监理工程师 合同管理题.doc

建设工程合同管理一、单选题：1、中华人民共和国合同法简称合同法是（ ）实施的。A 1999年3月15日B 1999年10年1日C 2000年3月15日D 2000年10月1日答案：B2、合同法律关系的主体主要包括物、行为、智力成果，以下（ ）是物。 A 借款合同 B 勘察设计 C 专利权 D 计算机软件 答案：A3、以下（ ）可以做质押的权利 A 汇票 B 股票 C 专利权 D 商标 答案：A4、合同法分则部分将合同分为15类，监理工程合同属于（ ）。 A 建设工程合同 B 买卖合同 C 技术合同 D 委托合同 答案：D5、要求各类工程项目的建设活动，达到下列标准必须进行招标（ ）。 A 施工单项合同估算价在200万元人民币以上 B 施工单项合同估算价在100万元人民币以上 C 监理单项合同估算价30万元 D 项目总投资2000万人民币的设计费 答案：A6、以下（ ）监理合同的暂停或终止。 A 当事人一方要求变更或解除合同，应当在30天前通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失，除依法可免除责任者外，应由责任方负责赔偿B 监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续C 如果委托人认为监理人无正当理由而未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人在21日内没有收到答复，可以在第1个通知发出后35日内发出终止监理合同的通知，合同即可终止。D 监理在应当获得监理酬金之日起21日内仍未收到支付单据。答案：C 7、设计合同采用定金担保，合同总价的（ ）为定金。A 10% B 20% C 15% D 30%答案：B 8、工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽验收前（ ）小时以书面形式通知工程师验收。A 24 B 48 C 36 D 72答案：B 9、FIDIC在（ ）年出版施工合同条件范本。 A 2000年 B 2001年C 1998年 D 1999年 答案：D10、在FIDIC的施工合同条件范本的工程变更管理中可以调整合同工作单价的原则，是具备（ ）条件时，允许对某一项工作规定的费率或价格加以调整。 A 此项工作实际测量的工作量比工程量表或其他报表中规定的工程量变化大于20%。 B 工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同款项的0.1% C 工程量的变更与该项工作规定的具体费率的乘积超过了接的合同款项的0.01% D 由此工程量的变更直接造成的该项工作的单位工程费用的变化超过10%二、多选题 1、以代理权产生的依据不同，可将代理分为（ ）。A 委托代理 B 直接代理C 间接代理 D 无权代理 E 指定代理 答案：A、E 2、下列财产不能抵押（ ）。 A 土地所有权B 学校教学楼 C 汽车 D 耕地 E 仓单 答案：A、B、D3、狭义的工程险则是针对工程的保险，则有（ ） A 建筑工程一切险（及第三者责任险） B 安装工程一切险（及第三者责任险） C 人身意外伤害险 D 机械损坏险 E 设备损坏险 答案：A、B4、以下要约说法正确的是（）。 A 要约不可撤回 B 要约人可以撤回，撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或同时到达受要约人 C 要约人可以撤销，撤销要约的通知应当在要约到达受要约人之前或同时到达受要约人 D 要约不可以撤销 E 要约撤销，撤销要约的通知应当在受约人发出承诺通知之前到达受要约人答案：B、E5、在下列几种情况下，（ ）合同时可以变更的。 A 损害公共利益的 B 以合法活动掩盖非法目的的 C 恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的 D 因重大误解而订立的 E 在订立合同时显失公平的 答案：D、E6、工程建设合同含（ ）合同。 A 主合同 B 从合同 C 诺成性合同 D 实践性合同 E 无偿合同 答案：A、C7、无效建设工程合同的确认权归（ ）。 