经过公证的合同，其法律效力高于经过鉴证的合同；D不正确，公证在我国域内和域外都有法律效力，鉴证效力只限于国内。7.B解题要点：P28（三）要约和承诺的生效。对于要约和承诺的生效，我国采用到达主意。即合同法规定，要约到达受要约人时生效。8.C解题要点：P29如果当事人采用合同书形式订立合同时，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。9.D解题要点：P31一、合同的生效。（一）合同生效应当具备的条件。合同生效应当具备下列条件：（1）当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力；（2）意思表示真实；（3）不违反法律或者社会公共利益。答案为D.10.D解题要点：P33 3.表见代理人订立的合同。“表见代理”是善意相对人通过被代理人的行为足以相信无权代理人具有代理权的代理。基于此项信赖，该代理行为有效。善意第三人与无权代理人进行的交易行为（订立合同），其后果由被代理人承担。采购员或者推销员拿着盖有单位公章的空白合同文本，超越授权范围与其他单位订立合同的行为属于表见代理行为。此时其他单位如果不知采购员或者推销员的授权范围，即为善意第三人。此时订立的合同有效。故应由B公司交付电视机，A公司支付电视机的货款。11.D解题要点：P35（一）可变更或可撤销合同的概念和种类。有下列情形之一的，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同：（1）因重大误解而订立的合同；（2）在订立合同时显失公平的合同；（3）以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同（选项D）。故答案为D.P34 1.无效合同。（1）一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同；（2）恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同（选项C）；（3）以合法形式掩盖非法目的的合同（选项B）；（4）损害社会公共利益（选项A）；（5）违反法律、行政法规的强制性规定的合同。选项A、B、C均属于无效合同的范畴。12.B解题要点：P37合同履行遵循全面履行的原则。合同有明确约定的，应当依约定履行；合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明的，可以协议补充。不能达成补充协议的，若属于履行地点不明确的，给付货币的，在接收货币一方所在地履行。13.A解题要点：P38同时履行抗辩权包括：一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求；一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。发包人拖欠工程款属于履行债务时不符合约定，承包人可以放慢了施工进度，甚至停止施工。14.C解题要点：P39（四）合同不当履行的处理。3.合同不当履行中的保全措施。（2）撤销权。撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使。15.A解题要点：P46（五）定金罚责。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或定金的条款。但是，这两种违约责任不能合并使用。16.C解题要点：P48（五）开庭和裁决。申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以视为撤回仲裁申请。被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以缺席裁决。17.A解题要点：P49（六）申请撤销裁决。当仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的时候，当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。18.B解题要点：P52P53依据招标投标法的基本原则，国家计委颁布了工程建设项目招标范围和规模标准规定，对必须招标的范围作出了进一步细化的规定。对于勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的各类工程项目的建设活动必须进行招标。19.A解题要点：P54招标代理机构是依法成立的组织，并不一定是法人组织。招标代理机构应具备的基本条件包括3方面：有从事招标代理业务的营业场所和相应资金；有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力；有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”。20.A解题要点：P60 3.定标。（1）定标程序。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，招标人改变中标结果或中标人拒绝签订合同均要承担相应的法律责任。故答案为A.选项D应为“招标人确定中标人后15天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告”（P60）。21.A解题要点：P68监理招标中招标人选择中标人的基本原则是“基于能力的选择”，故建设监理招标的宗旨是对监理单位能力的选择，鼓励的是能力竞争，而不是价格竞争。22.C解题要点：P72P73例32施工招标的资格预审内容体现在资格预审表中，大型工业项目的资格预审表主要包括9方面内容：法人资格和组织机构（选项A）；财务报表；人员报表；施工机械设备情况；分包计划（选项B）；近5年完成同类工程项目调查；在建工程项目调查；近2年涉及的诉讼案件调查（选项D）；其他资格证明。其中不包括选项C.23.B解题要点：P82（一）委托人权利。1.授予监理人权限的权利（A正确）。委托人授予监理人权限的大小，要根据自身的管理能力、建设工程项目的特点及需要等因素考虑。监理合同内授予监理人的权限，在执行过程中可随时通过书面附加协议予以扩大或减小（C正确）。2.对其他合同承包人的选定权（B不正确）。3.委托监理工程重大事项的决定权。4.对监理人履行合同的监督控制权（D正确）。24.C解题要点：P84一、监理人应完成的监理工监理工作。1.附加工作。附加工作是指与完成正，常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。