2009年监理工程师考试建设工程合同管理试卷(1)-中大网校.doc

中大网校引领成功职业人生 2009年监理工程师考试建设工程合同管理试卷(1)总分：110分 及格：66分 考试时间：120分一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)(1)建设工程施工合同中，工程师指示的设计变更的情形不包括（）。A. 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸B. 增减合同中约定的工程量C. 改变有关工程的施工时间和顺序D. 变更合同中约定的价款(2)工程的施工任务于2004年7月1日全部结束，承包人于2004年7月15日向发包人申请竣工验收，发包人于2004年7月20日组织验收，验收过程中提出修改意见，要求承包人修改，承包人修改后，于2004年8月15日再次提请发包人验收，发包人于8月20日再次组织验收并顺利通过，各方在竣工验收报告上签字，并送交发包人手中。则该工程的实际竣工日期应为（）。A. 2004年7月1日B. 2004年7月15日C. 2004年8月15日D. 2004年8月20日(3)不属于正常监理工作酬金成本的费用是（）。A. 监理人员工资B. 业务培训费C. 外部协作费用D. 监理人员差旅费(4)承包人的施工质量未达到合同要求，工程师发布暂时停工通知，承包人按工程师指示修复缺陷后，发出复工通知，工程师在48小时内未作答复，承包人（）。A. 继续后续工作的施工B. 向发包人请示复工C. 向工程师再次请示复工D. 向发包人发出解除合同通知(5)依据FIDIC施工合同条件，动员预付款的扣还应当（）。A. 在首次支付工程进度款时起扣B. 自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价10%那个月起扣C. 自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价10%那个月起扣D. 自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起扣(6)依据合同法，合同生效后，当事人就履行费用的负担不明的，应由（ ）A. 履行义务一方负担B. 债权人一方负担C. 债权人、债务人平均分担D. 由监理工程师裁定(7)所有的施工合同价款都必须在（ ）中注明。A. 中标通知书B. 协议书C. 投标书D. 招标书(8)如果由于第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工程量或持续时间，增加的工作量应视为（）。 A. 正常监理工作B. 附加监理工作C. 额外监理工作D. 新的委托监理合同工作(9)关于委托人提供的人员服务说法错误的是（）。A. 委托人应免费向监理人提供职员和服务人员B. B-涉及监理服务工作时，委托人所提供的职员可以从监理工程师或委托人处接受指示C. 监理人应与委托人提供的服务人员密切合作，但不对他们的失职行为负责D. 人数和服务时间应在专用条件中写明(10)A公司授权其采购员甲到B公司购买一批计算机，并交给甲已经盖公司公章的空白合同书，甲用此合同书与B公司订立了购买一批电视机的合同，发生纠纷后，应当（ ） A. 要求甲支付电视机的货款B. A公司向B公司无偿退货C. 由B公司交付计算机，A公司支付计算机的货款D. 由B公司交付电视机，A公司支付电视机的货款(11)债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债务履行担保的担保方式是（）。A. 定金B. 留置C. 抵押D. 质押(12)FIDIC合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先（ ）A. 由工程师对争议事项作出决定B. 双方友好协商C. 申请仲裁D. 提起诉讼(13)设计招标开标时，应由（）说明设计方案构思。A. 招标人B. 投标人C. 总监理工程师D. 工程师(14)合同履行的前提和依据是（ ）。A. 有效的合同B. 合同法C. 诚实信用原则D. 合同生效(15)争端裁决委员会的酬金由（）负担。A. 承包商B. 业主与承包商C. 业主D. 指定分包商(16)某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中（）的投标书为最优投标书。A. 投标报价1000万元，评标价950万元B. 投标报价1050万元，评标价940万元C. 投标报价980万元，评标价970万元D. 投标报价950元，评标价960万元(17)为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验。对于此项检验应由（）。A. 承包人负责检验工作，发包人承担检验费用B. 承包人负责检验工作，并承担检验费用C. 发包人负责检验工作，并承担检验费用D. 发包人负责检验工作，承包人承担检验费用(18)合同法规定的“抗辩权”是指，一方有违约行为时对方有权（）。