公路连接线路基工程、路面工程、桥梁工程、污水管道及安全设施工程监理计划.docx

目录一、工程项目概述- 1 -1.1施工准备阶段- 2 -1.2施工阶段- 3 -1.3缺陷责任期阶段- 4 -二、 监理工作目标、依据、范围和内容- 4 -2.1 监理工作目标- 4 -2.2 监理工作依据- 8 -2.3 监理工作范围- 8 -2.4 监理工作内容- 9 -三 、 监理办组织机构和岗位职责- 10 -3.1 监理办组织机构- 10 -3.2 监理办及人员岗位职责- 13 -四 、监理人员和设备的配备及进退场计划- 19 -4.1 监理人员的配备及进退场计划- 19 -4.2 监理设备的配备及进退场计划- 20 -4. 生活、通讯、交通工具及测量设备- 20 -44 主要试验检测仪器、设备- 21 -五 、 监理工作程序、内容、方法和要点- 22 -5.1 施工准备阶段监理- 22 -5.2 质量监理- 27 -5.3 施工安全监理- 41 -5.4 施工环境保护监理- 49 -5.5 费用监理- 53 -5.6 进度监理- 61 -5.7 合同其他事项管理- 67 -5.8 信息管理- 72 -5.9 组织协调- 74 -5.10 交工验收与缺陷责任期监理- 79 -六、监理办工作制度和内部管理制度- 83 -6.1 监理工作制度- 83 -6.2 监理办内部管理制度- 86 -6.3 质量方针- 87 -6.4 环境方针- 87 -6.5 职业健康安全方针- 87 -6.6 程序文件目录- 87 -七、本项目监理工作控制重点、难点和监理对策。- 88 -7.1 监理控制重点、难点- 88 -7.2、工程质量难点、要点分析- 89 -7.3监理对策- 127 -八、监理用表- 128 -xxxx市公路水运工程监理咨询有限公司xxxx公路至xxxx公路连接线工程监理办监 理 计 划一、工程项目概述本次监理招标为一个监理合同段。xxxx公路至xxxx公路连接线工程(K0+900K2+763.084段)位于xxxx县xxxx镇，一期工程为xxxx三中至xxxx公路段，里程长度为1.863公里。主要监理内容：路基工程、路面工程、桥梁工程、污水管道及安全设施工程等，采用复合地基处理方式：水泥搅拌桩，为考虑到整体处理效果采用双向水泥搅拌桩。其中高桥港大桥醅跨采用4*25+3*25+（45+75+45）+3*25+4*25米，主跨采用变截面连续箱梁，引桥采用小箱梁结构，其下部结构采用柱式灌注桩基础。主跨桥墩设置于防洪提上。漾溪港大桥设计醅跨为4*25+4*25+3*40+3*25米，右偏角60度，上部结构采用小箱梁结构，其下部结构采用柱式灌注桩基础。监理合同段概算建筑安装工程费（监理服务费计费额）约为8000万元。1、设计标准（1）、公路等级： 二级公路兼城市道路功能（2）、设计速度： 80km/h2、路基宽度：（1）、双向双车道（2）、路基宽度： 15m;（3）、机动车道： 2*3.75m;（4）、硬路肩： 2*3.0m;（5）、土路肩： 2*0.75m;3、桥梁宽度： 15m;4、设计荷载：（1）、路面：标准轴载 双轮组轴 100KN;（2）、桥梁汽车荷载等级：公路-I级；5、计划工期及监理服务期本项目监理服务期为48个月（其中：路基、桥涵等土建工程、路面工程、交通安全设施、绿化等工程为24个月，缺陷责任期服务24个月）。监理办按监理委托合同要求，设总监理工程师1人，道、桥专业工程师2人，试验检测员1人；现场监理员1人。绿化与交安各专业监理工程师根据工程进展实际情况对监理组织机构进行调整。