包括由于非监理人原因而够加的工作量、延续时间、工作内容、工作范围等。2.额外工作。额外工作是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间。本题中ABD属于附加工作，c属于额外工作。25.C解题要点：P86委托监理合同中监理人的义务共有8条，其中（1）公正地维护有关方面的合法权益（选项A）；（2）派驻足够的人员从事监理工作（选项B）；（8）负责合同的协调管理工作（选项D）均为监理人的义务，而选项c的“附加工作与额外工作”虽然也是监理人必须履行的义务，但其不是委托监理合同中规定的工作，委托监理合同中约定的工作性质属于正常的嘲工作，故选项C不正确。26.A解题要点：P87（）监理人的责任限度。监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失或损害负责，也不对第三方违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限承担责任。27.D解题要点：P95在合同正常履行的情况下，工程施工完成竣工验收工作，或委托专业建设工程设计完成施工安装验收，设计人为合同项目的服务结束。28.D解题要点：P95设计合同采用定金担保，合同总价的20%为定金。设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效。发包人应在合同签字后3日内支付该笔款项，设计人收到定金为设计开工的标志。29.B解题要点：P99 3.委托其他设计单位完成的变更。在某些特殊情况下，发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，如变更增加的设计内容专业性特点较强；超过了设计人资质条件允许承接的工作范围；或施工期间发生的设计变更，设计人由于资源能力所限，不能在要求的时间内完成等原因。在此情况下，发包人经原建设工程设计人书面同意后，也可以委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改。修改单位对修改的勘察、设计文件承担相应责任，设计人不再对修改的部分负责。30.C解题要点：P106（二）合同价款。在合同的许多条款内涉及“费用”和“追加合同价款，两个专用术语。追加合同价款是指，合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后，给承包人增加的合同价款。而费用指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。ABD都是由于非承包人原因导致的”追加合同价款“，不属于费用；C不包含在合同价款之内，且不属于”追加合同价款“，属于费用。31.D解题要点：P102P103三、合同管理涉及的有关各方。（一）合同当事人。1.发包人。通用条款规定，发包人指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。选项A不完全，没有提及“取得该当事人资格的合法继承人”。2.承包人。通用条款规定，承包人指在协议书中约定，被发包人接受具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。选项B同样不完全，也没有提及“取得该当事人资格的合法继承人”。（）工程师。施工合同示范文本定义的工程师包括监理单位委派的总监理工程师或者发包人指定的履行合同的负责人两种情况。故选项C不完全，选项D正确。32.A解题要点：P108（二）对合同文件中矛盾或歧义的解释。通用条款规定，合同文件原则上应能够互相解释、互相说明，但当合同文件中出现含糊不清或不一致时，各文件的序号就是合同的优先解释顺序。各文件序号如下：施工合同协议书；中标通知书；投标书及其附件；施工合同专用条款；施工合同通用条款；标准、规范及有关技术文件；图纸；工程量清单；工程报价单或预算书（P107）。33.D解题要点：P109（二）承包人义务。施工期间包括现场的非夜间施工的照明、围栏、安全保卫、交付前的成品保护、地下管线、场地清洁等都属于承包人的义务。选项A的“提供施工场地”和选项B的“办理土地征用”属于发包人的义务，选项C的“保修期”内的照管工作属于工程移交之后的工作，由发包人负责。34.B解题要点：P111（一）承包人要求的延期开工。如果是承包人要求的延期开工，则工程师有权批准是否同意延期开工。不一定是书面形式，而且与发包人、建设行政主管部门无关。故答案A、C、D不正确。35.B解题要点：Pll2五、工程的分包。经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要提请工程师同意。36.B解题要点：P114（二）施工过程中的检查和返工。经过工程师检查检验合格后，又发现因承包人原因出现的质量问题，仍由承包人承担责任，赔偿发包人的直接损失，工期不应顺延。37.D解题要点：P115（三）使用专利技术及特殊工艺施工。若发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用。38.C解题要点：Pll6（三）暂停施工。选项A、B、D均为教材原文。选项c中，承包人实施工程师作出的处理意见后，可提出书面复工要求。工程师应当在收到复工通知后的48小时内给予相应的答复。如果工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工通知要求后48小时内未予答复，承包人方可自行开工。故C不正确。39.B解题要点：P118（一）工程师指示的设计变更。施工合同范本通用条款中规定，工程师可以就（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；（2）增减合同中约定的工程量；（3）改变有关工程的施工时间和顺序；（4）其他有关工程变更需要的附加工作等四个方面指示设计变更。选项B不属于其中。40.B解题要点：P124（三）竣工时间的确定。工程竣工验收通过。承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。选项D只说竣工检验完毕，并未提及是否通过，也未提及承包人是否送交报告，故正确答案应为B.41.C解题要点：P125（二）质量保修期。保修期从竣工验收合格之日起计算。当事人双方应针对不同的工程部位，在保修书内约定具体的保修年限。当事人协商约定的保修年限，不得低于法规规定的标准。