A 建设行政主管部门 B 人民法院 C 仲裁机构 D 工商行政管理局 E 监理公司 答案：B、C8、按照规定可以不进行招标的范围包括（）工程。 A 抢险救灾 B 建筑造型有特殊要求 C 基础设施 D 施工企业自建自用 E 涉及国家秘密 答案：A、B、D、E9、设备监理的工作大致可以划分为（ ）等阶段的工作。 A 设备的定型设计 B 订购的制造 C 货物运抵施工现场D 设备安装施工 E 设备验收 答案：B、C、D、E10、FIDIC施工合同条件规定，对承包商索赔同时给予工期、费用、利润补偿的情况有（ ） A 延误移交施工现场 B 不可预见的外界条件 C 非承包人原因检验导致施工的延误 D 业主提前占用工程 E 不可抗力事件造成的损失 答案：A、C建设工程监理概论试题一、单项选择题1、在建设工程监理的性质中，( )是由建设工程监理要达到的基本目的决定的。 A科学性 B公正性C独立性 D服务性答案:A 2、目标规划和计划与目标控制的( )相一致。 A循环性B周期性C有限性 D动态性答案:D 3、下列关于主动控制与被动控制关系的表述中，正确的是( )。 A由于主动控制比被动控制的效果好，因而仅采取主动控制即可 B由于建设工程实施过程中有许多风险因素是不可预见和防范的，因而只能采取被动控制 C应将主动控制与被动控制两者紧密结合，并以被动控制为主 D应将主动控制与被动控制两者紧密结合，并力求加大主动控制在控制过程中的比例答案:D 4、要抓好关键线路的进度控制体现了建设工程进度控制的( )。 A全过程控制 B全方位控制C系统控制 D动态控制答案:A 5、“明确各级目标控制人员的任务和职能分工、权力和责任”，属于建设工程目标控制的( )措施。 A组织 B技术C合同 D经济答案:A 6、关于损失控制的说法，错误的是( )。 A损失控制是一种主动、积极的风险对策 B制定损失控制措施必须以定性风险评价的结果为依据 C制定损失控制措施考虑其付出的代价，包括费用和时间两方面的代价 D损失控制措施的最终确定，需要综合考虑损失控制措施的效果及其相应的代价答案:B 7、在建设工程风险对策决策过程中，最后才考虑的风险对策是( )。 A风险回避B风险转移C损失控制D风险自留答案:D 8、矩阵制监理组织形式的主要优点是()。 A权力集中，隶属关系明确 B命令统一，决策迅速 C发挥职能机构的专业管理作用 D机动性大，适应性好答案:D 9、建设工程项目平行承发包模式的缺点是( )。 A不利于缩短工期 B不利于质量控制 C不利于业主选择承建单位 D不利于投资控制答案:D 10、建设工程文件档案的资料特征不包括( )。 A复杂性 B周期性C真实性D随机性答案:B 二、多选题1、建设工程目标分解应遵循( )等原则。 A能分能合 B区别对待，有粗有细 C有可靠的数据来源 D按工种分解，不按工程部位分解 E目标分解结构与组织分解结构相对应 答案:ABCE 2、下列关于控制流程“反馈”环节的表述中，正确的是( )。 A.反馈信息仅限于工程的投资、进度、质量信息 B.控制部门需要什么信息，取决于监理工作的需要以及工程的具体情况 C.反馈环节是投入与转换之间的环节 D.为了使整个控制过程流畅地进行，需要设计信息反馈系统 E.非正式信息反馈应当适时转化为正式信息反馈 答案:BDE 3、在控制流程中处于投入与纠正两个环节之间的环节有( )。 A实施 B转换C输出D反馈E对比答案:BDE 4、通过定量方法进行风险评价的作用主要表现在( )。 A更准确地认识风险 B保证目标规划的合理性 C保证目标计划的可行性 D灵活掌握风险识别的方法 E合理选择风险对策，形成最佳风险对策组合 答案:ABCE 5、在建设工程风险识别过程中，核心工作是( )。 A建立建设工程风险清单 B建立初始风险清单 C建设工程风险分解 D识别建设工程风险因素、风险事件及后果 E建立风险量函数 答案:CD 6、项目监理机构的组织设计一般要遵循()等。 A总监理工程师负责制原则 B权责一致原则 C才职相称原则 D弹性原则 E集权与分权统一的原则 答案:BCDE 7、建设工程平行承发包模式的缺点之一是投资控制难度大，主要表现在( )。 A总合同价较高 B总合同价不易确定 C需控制多个合同价格 D施工过程中设计变更和修改较多 E建设单位之间竞争不激烈 答案:BCD 8、施工招标阶段监理工作制度包括( )。 