6、 参建单位（1）质量监督单位：xxxx县交通工程质量安全监督站（2）建设单位：xxxx市城市发展投资公司（3）设计单位：北京市建达道桥咨询有限公司（4）监理单位：xxxx市公路水运工程监理咨询有限公司（5）施工单位： 浙江路建交通工程有限公司 7、监理工作计划安排1.1施工准备阶段（1）、组织人员、设备进场，迅速完成驻地建设；（2）、建立健全驻地监理各项规章制度，落实岗位职责；（3）、编写监理规划、监理细则；（4）、配合业主检查核对承包人进场的人员、设备与施工合同的符合情况；（5）、审查承包人的质量保证体系及工地试验室；（6）、审批承包人的施工组织设计及单位工程划分；（7）、熟悉合同文件，了解施工现场；（8）、参加交桩和设计交底工作，审查承包人提交的复测结果；（9）、审查承包人提交的施工组织设计及施工方案，并提出整改意见。（10）、组织召开第一次工地会议；（11）、审查和批准承包人的总体及分项工程开工报告；（12）、完成业主交办的其他任务。1.2施工阶段1、对工程施工进行全天候的巡视、全方位的检查和全过程的旁站，使工程施工质量始终处于受控状态；2、对工程全过程实施安全监理，在巡视、旁站过程中监督施工单位按专项安全施工方案组织施工；3、督促施工单位进行安全生产自查工作、落实施工生产安全技术措施，参加施工现场的安全生产检查；4、建立施工安全监理台帐。驻地办要求监理人员将每次巡视、检查、旁站中发现的涉及施工安全的情况、存在问题、监理的指令及施工单位处理的措施和结果及时记入台帐。5、对工程全过程实施环保监理。要求监理人员在巡视、旁站过程中随时检查施工单位制订的环保措施的落实情况，确保环保目标的实现；6、督促承包人抓住有利时机，加快施工进度；并要求施工单位按时提交进度计划，严格进度计划审批;驻地办将及时收集、整理、分析进度信息，发现问题及时按合同规定纠正；7、驻地办将根据进度计划检查工程实际进度，并通过实际进度与计划进度的比较，对每月的工程进度进行分析和评价；8、认真审查工程量计量，严格控制工程变更，加强工程费用监理；监理工程师必须以质量合格、手续齐全，且符合安全和环保要求，作为计量与支付的先决条件；9、督促承包人人员、设备到位，严格履行施工合同；10、召集工地例会、临时工地会议和专题会议，协调好各方面关系；11、通过指令、通知、纪要等形式，督促承包人按合同办事，规范施工，确保工程施工各项目标的实现；12、组织对工程进行质量评定、进行中间验收，签发中间交工证书；13、调查、处理工程质量缺陷和质量事故；14、协助业主组织工程验收，签发交工证书。1.3缺陷责任期阶段1、监督承包人认真执行缺陷责任期的工作计划，检查和验收剩余工作；2、对交工工程在缺陷责任期出现的缺陷、病害调查其原因并确定相关责任，督促承包人对上述缺陷和病害进行修复，并对修复工作进行监理；3、签发工程缺陷责任终止证书和最终支付证书；4、配合业主的竣工验收和工程移交工作。二、 监理工作目标、依据、范围和内容2.1 监理工作目标1. 监理工作总目标统筹兼顾，认真科学的做好xxxx公路至xxxx公路连接线工程(K0+900K2+763.084段)监理合同的质量、安全、环保、进度、费用监理和合同、信息管理以及现场组织协调工作，全面优质地履行监理合同，监理工作满足监理招标文件和合同的各项要求。2. 质量监理目标本着“严格监理，优质服务，科学公正，廉洁自律”的监理原则，按施工和监理招标文件及承包合同文件和技术规范、图纸、验收标准等进行监理。确保xxxx公路至xxxx公路连接线工程项目交（竣）工程质量验收90分及以上。监理办建立全面的质量管理体系，强化对承包人自检体系的管理，严格做好中间的质量检验以及现场质量验收，抓好工序检测，从而形成承包人自检，监理工程师抽检的二级质量保证体系。过程监理工作以事前监理为主，严格开工申请审批，尽量杜绝施工质量事故的发生，以确保工程质量的实现。3. 安全监理目标安全生产是党和国家的一贯方针和基本国策。监理办应贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，并坚持“管工程必段管安全”的原则，认真学习、贯彻执行国家建设工程安全生产管理条例和交通运输部公路水运工程安全生产监督管理办法和有关省、市主管部门关于安全生产的法律、法规和规定。