土方分包协议.doc

广饶经济开发区天然气管道工程施工协议河北建设集团有限公司制定施工协议发包方：（全称） 河北建设集团有限公司广饶经济开发区天然气管道工程项目部 承包方：（全称） 依照“中华人民共和国合同法”，“中华人民共和国建筑法”及有关法律、行政法规，以及发包方与建设单位签订的施工合同，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工事宜协商一致，订立本合同，条款如下：第一条 工程概况：1.1工程名称：广饶门站至正和集团天然气次高压管道工程1.2工程地点：广饶县1.3工程内容：广饶门站至正和集团天然气次高压管道项目所有土方工程。协助施工队敷设管线。1.4工程范围： 广饶门站至正和集团天然气次高压管道工程所有土方项目。 第二条 合同工期 开工日期：2012年 月 日竣工日期：2012年 月 日合同工期总日历天数： 天第三条 工程质量等级 良好 第四条 承包方式及承包价款 4.1承包方式： 包轻工4.2承包价款：合同价暂定为 14.5 元每米（人民币），大写： 拾肆点伍 元每米，以双方每段完工实际测量为准。安全质量基金以及保险费用由发包方代扣代缴。第五条 适用的法律、法规、标准规范5.1适用的法律、法规：国家及地方现行的法律、行政法规。5.2适用标准、规范：国家和地方现行的施工验收规范、工程质量检验评定标准。第六条 发包人工作6.1对工程施工的全过程进行管理、监督、指导。6.2协助组织图纸会审，审查施工组织设计（施工方案）技术措施，进行重要部位施工的技术指导，对工程质量、进度、文明施工、信息化工作等现场全部工作进行监督、检查和指导。6.3对违反法律、行政法规及上级和本企业有关规定，有权责令停止施工和进行必要的经济处罚。6.4批准承包方设备的进场，查验、抽验设备产品质量。6.5协助与建设单位和监理单位联络协调。第七条 承包人工作7.1对发包人发出的指令应予执行。如无正当的理由，拒不执行指令者，发包方有权令承包方停工，停工后仍不按指令执行发包方有权令承包方退场，且由于停工或退场所造成的一切损失均由承包方承担。7.2必须按施工图纸及国家现行施工验收规范、质量检验评定标准组织施工，对工程质量和工期负责，必须接受和服从发包方的指导和监督检查。7.3成品保护责任：承包方应对穿越入土后的管道进行保护，为此所发生的费用发包方不予以承担，承包方也不得以任何理由要求发包方追加其工程费用。7.4遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全生产标准与现场文明施工环境保护标准组织施工。7.5贯彻实施GB/T19001-2000质量管理、GB/T24001-1996环境管理和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系标准，严格执行发包方关于项目信息化管理的各项规定。7.6全面认可和履行与建设单位签订的建设工程施工合同及发包方有关质量、工期、安全、文明施工、消防及绿色施工等各项管理制度及规定等。7.7承包人必须按照发包方关于工程项目经济档案的要求和格式如实填报。工程项目经济档案中的各项表格，对物资、设备、周转工具、应付账款报表、当月工程成本、对外债务情况等以报表的形式随每月工程报量及时报送发包方经营科及财务科。各种报表附后。7.8本协议签订后七日内承包方需向发包方缴纳风险抵押金 万元，该款项从支付进度款中一性次扣清。在与业主结算完毕，工程款回收到位的情况下，工程无任何遗留问题后，一次付清，不计利息。7.9每月从支付的工程款中暂扣2%安全隐患保证金及2%的质量保证金，在工程实施过程中由工程科和安全科负责检查，经确认安全无事故和隐患，达到发包方有关规定，质量合格的，经工程科和安全科签字后方可给予支付该款项。 7.10执行山东省建筑业劳务管理规定，劳务用工采用实名制，负责为农民工办理意外伤害保险、暂住证、上岗证和技能证，并承担全部费用。承担由于达不到管理规定要求所造成的一切损失。劳务费要发放到每个农民工手中，每月向发包方提供农民工发放情况登记表（登记表要有手印并附农民工身份证）。如发现农民工工资发放不到位情况，发包方有权从承包费中加倍扣除后直接发放农民工工资。