A编制招标文件有关制度 B合同条件拟定及审核制度 C设计文件、图纸审查制度 D组织招标实务有关制度 E施工组织设计审核制度 答案:ABD 9、关于归档文件的质量要求，下列说法正确的是( )。 A归档的工程文件一般应为原件 B工程文件的内容必须真实、准确，与工程实际相符合 C工程文件可采用碳素墨水、红色墨水等耐久性强的书写材料 D凡施工图结构、工艺、平面布置等有重大改变时，应当重新绘制竣工图 E工程文件中文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面 答案:ABE 10、在监理用表中的各方通用表类中，有权签发监理工作联系单的负责人包括( )。 A承包单位的项目经理 B监理单位的项目监理工程师 C设计单位的本工程设计负责人D建设单位的现场代表 E政府质量监督部门的负责监督该建设工程的监督师 答案:ACDE 建设工程监理相关法规一、单项选择题：1、中华人民共和国建筑法规定，对全国的建筑活动实施统一监督管理的是（ ）。A.国务院 B.国家计委 C.国务院建设行政主管部门 D.质量监督机构答案：C2、中华人民共和国建筑法规定，按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，（ ）。A.需领取施工许可证 B.办理规划许可证 C.办理用地批准手续 D.不再领取施工许可证答案：D3、中华人民共和国建筑法规定，建设行政主管部门自收到建设单位办理施工许可证申请之日起（ ）日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。A.7 B.14 C.15 D.30答案：C4、从事建设工程活动，必须严格执行基本建设程序，坚持（ ）的原则。A.边勘查、边设计、后施工 B.先设计、后勘查、再施工C.先勘查、后设计、再施工 D.勘查、设计、施工同时答案：C5、设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向（ ）作出详细说明。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.勘察单位答案：C6、建设行政主管部门对工程监理企业资质实行（ ）制度。A.审核B.年检C.评定D.监管答案：B7、建设工程监理范围和规范标准规定是根据（ ）制定的。A.中华人民共和国建筑法 B.建设工程质量管理条例C.建设工程监理规范 D.国家重点建设项目管理办法答案：B8、根据监理规划，由专业监理工程师编写，并经总监理工程师批准，针对工程项目中某一专业或某一方面监理工作的操作性文件是（ ）。A.监理规划B.监理实施细则 C.监理大纲D.监理手册答案：B9、建设工程安全生产条例规定，建设工程实行施工总承包的，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产（ ）。A.不承担责任 B.承担部分责任 C.承担主要责任 D.承担连带责任答案：D10、建设工程安全生产条例规定，（ ）依法对本单位的安全生产工作全面负责。A.施工单位安全主管 B.施工单位项目负责人C.施工单位主要负责人 D.施工单位生产主管答案：C二、多项选择题：1、中华人民共和国建筑法中的禁止行为包括（ ）。A.将招标发包的建筑工程发包给政府指定的承包单位B.将实行总承包的建筑工程肢解发包C.将建筑工程的勘查、设计、施工、设备采购发包给一个工程总承包单位D.将应由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位E.分包单位将共承包的工程再次分包答案：A、B、D、E2、中华人民共和国建筑法中对承包的禁止性规定包括（ ）。A.超越本企业资质承揽工程 B.用其他建筑施工企业的名义承揽工程C.将总承包的工程全部转包给他人 D.将承包的工程肢解后以分包的名义转包 E.将承包的工程进行分包答案：A、B、C、D3、中华人民共和国建筑法规定，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续的情形是（ ）。A.进行爆破作业的 B.临时占用规划批准范围以外场地的 C.需要临时停水的D.可能损坏道路的 E.需要设计变更的答案：A、B、C、D4、建设工程质量管理条例所称的建设工程是指（ ）等。A.土木工程B.通讯工程 C.