建立健全安全监督和管理体系，不断完善现场安全文明施工条件，规范职工安全文明施工行为，从而保证从业人员的安全健康；督促承包人建立健全安全管理保证体系，建立完善的安全生产责任制、安全生产教育培训制度、安全生产规章制度和操作规程、消防安全责任制度、安全生产事故应急救援预案、安全技术交底等相应的制度。施工安全监理控制具体目标为：（与监理招标文件相一致）1） 杜绝人身死亡事故；2） 杜绝重大机械、设备损坏事故；3） 杜绝重大交通事故；4） 争创无重伤及以上事故发生；5） 不发生多人中毒事故；6） 不发生重大火灾事故。4. 环保监理目标监理工程师应审查施工组织设计是否按设计文件和环境影响评价报告的有关要求制订了施工环境保护措施，审查合格方可同意工程开工。通过施工期的环境保护监理工作，使环境影响报告书以及批复文件中各项环境保持措施和对策得到有效的落实，一方面将工程建设过程中污染环境、破坏生态、水土流失、污染水源等的行为进行有效监管；另一方面对工程建设项目配套的环保工程进行施工监理，确保“三同时”的实施，不发生重大环境污染事故，对环境的影响减少到最小，尽可能使各种生态破坏得到恢复和补偿。施工阶段工程环境保护监理的目标：（与监理招标文件相一致）1）施工废水和生活污水的来源、排放量、水质指标、处理设施的建设过程和处理效果达到了批准的排放标准；2）保持工程所在现场清洁整齐；3）大气污染源要求达标排放，施工区及其影响区应达到规定的环境质量标准；4）对产生强烈噪声或振动的污染源，按设计要求进行防治，使施工区及其影响区的噪声环境质量达到相应的标准，噪声监理重点是靠近生活营地和居民区施工的单位；5）各项水土保持和生态保护及恢复措施得到落实。5. 进度监理目标根据发包人规定的工期要求，督促承包人根据合同要求提出总体进度计划、年度和季度或月度施工进度计划，审查并检查督促其实施，并按发包人及合同的规定及时进计划进度和实际进度的比较，定期给发包人汇报工程进展情况，出现偏差时指令承包人及时进行调整，并督促承包人资金、机械、材料、人工等及时进场。进度监理的目标就是在确保工程质量和安全的前提下在合同规定的工期内完工，力争提前完工。6. 费用监理目标严格按照施工招标文件和承包合同及计量支付的有关规定，认真审查承包人提交的现金流量计划，现场核实工程数量和计量，审查签发付款证书。严格审查计日工、额外工程、设计变更、价格调整，认真仔细地做好施工现场记录，当承包人要求额外补偿索赔时，做好各种证据、资料的记录、整理，为发包人把好费用关，控制好工程费用。监理的费用控制目标力争合同投资不超过中标合同总价、整个监理标段投资不超过概算相应部分。7. 合同管理目标认真贯彻与执行施工承包合同和监理委托合同，站在公证的立场上，督促合同各方严格履行合同规定的职责，搞好分包、变更、延期、索赔、争端、违约、仲裁等的处理，注意协调发包人、承包人及各协作部门的关系。管理好合同，使合同当事各方规范地履行合同，提高管理水平。8. 信息管理目标 按照监理委托合同和施工承包合同及发包人的规定，按期填报并检查监督承包人的各种表格和记录，认真负责地做好监理自身的各项记录和资料工作，建立健全信息的输入、输出系统，搞好监理资料的管理和各种表报的统计、分析、整理和归档工作，充分利用计算机，提高信息管理水平，使整个监理资料和信息管理系统处于有序规范的状态，确保监理资料的及时和准确提供。2.2 监理工作依据1. 国家和我省的法律、法规。2. 国家和行业、我省有关标准、规范、规程。3. 监理合同。4. 施工合同。5. 工程前期有关文件。6. 工程设计文件和图纸。7. 工程实施过程中有关的函件。2.3 监理工作范围2.3.1 工程范围为设计文件所指工程范围和发包我与承包人签订的合同文件规定的全部工程内容，以及发包人同意增加的工程内容。