A. 撤回合同B. 撤销合同C. 解除合同D. 中止履行义务(19)在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由（ ）。A. 保管员负责赔偿损失B. 发包人承担损失责任C. 承包人负责赔偿损失D. 发包人与承包人共同承担损失责任(20)根据我国合同法的有关规定，下列（）情形的要约可以撤销。A. 主要约已经到达受要约人B. 要约人确定了承诺期限C. 要约人明示要约不可撤销D. 受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作(21)下列不能作为保证人的团体是（）。A. 私营公司B. 国有公司C. 法人D. 学校(22)由于工程项目系统本身的状态和外部环境是不断变化的，相应地就要求控制工作也随之变化，目标控制的能力和水平也要不断提高，这表明目标控制是一种（ ）过程。A. 主观的B. 宏观的C. 客观的D. 反馈控制(23)我国合同法规定要约生效的原则是（）时。A. 发出要约B. 要约到达对方C. 对方了解要约内容D. 对方作出承诺(24)无效的建设工程勘察合同，当事人应当请求向（）撤销。A. 建设行政主管部门B. 质量监督机构C. 监理单位D. 仲裁委员会(25)与邀请招标相比，公开招标的最大优点是（）。A. 节省招标费用B. 招标时间短C. 减小合同履行过程中承包不违约的风险D. 竞争激烈(26)若材料供应合同约定先由供货方交付订购的材料后，采购方再付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方拒绝付款，这是采购方在行使（ ）。A. 同时履行抗辩权B. 后履行抗辩权C. 撤销权D. 不安抗辩权(27)设计人完成了规定设计任务的25% 时，发包人由于建设资金的融资遇到问题而被迫停建工程项目。发包人向设计人发出终止合同的通知后，其后果处理应为（）。A. 设计人没收发包人支付的定金B. 设计人没收定金，发包人再支付合同价25%的设计费C. 发包人应支付合同价50%的设计费D. 设计人没收定金，发包人再支付合同价50%的设计费(28)施工合同（示范文本）规定，由于不可抗力发生导致费用，其中（），由发包人承担。A. 承包方人员伤亡B. 承包方设备损环C. 临时设施损坏D. 工程本身的损害(29)发包人将其批量采购的塑钢窗运抵现场与承包人共同清点后存入承包人仓库，承包人在使用前抽样检验认为合格后投人使用。施工过程中发现其中5个塑钢窗制造质量出现较大问题，承包人按照工程师的指示将其拆除并重新安装。工程师对此事件处理的方案为（）。A. 费用和工期损失均由承包人承担B. 补偿费用顺延合同工期C. 补偿费用但不顺延合同工期D. 顺延合同工期但不补偿费用(30)综合评分法可以较全面地反映（）。A. 投标人能力的高低B. 投标人的财务状况C. 投标人的素质D. 投标人的分包计划(31)订立合同过程中，（）是要约。A. 招标公告B. 投标书C. 寄送的价目表D. 招股说明书(32)裁决委员会一般在关键施工作业期间到现场考察，但两次考察的间隔时间不少于（）天。A. 80B. 100C. 120D. 140(33)按FIDIC合同条件规定，在（ ）之后，业主应将剩余的保留金返还给承包商。A. 颁发工程移交证书B. 签发结清单C. 颁发解除缺陷责任证书D. 签发最终支付证书(34)发包人收到工程竣工报告后（）天内，组织专家验收组，制定验收方案。A. 7B. 14C. 28D. 56(35)争端裁决委员会的酬金由（ ）负担。 A. 承包商B. 业主与承包商C. 业主D. 指定分包商(36)下列关于招标代理机构的说法正确的是（ ）。A. 招标代理机构可以不是法人组织B. 招标代理机构可以没有从事招标代理业务的经营场所C. 招标代理机构可以不具备组织评标的能力D. 招标代理机构可以没有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”(37)施工合同示范文本规定，一般由（ ）办理建筑工程和施工现场甲方人员及第三方人员的生命财产险，并支付保险费用。A. 甲方B. 乙方C. 甲方和乙方D. 甲方和监理方(38)关于无效合同，下列说法错误的是（ ）。A. 违反了法律规定的条件B. 自订立起就没有法律效力C. 不受到法律保护D. 自宣布无效之日起无效(39)在工程建设的过程中，最常用的担保方式是（）。A. 抵押B. 质押C. 保证D. 定金(40)在施工合同中，项目经理是（）授权的，派驻施工场地的承包人的总负责人。A. 发包人单位法定代表人B. 承包人单位法定代表人C. 总监理工程师D. 发包人代表(41)施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为（）。 A. 工程师已拒绝索赔要求B. 承包人需提交现场记录和补充证据资料C. 承包人的索赔要求已成立D. 需等待发包人批准(42)招标人向建设行政主管部门办理（ ）手续认可后才可进行招标工作。