7.11承包方不得将工程分包，严禁转包和违法分包，否则承担违约责任并终止本承包责任书，并赔偿由此给发包方带来的直接和间接损失。7.12如需在工程当地办理各种有关手续，相关程序及费用由承包方办理并承担发生的所有费用，发包方协助提供资料。7.13承包方在合同履行中发生的一切违约活动其责任全部由承包人负担。第八条 工期8.1延期开工：8.1.1因业主原因造成延期开工，可顺延工期。8.1.2因承包方原因造成延期开工，工期不能顺延。8.2工期延误：8.2.1在合同工期内，由于工程量的增加，不可抗力原因造成工期延误，可根据建设单位及监理确认的书面认可手续办理工期延误，顺延工期。8.2.2在合同工期内，由于承包方原因，未按合同工期竣工，承包人承担工期延误的违约责任。第九条 材料设备供应 9.1发包方供应的材料设备 无 9.2承包方供应的材料设备按照业主合同的要求由承包方采购，承包方采购的材料和设备，必须有合格证或材质证明书且符合国家现行质量标准要求。 第十条 安全生产、文明施工10.1安全生产：执行安全技术操作规程和省市有关安全生产的法规及安全绿色施工协议书中的规定，执行发包方有关安全生产的各项规定。发生安全事故时，由承包方承担一切经济和刑事责任。10.2文明施工：达到发包方关于文明施工管理制度有关规定 ，未达到约定要求时，所发生的罚款，由承包方负担。第十一条 质量与验收11.1质量检查承包方应认真按照合同约定的质量等级和标准、规范及图纸要求组织施工，随时接受发包方和建设单位的检查和检验，由于承包方原因造成返工返修，承包方除承担费用外，工期不予顺延。11.2隐蔽工程与中间验收隐蔽工程与中间验收部位，承包方首先进行自检，并按规定通知监理和业主验收，通知包括隐蔽和中间验收的内容，验收的时间和地点，承包人准备验收记录，验收合格后，承包方可继续施工。验收不合格，在限定时间内进行整改后重新验收，造成的工期延误及费用损失均由承包方负担。 11.3质量标准本工程约定为:合格第十二条 工程价款与调整12.1调整的因素：按与发包方结算情况调整。第十三条 工程变更13.1工程变更：承包方按业主方发出的工程变更指令进行变更，承包方无权随意对工程进行变更。发生变更事项时，承包方必须先报发包方项目部，由项目部协助承包方办理工程变更，所有变更必须及时，超出规定时间的发包方不予确认。变更必须由建设单位、设计单位、监理单位和发包方共同签字认可的变更方为有效变更。13.2变更价款的确定：工程变更价款的确定，按与建设单位施工合同有关条款办理，因承包方自身原因导致的工程变更，其费用由承包方负担。因建设方所做设计和所提供的施工资料、地质资料不准，导致承包方不能正常施工造成工期延误，发包方应承担承包方的经济损失。第十四条 工程价款的拨付14.1工程款拨付:发包方审核工程量以后按照实际工程量拨付工程款拨付承包方，到工程竣工验收合格，发包方按规定拨付给承包方全部工程款。 拨付工程款时，承包方应提供按手印农民工工资表。第十五条 担保承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：现金担保 。第十六条 竣工验收16.1工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收的有关规定，进行工程竣工验收。第十七条 竣工结算17.1对业主结算由承包人负责编制工程结算，发包方予以指导。如承包方委托发包方负责与业主结算，发包方视情况决定是否同意，发包方同意后，按工程结算总价的千分之三到千分之五收取结算编制费用。17.2竣工结算，与业主结算报出时间按发包方与业主签订合同时间为准。与业主结算完毕后30天内发包方与承包方办理结算。第十八条 保修内容及保修金18.1保修范围：按与发包方签订合同内所包括的全部施工内容。18.2保修期： 依据建设工程质量管理条例规定，本工程保修期限执行与业主合同相应条款18.3保修金：保修金为工程总价款的5%，在发包方保修金到位的情况下保修期满14日内返还，不计利息。第十九条 违约19.1发包方未按合同约定拨付工程进度款，承担违约责任。19.2由于承包方原因造成的违约，承包方承担责任如下： （1）工期延误，工期拖延一天，罚款按与发包方签订的合同为准。 （2）工程质量未达到合同约定的质量等级，按与发包方签订合同的1.2倍进行处罚。