监理合同段对应施工合同段主要工程内容监理合同段施工合同段单位工程里程(m)主要工程内容11漾溪港桥402桥梁工程：钻孔桩1.5m33根，1.8m12根，立柱45根；盖梁15片；梁板预制25米55片,40m梁板15片高桥港桥522桥梁工程：钻孔桩62根，立柱46根；盖梁16片；梁板预制25米70片、主桥连续箱梁165米。道路工程936路基挖方651方，填方43926方，路面14040m2.2.3.2 工作范围1. xxxx公路至xxxx公路连接线工程(K0+900K2+763.084段)的施工全过程监理；2. 质量、安全、环保、进度、费用监理和合同其他事项的管理等。2.4 监理工作内容监理工作内容主要包括：质量监理、安全监理、环保监理、进度监理、费用监理、合同其他事项和信息管理及组织协调等。具体包括：1. 配备试验室设备，熟悉合同文件，调查施工环境条件；2. 主持编制监理计划，审批专业监理工程师编制的监理细则；3. 参加设计交底，审批施工组织设计；4. 检查承包人的质量、安全、环保等保证体系，审核承包人工地试验室；5. 审批承包人提交的原始基准点、基准线和基准高程的复测结果和平行复测；6. 验收进面线，审批工程划分，确认场地占用计划；7. 核算工程量清单，签发开工预付款支付证书；8. 召开监理交底会、第一次工地会议和工地例会；9. 签发合同工程开工令、分项（分部）工程开工申请；10. 审查工程分包，审批施工测量放线、工程原材料和混合料；11. 审查施工组织及人员配备、施工机械设备、施工方案及主要工艺，验收构、配件或设备；12. 日常的巡视、旁站、抽检，全面监督、检查和控制工程质量，并做好相应的记录，对关键工序进行签认；13. 调查、处理工程质量缺陷和事故，确认设计、承包人提出的改进（补救）措施和方法，并监督实施。出现质量事故时，应按公路工程质量管理办法（交通部交公路发199990号）的规定报告和处理；出现安全事故时，应及时上报业主，并督促承包人按规定上报有关部门；14. 及时组织分项、分部工程中间验收和质量评定，签发中间交工证书；15. 审查和检查承包人的安全技术措施的落实情况，对危险性较大的分部、分项进行定期巡视检查，建立完善的施工安全监理台帐，及时记入台帐，并有专人负责；16. 审查和检查承包人的环境保护措施的落实情况，建立完善的施工环保监理台帐；17. 对已完工的质量合格、手续齐全，且符合安全和环保要求的工程及时进行计量和支付，并做到客观、公正和准确，计量与支付的项目与数量不漏、不重、不超，并建立计量与支付台帐；18. 审批承包人提交的总体、年度、季度或月度施工进度计划，根据进度计划检查实际进度的实施情况，根据偏差情况及时调整计划；19. 认真审核和处理工程变更、工程延期、价格调整和计日工；20. 签发工程暂停令和复工令；21. 对工程分包和工程保险等进行审查和检查；22. 根据合同规定处理违约事件，协调争端，在仲裁过程中作证；23. 每月按时编制和报送工程监理月报；24. 审查交工验收申请，评定工程质量和编制监理工作报告，并按档案相关要求整理归档监理竣工资料，参加交工验收，签发工程交工验收证书，签认交工结账证书；25. 进行缺陷责任期监理，签认最后支付证书，参加工程竣工验收，配合发包人做好工程移交工作。三、监理办组织机构和岗位职责3.1 监理办组织机构根据交通运输部公路工程施工监理规范和本项目施工监理招标文件对监理工作的及监理人员的配备要求，并结合本项目的工程规模、难易程度、合同工期安排及现场条件等因素，本监理办设置一级监理机构，即总监办，监理办组织机构框图如下：xxxx公路至xxxx公路连接线工程（一期）监理办组织机构框图总监理工程师王彦广专业监理工程师姚月伟道、桥专业监理工程师陆高峰现场监理员杜铠菁3.1.1 监理人员一览表序号姓名性别年龄职称学历岗位监理资格证书编号1王彦广男37高工大专总监监理工程师JGJ14384322罗平男38高工本科桥梁专监监理工程师JGZ10417503陆高峰男34工程师大专专监专业监理工程师JGZ14596164杜铠菁男26/大专监理员部专监培证字第55721号3.2 监理办及人员岗位职责3.2.1监理办主要职责1. 