42.D解题要点：P132（二）供货方的违约责任。属于约定由采购方自提货物的合同，采购方接到对方发出的提前提货通知后，可以根据自己的实际情况拒绝提前提货；对于供货方提前发运或交付的货物，采购方仍可按合同约定的时间付款，而且对多交货部分。以及品种、型号、规格、质量等不符合合同规定的产品。在代为保管期内实际支出的保管、保养等费用由供货方承担。43.D解题要点：P138 3.最终验收。（3）合同保证期满后，监理在合同规定时间内应向供货方出具合同设备最终验收证书。故答案为D.P137 1.启动试车。试验合格后（无负荷与带负荷试验），监理及合同双方在验收文件上签字，正式移交采购方进行生产运行。2.性能验收。性能验收试验完毕，每套合同设备都达到合同规定的各项性能保证值指标后，监理与采购方与供货方共同会签合同设备初步验收证书。44.B解题要点：P143（三）合同履行中涉及的几个期限的概念。合同工期在合同条件中使用“竣工时间”的概念，指所签合同内注明的完成全部工程的时间，加上合同履行过程中因非承包商应负责原因导致变更和索赔事件发生后，经工程师批准顺延工期之和。45.C解题要点：P147（六）解决合同争议的方式。1.解决合同争议的程序。（2）双方起因于合同的任何争端，包括对工程师签发的证书、作出的决定、指示、意见或估价不同意接受时，可将争议提交合同争端裁决委员会，并将副本送交对方和工程师。（3）任何一方对裁决委员会的裁决不满意，或裁决委员会在84天内没能作出裁决，在此期限后的28天内应将争议提交仲裁。46.B -解题要点：P147（5）承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同。对于一般分包商有违约行为，业主将其视为承包商的违约行为，按照主合同的规定追究承包商的责任。正确选项为B.47.D解题要点：P153（3）要求承包工程增加或更换施工设备。若工程师发现承包商使用的施工设备影响了工程进度或施工质量时，有权要求承包商增加或更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包商承担。48.C解题要点：P171（四）分包合同的索赔管理。1.应由业主承担责任的索赔事件。分包商向承包商提出索赔要求后，承包商应首先分析事件的起因和影响，并依据两个合同判明责任。如果人为分包商的索赔要求合理，且原因属于主合同约定应由业主承担风险责任或行为责任的事件，要及时按照主合同规定的索赔程序，以承包商的名义就该事件向工程师递交索赔报告。本题属于（3）工程师的失职行为。49.C解题要点：P179建设工程施工合同示范文本规定，工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，如果在28天内既未予答复，也未对此承包人作进一步要求的话，则视为承包人提出的该项索赔要求已经认可。50.B解题要点：P180一、工程师对工程索赔的影响。（二）工程师有处理索赔问题的权利。其中（1）在承包人提出索赔意向通知以后，工程师有权检查承包人的现场同期记录（选项A）；（3）在工程师与承包人共同协商确定给承包人的工期和费用的补偿量达不成一致时，工程师有权单方面作出处理决定（选项C）；（4）对合理的索赔要求，工程师有权将它纳人工程进度付款中，签发付款证书，发包人应在合同规定的期限内支付（选项D）。P183（3）无权要求承包人缩短合同工期。工程师有审核、批准承包人顺延工期的权利，但他不可以扣减合同工期。也就是说，工程师有权指示承包人删减掉某些合同内规定的工作内容，但不能要求他相应缩短合同工期。故本题答案为B. 转贴二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）51.A、B、C解题要点：P5（三）合同法律关系客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。52.B、C解题要点：P8（三）元权代理。对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果对自己有利或不利的原则，行使“追认权”或“拒绝权”。53.B、C、D解题要点：Pll（四）留置。留置，是指债权人按照合同约定占有对方（债务人）的财产，当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。依担保法规定，能够留置的财产仅限于动产，且只有因保管合同、仓储合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债权人才有可能实施留置。54.A、E解题要点：P19三、合同公证与鉴证的区别。（二）合同公证与鉴证的区别。2.合同公证与鉴证的效力不同。对于追偿债款、物品的债权文书，经过公证后，该文书还有强制执行的效力。55.B、C解题要点：P26 、要约与承诺。当事人订立合同，采用要约、承诺方式。合同的成立需要经过要约和承诺两个阶段，这是民法学界的共识，也是国际合同公约和世界各国合同立法的通行作法。56.B、E解题要点：P27（一）要约。3.要约的撤回和撤销。要约撤回，是指要约在发生法律效力之前，欲使其不发生法律效力而取消要约的意思表示。要约人可以撤回要约，撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或同时到达受要约人。要约撤销，是指要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示。要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。因此，选项B、E不正确。57.A、B、C、D解题要点：P44P46三、承担违约责任的方式。（一）继续履行；（二）采取补救措施；（三）赔偿损失；（四）支付违约金；（五）定金罚则。58.B、D解题要点：P45（1）支付违约金。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失额的赔偿办法。约定违约金低于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加；约定违约金过分高于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少。P44（一）继续履行。承担赔偿金或者违约金责任不能免除当事人的履约责任。故D也正确59.B、C、E解题要点：P47P48（三）仲裁协议。1.仲裁协议的内容。（1）请求仲裁的意思表示；（2）仲裁事项（3）选定的仲裁委