建筑工程D.线路管理工程 E.装修工程答案：A、C、D、E5、建设工程质量管理条例规定，建设单位不得（）。A.将建设工程肢解发包 B.组织工程招投标 C.明示施工单位降低工程质量D.使用未经审查批准的施工图文件 E.进行设计变更答案：A、C、D6、建设工程监理范围和规模标准规定规定的必须实行监理的项目工程是（ ）。A.总投资4000万元的医院住院楼项目 B.47万平方米的住宅小区项目C.结构复杂的多层建筑 D.利用世界银行贷款资金的项目E.总投资3200万元的铁路建设项目答案：A、D、E7、监理规划的主要内容包括（ ）。A.工程项目概况B.监理实施细则 C.监理工作范围D.监理工作程序 E.监理工作内容答案：A、C、D、E8、县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门应当及时受理对建设工程生产安全事故及安全事故隐患的（ ）。A.申诉 B.起诉C.检举 D.控告E.投诉答案：C、D、E9、作业人员有权对施工现场的（ ）中存在的安全问题提出批评、检举和控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。A.作业待遇 B.作业条件 C.作业工种D.作业程序E.作业方式答案：B、D、E10、建设工程安全生产条例规定，建设工程安全生产条例中所称的建设工程是指（ ）。A.土木工程 B.建筑工程 C.线路管道 D.设备安装工程E.通信工程答案：A、B、C、D案例分析试题一、某项目监理机构进入工地后，发生以下事件：事件1：由总监理工程师主持召开了第一次工地例会。事件2：第一次工地例会后，总监理工程师审核批准了专业监理工程师主持编制的项目监理规划，并报送建设单位。事件3：受总监理工程师委托，总监代表签发了施工单位报送的工程开工报审表。问题：指出上述事件中的不妥之处，并写出正确的做法。参考答案：（总分20分）不妥之处有以下几点：（1） 第一次工地例会不应由总监理工程师主持。（2分）（2） 监理规划应由总监理工程师主持编制。（2分）（3） 监理规划不应由总监理工程师批准。(2分)（4） 监理规划不应在第一次工地例会后报送建设单位。(2分)（5） 签发工程开工报审表不应委托给总监代表签发。(2分)正确做法应该是：事件1：由业主方代表主持、召开了第一次工地例会。(2分)事件2：总监理工程师主持编制了项目监理规划，经监理公司技术负责人批准，在第一次工地例会召开前报送建设单位。(6分)事件3：总监理工程师签发了施工单位报送的工程开工报申报。(2分)二、某工程施工过程中发生了以下事件：框架结构工程梁底受力钢筋设计标注322，工地只有 20的钢筋，为了不影响工期，施工单位提出用420代替322.建设方工地代表在变更单上签字同意。专业监理工程师在变更单上签字同意。施工方按照变更单施工，并提出了增加钢筋用量清单，建设方工地代表签字同意。问题：指出上述事件中的不妥之处，并写出正确的做法。参考答案：（总分20分）不妥之处有以下几点：（1） 变更单生效的程序错误。（5分）（2） 增加钢筋用量清单生效的程序错误。（5分）正确的做法：施工单位提出变更要求，建设方工地代表和专业监理工程师审核变更的必要性，签字同意变更要求。由原设计单位审核后出具变更文件，并在变更文件上盖技术章。（2.5分）总监理工程师签发变更指令，变更才能生效。（2.5分）增加钢筋用量清单，应由土建专业监理工程师审核工程量，造价专业工程师审核单价、总价。（2.5分）是否增加工程费用，施工合同中有约定的，按施工合同；施工合同中没有约定的，由建设方、施工方协商决定。（2.5分）三、事件：某项目监理部土建专业监理工程师按照总监理工程师的要求，依据监理合同，设计图纸和自己的工作经验，编制了土建专业监理实施细则，监理实施细则的主要内容有：1、工程概况；2、监理工作内容；3、监理工作控制要点及目标值；4、监理工作人员配置；5、监理工作的方法和措施；问题：指出上述事件中的不妥之处，并写出正确的做法.参考答案：（总分20分）不妥之处有：1、 编制监理实施细则的依据不应是监理合同（2分）和自己的工作经验（2分）。2、 监理实施细则的主要内容不应有工程概况（1分）、监理工作内容（1分）、监理工作人员配备（1分），应该有专业工作特点（2分）、监理工作流程（2分）。