主持编制监理计划，审批专业监理工程师编制的监理细则。2. 主持召开监理交底会、第一次工地会议、工地会议。3. 按合同要求建立监理办试验室，并审核承包人工地试验室的组建情况。4. 审批施工组织设计、总体进度计划和月度进度计划、工程材料及混合料配合比。6. 审批承包人的机械设备、施工方案。7. 审批承包人测量基准点的复测、原地面线测量及施工放线成果。8. 签发支付证书、合同工程开工令、单位或合同工程、分部、分项的暂停令和复工令，审批分项（分部）工程开工申请。9. 审核变更单价和总额以及延期和费用索赔。10. 日常巡视、旁站、抽检，并做好记录。11. 核算工程量清单，负责对已完工程进行计量。12. 审核变更单价和总额及延期和费用索赔。13. 组织分项、分部工程中间验收和质量评定，签发中间交工证书。14. 协助发包人审查交工验收申请，评定工程质量。15. 组织编写监理月报、编制监理交、竣工文件、编写监理工作报告。3.2.2 监理人员岗位职责1. 总监理工程师主要职责：全面主持监理办工作，其主要职责为：1）负责监理办组建，制定监理办管理制度，明确各监理岗位职责，明确对副总监理工程师的授权（在授权范围内，副总监理工程师发出的指令应视为是总监理工程师发出的）。2）组织监理人员参加设计交底，熟悉合同文件，调查施工环境条件。3）主持编制监理计划，按规定程序经审核、批准后报发包人，副本送承包人；督促各专业监理工程师根据经批准的监理计划在相应工程开工前编制监理细则，审批后报发包人，副本送承包人。4）审批承包人的施工组织设计、专项施工方案。组织有关专业监理工程师检查承包人的质量、安全、环保等保证体系的履约情况，审核承包人的工地试验室。5） 组织验收地面线，审核承包人的土石方数量计算资料，核算工程量清单，报发包人审批。6）签发合同工程开工令，主持召开监理交底会、工地会议。7） 签发分项（分部）工程开工令，巡视并监督各专业监理工程师的巡视。8）主持中间交工验收，签发中间交工证书，签发支付证书。9）督促承包人做好安全生产工作，检查并督促专业监理工程师检查承包人安全技术措施的落实情况，定期检查安全监理台账。10）督促承包人做好环境保护工作，并督促专业监理工程师检查承包人环境保护措施的落实情况。11）签发工程暂停令、复工令。12）签发工程监理通知单及其它监理指令，检查并签认监理指令的落实情况。13）签发监理月报。14）审核工程设计变更、工程延期、费用索赔，审查工程分包。15）主持编制监理交（竣）工资料，做好监理工作总结。16）审查承包人的交工验收申请，签发缺陷责任终止证书。17）对各专业监理工程师、监理员进行考核，每年度不少于1次。18）合同、规范规定的其它职责。19）仲裁或诉讼时，有义务作为证人，向仲裁机关或法院提供有关证据。3. 专业监理工程师主要职责 (道路、结构)在总监理工程师领导，负责相应专业工程的质量、安全、环保、计量、进度监理工作，其主要职责为：1）熟悉合同文件，调查施工环境条件，编制相应专业工程监理细则（包括监理员的工作范围和职责）。2）参加设计交底，审查承包人施工组织设计、专项施工方案中相应专业及有关部分，提出书面审查意见。3）参加对承包人质量、安全、环保等保证体系履约情况的检查，审核承包人相应分项、分部、单位工程的划分，核算相应工程的工程量清单。4）绘制相应工程施工管理图表。5）审查承包人相应分项（分部）工程开工申请中的施工组织、人员配备、机械设备配置、施工方案和主要工艺，重点审查其质量、安全、环保、进度等措施，提出书面审查意见。