A. 立项批准B. 征地许可C. 安全许可D. 申请招标(43)下列可以构成一个有效的承诺是（ ）。A. 承诺是由非受要约人做出B. 承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效C. 承诺的内容对要约的数量提出适当变更的D. 向不特定的多数人同时做出承诺(44)如果当事人双方在产品的质量检测中，对试验结果发生争议，应按（）的规定，请标准化管理部门的质量监督检验机构进行仲裁检验。A. 标准化法B. 合同法C. 质量法D. 中华人民共和国建筑法(45)一般情况下，（）应当由招标人完成。A. 确定中标人B. 评标情况说明C. 对各个合格投标书的评价D. 推荐合格的中标候选人(46)工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是（）。A. 工期顺延，施工成本的增加由承包人承担B. 工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担C. 顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担D. 工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担(47)建设工程施工合同规定的设计变更范畴不包括（）。A. 增加合同中约定的工程量B. 删减承包范围的工作内容交给其他人实施C. 改变承包人原计划的工作顺序和时间D. 更改工程有关部分的标高(48)需要对施工图设计进行修改时，应经（）批准。A. 监理工程师和业主B. 监理工程师和初步设计原批准单位C. 监理工程师和上级主管部门D. 监理工程师和原设计单位(49)承包人负责采购的材料和设备，应（）。A. 发包人负责检验试验，费用发包人承担B. 发包人负责检验试验，费用承包人承担C. 承包人负责检验试验，费用承包人承担D. 承包人负责检验试验，费用发包人承担(50)施工中的费用索赔出现的原因是（ ）A. 只限定事件引起的补偿B. 只限定当事人违约而提出的赔偿C. 非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿D. 不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2上以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个正确选项得0.5分。)(1)依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应（）。A. 负责修改施工进度计划B. 向承包人直接发出提前竣工的指令C. 与承包人协商并签订提前竣工协议D. 为承包人提供赶工的便利条件E. 减少对工程质量的检测试验(2)下列选项中，（）可以采用直接委托的方式发包。A. 抢险救灾工程B. 采用特定专利技术设计和施工C. 施工单价合同估算价在200万元人民币以上D. 施工单位自己的办公大楼，且施工单位的资质等级符合工程要求E. 项目总投资在3000万元人民币以上的(3)当事人能行使留置权的合同有（）。A. 购销合同B. 加工承揽合同C. 仓储保管合同D. 借款合同E. 运输合同(4)按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为（）。A. 工程加速索赔B. 工程变更索赔C. 合同中明示的索赔D. 合同中默示的索赔E. 合同外的索赔(5)建设工程施工合同规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，其中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括（）。A. 运至施工现场待安装设备的损害B. 承包人机械设备的损坏C. 停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用D. 施工人员的伤亡费用E. 工程所需的修复费用(6)合同法规定可以解除合同的条件有（）。A. 不可抗力发生B. 在履行期限届满之前，当事人明确表示不履行主要债务C. 当事人迟延履行主要债务D. 当事人违约使合同目的无法实现E. 在履行期限届满之前，当事人以自己行为表明不履行主要债务(7)FIDIC合同条件下，如果承包商有理由拒绝和指定分包商签定合同时，监理工程师有权采取的措施是（ ）A. 指定另一分包商B. 修改分包合同条款C. 发布“变更”指令，安排承包商自己去完成该项工作D. 解除合同(8)经过公证后，具有强制执行效力的文书是（ ）。A. 追偿债款的债权文书B. 遗嘱文书C. 施工合同文书D. 保险合同文书E. 追偿物品的债权文书(9)在下列财产中，（ ）不能质押。A. 工程B. 汇票C. 邮票D. 地产专利权中的财产权(10)业主根据监理合同的规定，向监理单位支付的费用包括（）。A. 正常服务的费用B. 