正确的做法：编制监理实施细则的依据是：1、 已批准的监理规划；（1分）2、 与本专业工程相关的标准、设计文件和技术资料；（1分）3、 施工组织设计。（1分）监理实施细则应包括下列主要内容：1、专业工程特点；（1.5分）2、监理工作的流程；（1.5分）3、监理工作的控制要点及目标值；（1.5分）4、监理工作的方法及措施。（1.5分）四、事件：某工程施工过程中，施工单位提出屋面防水工程设计既浪费又不符合当地气候特点，应该进行修改。总监理工程师主持召开了专题技术讨论会，建设方、设计方、施工方有关负责人和技术人员参加。问题：1、 此种会议纪要应由谁来起草；2、 会议纪要的主要内容有什么；3、 会议上出现的不同意见，纪要中如何反映；4、 纪要产生和生效的程序；5、 该会议纪要应归入哪个部门的文件档案，保存期多长。参考答案：（20分，每答4分）1、 会议纪要由监理部资料员或总监指定的监理部人员起草。2、 会议纪要的主要内容有;(1)与会人员姓名、单位、职务和主持人；（2）会议主要内容、决议事项及执行单位、负责人、时限要求；（3）其他事项。3、 会议上出现不同意见时，应该把各方主要观点记入其他事项中。4、 纪要起草后，先由总监审阅，再给与会各方负责人审阅，有出入要根据会议发言记录（或录音）进行修改，认为没有出入时各方签字认可，全部签字完毕，会议纪要生效。5、 会议纪要应归入监理文件档案中，移交建设单位、城建档案馆。保存期为长期保存。五、事件：某工厂与某建筑公司签订了建造一幢厂房的承包合同，合同工期是8个月。开工后1个月，工厂提出因工艺路线改变可能要修改厂房设计，与建筑公司口头协商暂时停止施工1个月。一个月之后工厂决定还是按照原设计施工。在后续施工中，施工方管理不到位，发生施工质量事故，事故处理延误工期2个月。建筑公司提出以下索赔诉求：1、工厂要求停工1个月的实际损失50万元，工期延长1个月。2、处理质量事故实际损失100万元，工期延长2个月。工厂提出以下索赔诉求：工期延误3个月，按照合同，每延误一个月赔偿50万元，总计索赔150万元。问题：监理单位应将如何处理双方的索赔诉求。参考答案:(20分)1、 根据合同法，变更合同应采取书面形式，本事件中厂方与建筑公司暂时停工1个月是口头协议，属无效变更。由于工程暂时停工1个月，双方提出的索赔诉求均无效。（10分）2、 工程质量事故是由施工方过失造成的，施工方提出索赔诉求无效。（5分）3、 工程质量事故是由施工方过失造成的，工厂提出2个月工期延误赔偿的诉求是成立的。（5分）六、事件：某工程施工过程中，由于各种原因工期延误了2个月，承包商提出了以下理由，不愿支付工期延误赔偿金：1、招工难，现场劳动力不足；2、业主变更设计耽误工期20天；3、业主未能及时支付工程款；4、施工中安全措施不到位，被安监站责令停工整改3天；5、特别严重的暴雨停工5天；6、基础开挖时发现一口古井，文物单位勘察文物停工15天。问题：1、监理工程师认为上述哪些理由能成立，可批准延长工期；哪些理由不能成立，为什么；2、 哪些是业主的责任，监理工程师应如何处理？参考答案：（20分）1、 能成立的理由有2、3、5、6（4分）1不能成立，因为现场劳动力不足属承包商的责任。（3分）4不能成立，因为安全措施不到位是承包商的责任。（3分）2、 业主的责任2、3监理工程师应对由于业主的责任耽误的工期依据实际情况进行核实，依据合同约定和核实后的延误时间，业主应适当追加工程款，弥补因停工给承包商造成的损失。（6分）七、事件：某开发公司开发一住宅小区，共有5栋小高层住宅。2012年1月10日，开发公司与A工程公司签订了整个小区的总承包合同。2012年3月，开发公司与某监理公司签订了整个小区的工程监理合同。项目监理部进场后，A公司送来了以下分包合同，请监理审核、批准。1、A公司与甲某个人签订的土方工程分包合同；2、A公司与B工程公司签订的1号楼工程分包合同；3、A公司与C公司（专业防水工程公司）签订的屋面防水工程分包合同；问题：1、 开发公司的工作有什么不妥之处？2、 项目监理部应如何处理这三个分包合同？参考答案：(20分)1、 开发公司不应先签订工程总承包合同，后签订工程监理合同。(4分)2、 因为甲某人不具有法人资格，土方工程分包合同属无效合同，应退还A公司，重新选择具有法人资格的单位签订土方分包合同。(4分)因为建筑法规定，主体工程不允许总包单位分包出去，1号楼工程分包合同是违法的，是无效合同。