6）会同试验检测专业监理工程师，验收构、配件或设备。7）按规定进行巡视，检查承包人质量、安全、环保等措施的落实情况，是否按经批准的开工报告执行，并做好巡视记录。8）派出旁站人员，检查其旁站工作，掌握旁站情况。9）起草监理指令，报总监理工程师签发，并对承包人就监理指令有关事项的整改落实情况作现场检查，并在承包人的回复单上签字。10）签认关键工序，组织相应工程的中间交工验收，参加质量评定。11）进行相应工程的计量，对相应专业合格工程数量的准确性负责。12）检查承包人相应专业工程当月施工进度，审查承包人下月进度计划。13）协助合同工程师做好设计变更、索赔、延期等合同管理事项，配合试验检测工程师、测量工程师做好有关工作。14）做好相应专业工程监理文件与资料的整理、保管、归档工作，做好本专业工程监理工作总结。15）负责检查、指导相应专业监理员的工作，承担监管责任。16）总监理工程师交办的其它工作。4.测量专业监理工程师主要职责：在总监理工程师领导，负责测量专业监理工作。1）熟悉合同文件，编制测量监理细则（包括监理员的工作范围和职责）。2）参加设计交底和交桩（包括原始基准点、基准线的交接）。3）审查承包人对原始基准点、基准线、基准高程的复测结果，做好复测工作。4）会同道路工程师验收地面线，做好复测工作，审核土石方工程量计算资料。5）检查承包人测量仪器的校准情况，审查承包人施工测量放线数据与成果并予批复。6）督促承包人做好对基准点的保护工作，对承包人从基准点引出的工程控制桩进行复测。7）按规定频率对承包人的施工放线进行复测、抽测。8）保持与有关专业监理工程师的沟通，及时向有关专业监理工程师反馈测量结果，协助各专业监理工程师做好有关测量工作。9）负责检查、指导相应专业监理员的工作，承担监管责任。10）总监理工程师交办的其它工作。5.试验检测专业监理工程师职责：在总监理工程师领导，负责试验检测专业监理工作。1）按合同要求配备监理办试验室的仪器设备，制定试验室管理制度和操作规程。2）熟悉合同文件，参加设计交底，编制试验检测监理细则（包括监理员的工作范围和职责）。3）审核承包人工地试验室、试验检测人员资格、试验室管理制度及操作规程。4）审批承包人的原材料、混合料，按规范规定进行平行试验、验证试验、标准试验等。5）审查承包人申请使用的商品混凝土或商品混合料配合比，并进行试验验证。6）配合有关专业监理工程师验收承包人外购或订做的构、配件或设备。7）按规定频率，对原材料、各种混合料、已完工程实体质量进行抽检，全过程参与主要试验检测项目、主要操作步骤，对监理办出具的试验检测报告的真实性负责。8）按规定对承包人的试验过程进行旁站（或派出监理员旁站）。9）审查受委托的第三方试验检测机构的资质和能力，签收其出具的委托检测项目的检测报告，并对委托的监理试验检测项目的取样、送样负责（合同另有规定的除外）。10）保持与有关专业监理工程师的沟通，及时向有关专业监理工程师反馈检测结果，协助各专业监理工程师做好有关试验检测工作。11）负责检查、指导本专业监理员的工作，承担监管责任。12）总监理工程师交办的其它工作。6.合同专业监理工程师主要职责：在总监理工程师领导，负责合同专业监理工作。1）熟悉合同文件，参加设计交底，编制合同管理监理细则（包括监理员的工作范围和职责）。2）会同有关专业监理工程师检查承包人主要人员、施工机械设备等到位情况。3）审核承包人的场地占用计划。4）核算工程量清单。5）协助有关专业监理工程师审查工程分包。6）审核承包人的价格调整、计日工、支付报表，建立支付台账（必要时可对专业监理工程师认可的工程量进行现场复核）。7）会同有关专业监理工程师审核承包人提交的工程变更、延期、索赔申请，检查工程保险，处理违约事件，做好合同其他事项管理，并建立相应台帐。8）会同有关专业监理工程师做好工程进度监理。9）负责编写监理办有关统计报表、监理月报。