（3）现场文明施工未达到合同约定的标准，按与发包方签订合同的1.2倍进行处罚。 （4）不履行合同约定义务的其它情况，承担相应的违约责任。 （5）如发包方未按合同拨款，每拖延一天发包方需支付给承包方剩余工程款的3%。第二十条 其它20.1承包方不得与建设单位发生任何经济往来，否则发包方终止与承包方的合同关系，并处以合同总价5%的罚款。20.2承包方按规定交纳工程的中标费、预算审核费、定额测定费、现场安全生产、文明施工、社会治安、环保所发生的费用，以及违章所发生的各种罚款及施工过程中发生的招待费及工程发生的所有费用，均由承包方负责支付和交纳。20.3承包方不得将工程转包和分包，否则按违约处理并终止合同。20.4承包方不得以发包方名义对外赊欠材料，只能用承包者个人名义进行赊欠，并负责由此发生的债务纠纷。材料进场后不得擅自运出现场或出售。20.5承包方每月28日前将本月工程成本发生情况，对外债务情况报至发包方指定的管理部门 财务科 。具体有：外欠材料款明细表、外欠人工费明细表、外欠机械费明细表。工程成本表、费用月报表。(后附表)20.6竣工结算后 28 日内双方办理财务结算并签订结算后遗留事项处理协议。承包方对外债务情况，由承包方列出清单，并承诺由承包人自行解决债务纠纷。第二十一条 补充条款21.1本合同一式四份，正本两份，副本两份，双方各执正本一份.21.2本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的依法向工程所在地人民法院起诉。21.3未尽事宜，双方协商解决。发包方： 承包方：代表人： 代表人： 2012年 月 日安全绿色施工协议书甲方： 河北建设集团有限公司 乙方： 工程名称： 河北建设集团有限公司广饶门站至正和集团天然气次高压管道工程 工程地点： 广饶县 工程内容： 土方工程 工程范围： 广饶门站至正和集团天然气次高压管道项目所有土方工程。第三条 合同工期承包方式： 包轻工 为了全面履行甲、乙双方签订的建设工程施工分包合同，进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全生产和文明施工责任、权利和义务，保证施工人员的安全和健康，防止因工伤亡事故的产生。依据中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国建筑法、建筑工程安全生产管理条例以及公司相关规章制度，签订本协议。在双方签订工程施工施工协议的同时签订本协议，经双方签字盖章生效，具有同等法律效力，双方应认真履行。第一条：甲、乙双方共同的权利与义务一、甲、乙双方共同遵守国家、地方和行业的有关安全生产法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。二、在甲方统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项执业安全健康规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。三、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。四、抓好安全教育；严肃安全纪律；规范安全行为；净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。五、发生事故立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门。要按规定组织事故调查组，查清事故原因，按照“四不放过”的原则拟定改进措施并落实整改。六、安全目标管理：杜绝人身重伤、死亡和群伤事故；杜绝一般及以上机械设备事故；杜绝直接经济损失3万元以上的火灾事故；杜绝同等及以上责任的一般交通死亡事故；轻伤事故频率控制在1以下，争取轻伤事故“零”目标；环境保护符合国家及地方要求；符合安全文明施工管理要求。第二条：甲方的权利和义务一、 甲方对施工现场安全管理负全面监督管理责任。组织指挥现场安全生产，并向乙方公布本企业、本施工现场安全生产规章制度。核查乙方安全生产保证体系和规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。