(4分)3、 对防水工程分包合同，项目监理部应根据总承包合同，确认是否允许分包(2分)，如允许分包厢则应审核分包单位的营业执照、资质等级、信誉程度等，(2分)如都能满足本工程要求，由总监理工程师签发同意分包的监理意见。(4分)八、事件：某框架结构五层住宅，在一层柱拆模时发现有8根柱砼质量存在不同程度质量缺陷。土建专业监理工程师当即下令（停工令）施工方暂停施工，进行整改。2天后施工方提交了处理方案，提出根据质量缺陷的严重程度，2根柱采用压力注浆处理；其余用高标号水泥砂浆修补。土建专业监理工程师批准了施工方的处理方案。问题：1、在此事件中，监理方的做法有何不妥；2、监理方应怎样处理此类质量问题。参考答案：（20分）1、 专业监理工程师下达停工令不妥。（4分）专业监理工程师批准处理方案不妥。（4分）2、 此类质量问题，监理应按以下程序和要求进行处理：（1） 专业监理工程师现场发现此类质量问题后，应立即报告总监理工程师。（2分）（2） 总监理工程师认为必须停工，签发暂停施工令，并发出监理工程师通知，要求施工方认真调查、分析（监理方派人参加），写出质量问题调查报告和质量问题处理方案。（2分）（3） 监理方对质量问题调查报告和质量问题处理方案进行审核，有必要时应组织设计、施工和建设单位各方共同参加。（2分）（4） 监督施工单位按批准的处理方案进行处理，并对处理结果进行检查验收。（2分）（5） 处理结果验收合格，总监理工程师签发复工令。（2分）（6） 责令施工方提交质量问题处理报告，整理质量问题技术资料归档。（2分）九、 事件：某工程开工后第二天，总监理工程师主持召开了第一次工地例会。问题：1、 上述事件有何不妥。2、 第一次工地例会主要内容有哪些。参考答案：（20分）1、 开工后召开第一次工地例会不妥，应在开工前召开。第一次工地例会由总监理工程师主持不妥，应由建设单位主持。（3分）2、 第一次工地例会应包括以下主要内容：（3分）（1） 建设单位、承包单位和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构，人员及分工；（2分）（2） 建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权；（2分）（3） 建设单位介绍工程开工情况；(2分)（4） 承包单位介绍工程开工准备情况；(2分)（5） 建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求；（2分）（6） 总监理工程师介绍监理规划的主要内容；（2分）（7） 研究和确定各方今后参加工程例会的主要人员，例会的时间、地点和主要议题。（2分）十、 事件：某工程施工阶段监理工作结束时，项目监理部向监理公司提交了监理工作总结：问题：1、此事件有何不妥3、 监理工作总结应包括哪些内容参考答案：（20分）1、 施工阶段监理工作结束时，应该是监理单位向建设单位提交监理工作总结。（8分）2、 监理工作总结应包括以下内容：（1） 工程概况；（2分）（2） 监理组织机构、监理人员和投入的监理设施；（2分）（3） 监理合同履行情况；（2分）（4） 监理工作成效；（2分）（5） 监理过程中出现的问题及其处理情况和建议；（2分）（6） 必要的工程照片。（2分）建设工程进度控制一、单选题：1、在进度计划实施中，若某工作的进度偏差小于或等于该工作的（ ），此偏差将不会影响总工期。A 自由时差 B 紧前工作最迟完成时间C 总时差 D 紧后工作最早开始时间 答案：C2、在建设工程进度控制计划中，用来明确各种文件交付日期、主要设备交货日期、施工单位进场日期、水电及道路接通日期等的计划表是（ ）。A 工程项目总进度计划表 B 工程年度计划项目表C 工程项目进度平衡表 D 投资计划年度分配表答案：C3、在费用优化时，如果被压缩对象的直接费用率或组合费用等于工程间接费用率时（ ）。A 应压缩关键工作 B 应压缩非关键工作的持续工作C 停止缩短关键工作 D 停止缩短非关键工作的持续时间答案：A4、如果工作A和工作B在工程网络计划中之间的先后顺序不是由（ ）决定的。A 劳动力调配需要 B 原材料调配需要C 工艺技术过程 D 机械设备调配需要答案：C5、某道路工程划分为4个施工过程，5个施工段进行施工，各施工过程的流水节拍分为6,4,4,2天。