附加服务的费用C. 对监理单位的赔偿D. 加班费用(11)下列哪些合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销（）。A. 因重大误解而订立的合同B. 显失公平的合同C. 以欺诈、胁迫等手段使对方在违背真实意思的情况下订立的合同D. 乘人之危使对方在违背真实意思的情况下订立的合同E. 以合法形式掩盖非法目的的合同(12)合同中免责条款无效的是（）。A. 造成对方人身伤害的B. 故意造成对方财产损失的C. 因重大过失造成对方财产损失的D. 因误解造成对方财产损失的E. 因过失造成对方财产损失的(13)合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，可以按照（）确定的价格履行。A. 协议补充B. 按照有关合同条款确定C. 按照交易习惯确定D. 按照订立合同时履行地的市场价格履行E. 按照订立合同时订立地的市场价格履行(14)合同成立的有效条件包括（）(15)建设工程监理规范规定，按照施工合同和委托监理合同的约定，当发生（ ）情况时，总监理工程师可签发工程暂停令。A. 建设单位要求暂停施工，且工程需要暂停施工B. 施工出现了安全隐患，总监理工程师认为有必要停工以消除隐患C. 承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理机构管理D. 施工单位与建设单位发生争执E. 设计变更(16)在招标准备阶段，招标人的主要工作包括（ ）。A. 办理招标备案B. 编制招标文件C. 选择招标方式D. 进行资格预审E. 发布招标公告(17)施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有（）。A. 设计变更B. 非承包人原因停电C. 分包人的施工干扰D. 发包人不能按合同约定日期支付预付款，使工程不能正常进行E. 交通部门修理公路影响材料运输进度(18)承包商的索赔要求成立必须同时具备（ ）A. 与合同相比较已经造成了实际的额外费用增加或工期损失B. 造成了费用增加或工期损失的原因不是承包商的过失C. 按合同规定不应由承包商承担的风险D. 承包商在事件发生后的规定时间提出了书面索赔意向通知E. 承包商提供的证据足以支持自己的主张(19)承包人要求的延期开工，（）。A. 工程师有权批准是否同意B. 承包人以书面形式提交工程师C. 承包人应在开工日期前7天内提交延期报告D. 承包人应提交发包人批准E. 工程师应在接到申请后24小时内给予答复(20)承包商提出施工索赔时，应提供的依据包括（ ）。A. 所引用的合同条款内容B. 政府公告资料C. 施工进度计划D. 施工现场记录E. 承包商受到损害的照片(21)大批量采购水泥的供货合同，在交货检验的条款内应当约定（）等内容。A. 质量应达到的标准B. 抽样检查的抽样方法C. 检测单位D. 提出质量异议的时间E. 水泥用于施工前的任何时间内均必须满足国家规定的标准(22)工程进度款的计算内容包括（）。A. 实际完成的工程量价款B. 工程师批准的索赔款C. 本期应扣回的预付款D. 设计变更调整的合同款E. 保修金的退还(23)对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素有（）。A. 设计方案优劣B. 投入、产出效益比较C. 设计进度快慢D. 投标报价是否最低E. 社会信誉是否良好(24)FIDIC合同条件下，关于用于永久工程得到设备和材料预付款说法正确的是（）。A. 订购物资经工程师确认后，按发票价值的80%作为材料预付的款额B. 可以在专用条款内修正这个百分比，通常在60%90%之间C. 材料和设备只有进场后，才能将费用计入二程进度款结算支付D. 材料的质量和储存条件符合技术条款的要求E. 扣除预付材料款金额的计算方法与预付金额的相同(25)设计合同履行过程中，发包人要求变更部分委托的设计工作内容。由于设计人不具备相应的设计资质，发包人准备将这部分设计任务转委托给另一设计人。设计合同范本针对此情况的规定包括（）。A. 发包人与设计人协商并经设计人同意B. 设计人必须与发包人选择的另一设计人签订合同C. 该部分设计成果需经设计人审查批准D. 设计人不对该部分的设计质量承担责任E. 设计人对该部分设计未能按时交付承担责任(26)施工合同履行过程中，发生（ ）等情况，应给承包人顺延合同工期。A. 发生设计变更B. 发包人延误移交施工现场C. 承包人采购的材料供货商未能按时交货D. 基础开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线导致停工1天E. 分包人的施工干扰了承包人按计划进度施工(27)建筑工程一切险加强第三者责任险规定保险公司承担的保险责任范围包括（）。A. 在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的第三者疾病B. 被保险人因上诉而支付的诉讼费用C. 