二、 甲方对乙方编制的分包工程专项安全施工组织设计和安全施工方案要进行审核并监督实施。三、 对乙方施工过程进行监督管理，对违章作业有处罚权，对危险作业有权要求停工整顿并监督整改。对安全管理混乱、违章作业严重、不服从管理，可能造成严重后果的，甲方根据相关管理规定有权进行处罚直至终止合同，因终止合同所造成的一切经济损失由乙方承担。四、 发生乙方主要或全部责任的人身死亡事故或一般及以上机械设备事故、火灾事故，甲方有权解除分包合同。第三条：乙方的权利和义务乙方在甲方的统一指挥、监督下对本单位施工中安全工作负直接管理责任。一、 乙方法定代表人（或委托代理人）是承包工程项目的安全第一负责人，必须保证安全生产和文明施工，采取有效安全措施，防止人身伤亡事故或者其他安全事故的发生。二、 乙方认真执行国家和地方有关安全工作方针、政策及规定，开展安全文明施工管理工作，遵守甲方安全管理制度和规定，出席安全工作会议，执行会议决议。三、 按照甲方的统一管理规定，制定本单位安全目标责任、管理规章制度，并报甲方备案。四、 根据施工组织设计，编制本单位分包工程范围内的专业施工组织设计和施工方案，编制安全技术措施，在施工前进行交底并严格执行，无措施或未交底，不得安排施工活动。五、 乙方对新入厂人员进行三级安全教育，建立安全教育档案。乙方应按甲方要求对人员流动进行严格控制，其人员增减或变换工种要在24小时内向甲方劳资及有关部门进行报告，对新增人员要办理相关入厂手续，未办理入厂手续或未经安全教育不得进入施工现场参加施工活动。乙方不得录用无身份证人员或未满十八周岁的未成年工。必须对新入厂人员进行体检，体检不合格或患有职业禁忌者严禁使用，职工体检表或健康证应报甲方劳资部门备案。六、 乙方必须按国家规定为施工人员配备合格的劳动防护用品、用具。应为员工发放统一颜色、统一规范的安全帽和工作服，高空作业发放安全带和防滑鞋。现场施工人员佩戴的安全帽和穿着的工作服按甲方管理制度执行。七、 乙方进厂人员，应到甲方办理带有本人照片的上岗证（胸卡），不佩戴上岗证（胸卡）不得进入施工现场。八、 乙方应按作业活动配备特殊工种人员，特种作业人员必须按照国家有关规定经专业的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书方可上岗作业，证件报甲方备案。不得安排非特殊工作人员从事特殊工种作业。九、 乙方应按照规定设置专职安全员和安全机构（30人以上的应设一名专职安全员，100以上的应设二名专职安全员，30人以下的应设一名兼职安全员，各施工班组应设一名兼职安全员；设有二级机构的，必须设立专职的安全管理机构），负责本施工区域内的安全绿色检查和管理。安全管理人员应向甲方备案，专职安全员在施工现场应佩戴明显标志，接收甲方安监部门的领导、参加甲方组织的安全例会和安全绿色检查活动。十、 乙方对施工范围内的安全设施负责检查及维护，及时消除隐患，保证各种安全设施有效，随时接受甲方的监督检查。禁止任何私人拆除安全防护设施或设备，安全防护设施的设置应执行国家、地方、甲方的相关规定。十一、 乙方自带的劳动保护用品及机具、设备，须经检验合格、报甲方认可、备案后方可使用。乙方负责日常维护保养工作，并做好记录备案。十二、 乙方使用或者租用的大型施工机械、锅炉压力容器等特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，经具有专业资质的检验机构监测，并取得安全使用证后方可使用。十三、 为防止环境污染，保护和改善生活环境，保障人身健康和公共利益，乙方在作业现场应做到以下几点：1对恶劣环境和危害人身健康的工作，须制定相应的保护措施，并配备满足要求的防护用品、用具。在进行粉状物料运输或使用中要苫盖或减少扬尘污染。2现场施工中产生的废料、工程垃圾和有毒有害物不得随便堆放，要放到指定地点分类存放，并有专人负责清理。3严谨随便倾倒生活垃圾和进行废水排放。十四、在容易发生火灾的区域施工动火时，应事先向甲方申请，得到书面批准，并采取有效的保护措施方能施工。储存、只用易燃易爆器材时，应当采用消防安全措施，配置消防器材，并向甲方备案。十五、在施工过程中，应按照甲方的安全绿色施工与环境管理的相关要求，做好重大危险因素的预防和控制；按照甲方的管理规定上报各种管理资料，否则，甲方有权进行罚款或扣罚保证金。十六、乙方主要负责人和