如果组织加快的成倍节拍流水施工则流水施工工期为（ ）天。A 40天 B 35天C 24天 D 20天答案：C6、当采用非匀速进展横图比较法时，如果表示实际进度的横道线起点落在原计划横道线起点的右侧，则二者之间差距表示工作（ ）。A 实际早开工的时间 B 实际晚开工的时间C 超额完成的工作量 D 拖欠的工作量答案：B7、当某工作网络计划工期大于计算工期，关键工作的（ ）。A 总时差为零 B 总时差均大于零C 自用时差等于零 D 自由时差均大于零答案：B8、为了有效的控制工作建设进度，必须实现对影响进度的各种因素进行全面分析和预测，其主要目的是为实现工程建设进度的（ ）。A 全面控制 B 主动控制 C 事中控制 D 纠偏控制答案：B9、在工程网络计划过程中，如果只发现P进度拖延，但拖延的时间未超过原计划总时差，则工作P实际进度（ ）。A 影响工程总工期，同时也影响其后续工作B 有可能影响工程总工期，也影响其后续工作C 既不影响工程总工期，也不影响其后续工作D 不影响工程总工期，但有可能影响其后续工作答案：D10、对某网络计划在某时刻进行检查发现工作A 尚需要作业天数5天，该工作到计划最迟完成时间尚需2天，则该工作（ ）。A 可提前1天完成 B 正常 C 影响总工期1天D 影响总工期3天答案：D二、多选题：1、工程项目年度计划的内容包括（ ）。 A 工程项目总进度计划 B 工程项目进度平衡表 C 竣工投产交付使用表 D 工程项目一览表 E 年度建设资金平衡表答案：C、E2、工程建设设计阶段进度控制的任务包括（ ）。 A 编制项目总进度计划 B 编制设计工作进度计划 C 编制详细的出图计划 D 编制单位工程施工进度计划 E 编制施工总进度计划 答案：B、C3、能比较工程项目中各项工作实际进度与计划进度的方法有（ ）。 A S曲线比较法 B 匀速进展横道图比较法 C 香蕉曲线比较法 D 前锋比较法 E ES和LS曲线比较法答案：B、D4、监理工程师在业主的委托下，有可能编制的进度计划是（ ）。 A 工程项目总进度计划B 阶段性设计进度计划C 工程项目年度计划D 单位工程施工总进度计划E 设计工作分专业进度计划 答案：A、C5、当采用匀速进展横道图比较法比较工作的实际进度与计划进度时，如果表示实际进度的横道线右端点落在检查日期左侧，则该横道线右端点与检查日期的差距表示该工作实际（ ）。 A 超额完成的任务量 B 拖欠的任务量 C 超前的时间 D 拖欠的时间 E 少花费的时间 答案：B、D6、工程网络计划的执行过程中，如果需要判断某项工作的进度偏差对总工期及后续工作的影响程度，应重点分析工作的进度偏差与其相应（ ）。 A 总时差 B质量和安全 C 自由时差 D 直接费 E 直接费率答案：A、C7、网络计划中工作之间的先后时间做逻辑关系，包括（）。 A 工艺关系 B组织关系 C 技术关系 D 控制关系 E 搭接关系答案：A、B8、在下列给定工作的的先后顺序中，属于工艺关系的是（ ）。 A 先支模板，后浇筑混凝土 B先室内装，后室外装饰 C 先设计，后施工 D 先控槽，后做垫层 E 先基础，后主体 答案：A、D、E9、监理工程控制工程建设的组织措施包括（ ）。 A 落实进度控制到人员及其职责 B 进度目标实现的风险分析 C 编制项目建设总进度计划 D 实际进度与计划进度的动态比较E 确定进度协调工作制度答案：A、E10、工程网络计划的计算工期等于（ ）。A 单代号网络计划中经点节点代表的工作最早完成时间B 单代号网络计划中经点节点代表的工作最迟完成时间C 双代号网络计划中结束工作最早完成时间最大值D 双代号网络计划中结束工作最迟完成时间的最大值E 时标网络计划中最后一项关键工作的最早完成时间答案：A、E建设工程投资控制一、单选题：1在建设投资中，()属于静态投资部分。A基本预备费 B建设期利息C涨价预备费 D固定资产投资方向调节税答案：A2根据“08规范”，以下属于分部分项工程费的是（）。A养老保险费 B劳动保险费C失业保险费 D医疗保险费答案：B3根据“08规范”规定，分部分项工程量清单应采用综合单价计价，属于综合单价的是()。A措施项目费 B税金C规费D利润答案：D4某拟建项目的生产能力比已建的同类项目生产能力增加了1.5倍。设生产能力指数为0.6，价格调整系数为1，则按生产能力指数法计算拟建项目的投资额将增加（）倍。