在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的人身伤亡D. 正常水位变化引起第三者财产损失E. 工程所有人签发完工验收证书的工程受到台风损失(28)招标人根据（）确定工程项目发包的范围。A. 施工图设计B. 工程建设总进度计划C. 工程特点D. 招标人的管理能力E. 招标广告(29)施工合同示范文本规定，施工合同文件的组成内容包括（）。A. 中标通知书B. 招标文件C. 投标书及其附件D. 技术规范E. 工程量清单(30)经济合同变更或解除后，当事人的责任为（）。A. 由提出变更或解除合同的请求方承担违约责任B. 因一方违约，使合同履行成为不必要时，债权人请求解除合同的，免除对方的责任C. 双方达成变更或解除合同的协议，即当事人双方互不承担责任D. 双方达成变更或解除合同的协议，若给对方造成损失，还须由请求方向对方承担赔偿责任E. 不可抗力的原因造成合同的变更或解除，双方当事人不承担责任答案和解析一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)(1) :D(2) :C竣工时间的确定。工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。但如果是工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。故本题的正确选项为C，承包人修改后再次提请发包人验收的日期。(3) :B(4) :A(5) :C动员预付款应是自承包商获得工程进度款累计总额(不包括预付款的支付和保留金的扣减)达到合同总价(减去暂列金额)的10%那个月起扣。(6) :A(7) :B在合同协议书内同样要注明合同价款。虽然中标通知书中已写明了来源于投标书的中标合同价款，但考虑到某些工程可能不是通过招标选择的承包人，如合同价值低于法规要求必须招标的小型工程或出于保密要求直接发包的工程等，因此，标准化合同协议书内仍要求填写合同价款。非招标工程的合同价款，由当事人双方依据工程预算书协商后，填写在协议书内。(8) :B(9) :B人员服务是指如果双方议定，委托人应免费向监理人提供职员和服务人员，也应在专用条件中写明提供的人数和服务时间。当涉及监理服务工作时，委托人所提供的职员只应从监理工程师处接受指示。(10) :D表见代理人订立的合同。“表见代理”是善意相对人通过被代理人的行为足以相信无权代理人具有代理权的代理。基于此项信赖，该代理行为有效。善意第三人与无权代理人进行的交易行为(订立合同)，其后果由被代理人承担。采购员或者推销员拿着盖有单位公章的空白合同文本，超越授权范围与其他单位订立合同的行为属于表见代理行为。此时其他单位如果不知采购员或者推销员的授权范围，即为善意第三人。此时订立的合同有效。故应由B公司交付电视机，A公司支付电视机的货款。(11) :C(12) :A(13) :B开标时不是由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序，而是由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图，以及其他实质性内容，而且不按报价高低排定标价次序。(14) :A(15) :B付给委员的酬金分为月聘请费和日酬金两部分，由业主与承包商平均负担。裁决委员会到现场考察和处理合同争议的时间按日酬金计算，相当于咨询费。(16) :B评标委员会首先通过对各投标书的审查淘汰技术方案不满足基本要求的投标书，然后对基本合格的标书按预定的方法将某些评审要素按一定规则折算为评审价格，加到该标书的报价上形成评标价，以评标价最低的标书为最优(不是投标报价最低)。评标价仅作为衡量投标人能力高低的量化比较方法，与中标人签订合同时仍以投标价格为准。(17) :A(18) :D(19) :B(20) :A(21) :D具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人： (1)企业法人的分支机构、职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。 (2)国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。(3)学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。(22) :B由于系统本身的状态和外部环境是不断变化的，相应地就要求控制工作也随之变化。目标控制人员对建设工程本身的技术经济规律、目标控制工作规律的认识也是在不断变化的，他们的目标控制能力和水平也是在不断提高的，因而，即使在系统状态和环境变化不大的情况下，目标控制工作也可能发生较大的变化。这表明，目标控制也可能包含着对已采取的目标控制措施的调整或控制，即目标控制是一个动态控制的过程。