A1.733 B1.275 C0.733 D0.275答案：C 5建设工程施工图设计阶段的投资控制目标是()。A施工图预算B建安工程承包合同价C设计概算 D投资估算答案：C6某企业拟建一个普通宿舍，预计建设工期为七个月，在与承包方签订工程承包合同时工程设计图纸完整齐全，项目范围及工程量计算依据确切，这类工程适宜采用()合同形式。A纯单价 B估计工程量单价C固定总价 D成本加酬金答案：C7在（）合同中，业主承担了项目的全部风险。A固定总价合同 B可调总价合同C单价合同 D成本加酬金合同答案：D8根据FIDIC施工合同条件，如果造成成本增加和工程延期，承包商可同时索赔成本、工期和合理利润的情况有（）。A、战争、敌对行动B、工程所在国的叛乱、恐怖主义C、超音速飞机的飞机所产生的压力波D、业主提前占用或使用合同规定以外的永久工程答案：D9.在偏差计算中，如果投资偏差大于零，进度偏差小于零，则结论为（）。 A.投资节约，进度滞后B.投资节约，进度超前C.投资超支，进度滞后D.投资超支，进度超前答案：D10建设项目竣工决算的内容不包括（）。A竣工财务决算说明书B竣工工程平面示意图C工程造价比较分析 D综合概算表答案：D二、多选题：1建设投资由()等组成。A设备工器具购置费B工程建设间接费C建筑安装工程费D工程建设其他费E预备费答案：ACDE2下列选项属于建设工程投资特点的有()。A建设工程投资差异明显B建设工程投资确定依据复杂C建设工程投资需动态跟踪调整D建设工程投资确定层次繁多E建设工程投资在时间、空间上离散性大答案：ABCD3建设单位经费包括()。A工程招标费B建设单位采购及保管材料费C合同契约公证费D工程质量监督检测费E竣工验收费答案：ACDE4根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)，分部分项工程量清单内容中，应按此规范规定并可结合工程实际编制的有( )。A项目编码的前九位B项目名称C工程量计算规则 D项目特征E计量单位答案：BCE5下列关于建设项目投资风险分析的表述，正确的是()。A投资回收期越长，项目抗风险能力越强B投资回收期越长，项目抗风险能力越弱C敏感性因素越不敏感，项目的风险越大D盈亏平衡点产量越高，项目抗风险能力越弱E盈亏平衡点产量越高，项目抗风险能力越强答案：BD6进行建设投资估算常用的方法有()。A生产能力指数法B比例估算法C头脑风暴法D指数平移法E综合指标投资估算法 答案：ABE7、我国建设工程监理在设计阶段（ ）。A协助业主提出设计要求B组织设计方案竞赛C参与施工图设计 D组织设计招标E用技术经济方法组织评选设计方案答案：ABDE8投标报价的主要内容有（ ）A复核或计算工程量B编制企业定额C编制工程量清单 D确定单价，计算合价E确定投标价格答案：ADE9关于建设工程施工合同(示范文本)约定的工程变更价款的确定方法，下列表述正确的是( )。7A合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款B合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款C即使合同中已有适用于变更工程的价格，也可由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行D合同中没有适用于变更工程的价格，可以参照类似工程价格，也可以参照类似价格变更合同价款E合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行答案：ABE10、建设工程竣工决算资料包括（）。A竣工财务决算报表B竣工财务决算说明书C竣工工程平面示意图D竣工工程整体效果图E工程造价比较分析资料答案：ABCD建设工程质量控制一、单选题：1.在下列选项中，其中( )控制是确保工程质量的一项关键措施，也是勘察设计质量事前控制的重点工作。A.勘察设计单位资质B.勘察设计单位装备水平C.勘察设计单位人员数量D.勘察设计单位资金数量答案：A2.监理工程师组织图纸会审后，应将整理成的会审问题清单在设计交底前( )交设计单位。A.一周 B.两周 C.十天 D.一个月答案：A3.施工组织设计审查是( )质量控制的重要环节。A.施工计划 B.施工准备 C.施工过程D.施工方案答案：