(23) :B(24) :D(25) :D(26) :B后履行抗辩权包括：当事人互负债务，有先后履行顺序的(先由供货方交付订购的材料后，采购方再付款结算)，应当先履行的一方未履行时，后履行的一方有权拒绝其对本方的履行要求；应当先履行的一方履行债务不符合规定的，后履行的一方也有权拒绝其相应的履行要求。供货方交付的材料质量不符合约定的标准属于应当先履行的一方履行债务不符合规定，采购方有权拒绝付款。(27) :C(28) :D(29) :B(30) :C施工招标需要评定比较的要素较多，且各项内容的单位又不一致，如工期是天、报价是元等，因此综合评分法可以较全面地反映投标人的素质。(31) :B(32) :D裁决委员会的成员对工程的实施定期进行考察现场，了解施工进度和实际潜在的问题。一般在关键施工作业期间到现场考察，但两次考察的间隔时间不少于140天，离开现场前，应向业主和承包商提交考察报告。(33) :C保留金。(3)保留金的返还。2)保修期满颁发履约证书(解除缺陷责任证书)后将剩余的保留金返还。(34) :C对符合竣工验收要求的工程，发包人收到工程竣工报告后28天内，组织勘察、设计、施工、监理、质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案。(35) :B(36) :A招标代理机构是依法成立的组织，并不一定是法人组织。招标代理机构应具备的基本条件包括3方面：有从事招标代理业务的营业场所和相应资金；有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力；有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”。(37) :A(38) :D无效合同是指当事人违反了法律规定的条件而订立的，国家不承认其效力，不给予法律保护的合同。无效合同从订立之时起就没有法律效力，不论合同履行到什么阶段，合同被确认无效后，这种无效的确认要溯及到合同订立时。(39) :C(40) :B(41) :C(42) :D(43) :B承诺。1承诺的概念和条件。承诺具有以下条件：(1)承诺必须由受要约人做出；(2)承诺只能向要约人做出；(3)承诺的内容应当与要约的内容一致；(4)承诺必须在承诺期限内发出。超过期限，除要约人及时通知受要约人该承诺有效外，为新要约。故答案B正确。(44) :A如果当事人双方对产品的质量检测、试验结果发生争议，应按标准化法的规定，请标准化管理部门的质量监督检验机构进行仲裁检验。(45) :A(46) :D(47) :B(48) :D(49) :C(50) :C二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2上以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个正确选项得0.5分。)(1) :C, D施工中如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，应与承包人协商。双方达成一致后签订提前竣工协议，发包人为赶工应提供方便条件，承包人按照协议修订进度计划和制定相应的措施。(2) :A, B, D(3) :B, C, E(4) :C, D索赔按索赔的合同分类则可以分为：(1)合同中明示的索赔；(2)合同中默示的索赔。(5) :B, D不可抗力事件的合同责任。1合同约定工期内发生的不可抗力。施工合同范本通用条款规定，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担，故选项A由发包人承担；(2)承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责，故选项D由承包方负责；(3)承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担，故选项B由承包方承担；(4)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员的费用由发包人承担，故选项C由发包人承担；(5)工程所需清理、修复费用，由发包人承担，故选项E由发包人承担；(6)延误的工期相应顺延。(6) :B, D, E(7) :A, B, C(8) :A, E合同公证与鉴证的区别。(二)合同公证与鉴证的区别。2合同公证与鉴证的效力不同。对于追偿债款、物品的债权文书，经过公证后，该文书还有强制执行的效力。(9) :A, D(10) :A, B, C(11) :A, B, C, D可变更或可撤销合同的概念和种类。有下列情形之一的，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同：因重大误解而订立的合同；在订立合同时显失公平的合同；以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。答案E属于无效合同。(12) :A, B, C合同免责条款，是指当事人约定免除或者限制其未来责任的合同条款。当然，并不是所有的免责条款都无效，合同