10）负责监理办监理人员日常管理，负责填报监理服务费支付报表。11）负责检查、指导本专业监理员的工作，承担监管责任。12）总监理工程师交办的其它工作。7.监理员职责：协助、配合专业监理工程师工作（其职责可由监理办或有关专业监理工程师予以明确）。 1）熟悉相应专业工程的设计图纸、施工规范和监理细则。2）掌握分项（分部）工程开工报告的审批情况，熟悉有关分项（分部）工程的施工工艺和技术要求。3）协助专业监理工程师检查承包人质量、安全、环保等措施的落实情况，是否按经批准的开工报告执行。4）按规定进行旁站，并做好旁站记录。5）配合专业监理工程师做好现场检查、抽查、取样、测量等工作，按规定填写有关记录并签字。6）做好监理日记、台账，及时整理监理档案。7）履行专业监理工程师授予的其它职责及总监理工程师或专业监理工程师交办的其它工作。四 、监理人员和设备的配备及进退场计划4.1 监理人员的配备及进退场计划4.1 .1 驻地办建设本着方便工作，服务基层的原则。我们监理办选在了乾元开发区恒新小区；已租用恒新小区一幢三层民房，可满足办公及生活需要。监理人员安排计划表序号岗 位投入人员进场时间退场时间1总监王彦广20166201862专监罗平20166201863试验专监张仙惠20166201864监理员杜铠菁20166201864.2 监理设备的配备及进退场计划4.2.1 办公设备附表：4.2-1序号名称单位数量备注1电脑台3满足监理办各种文件、试验、计算、作图需要2复印机台13空调台64数码相机架15传真机台16办公桌椅套97资料柜只2满足资料存放8计算器个9每人1个4. 生活、通讯、交通工具及测量设备现己配备以下生活、通讯设施、交通工具及测量设备：附表：4.3-1序 号 名称单位数量备注一生活设施1彩电台12床、被、褥套9每人1套3洗衣机台24冰箱台25电扇台66桌柜套67餐厅厨房炊具餐具套18热水器台1二通讯设备1移动电话部9三交通工具1电瓶车辆22汽车辆2四测量设备1全站仪台12水准仪台144 主要试验检测仪器、设备序号设备名称规格型号数 量进场时间退场时间1方孔石子筛3001套2016年6月2018年6月2方孔石子筛2001套2016年6月2018年6月3针状规准仪1个2016年6月2018年6月4片状规准仪1个2016年6月2018年6月5震击式标准振筛机ZBSX-92A1台2016年6月2018年6月6电子天平5100g（0.1g）1台2016年6月2018年6月7台秤AGT-101台2016年6月2018年6月8游标卡尺300mm12016年6月2018年6月9恒温干燥箱101-2A1台2016年6月2018年6月10容量瓶500ml2个2016年6月2018年6月11压力试验机SYE-20001台2016年6月2018年6月12养护室控制仪BYS-31台2016年6月2018年6月13塌落度筒1个2016年6月2018年6月14灌砂筒2001个2016年6月2018年6月15灌砂筒1501个2016年6月2018年6月16砂浆试模70.770.770.73组2016年6月2018年6月17砼试模1501501504组2016年6月2018年6月18环刀4个2016年6月2018年6月五、监理工作程序、内容、方法和要点5.1 施工准备阶段监理5.1.1 施工准备阶段监理工作程序监理接受中标通知对开工条件进行核查，具备开工条件的，签发开工令，并报发包人备案。签署监理服务合同监理机构自身的准备工作：1.组建监理办、组织人员进场；2.熟悉合同文件；3.调查施工环境；4、建立试验室；5、编制监理计划及细则、管理制度、建立内业总台账等。对承包人的开工前各项准备工作情况进行检查和审查。 审查承包人的施工准备1.审批承包人的施工组织设计。2.审查承包人的质量、安全、环保保证体系及体系内人员资格等。3.审核承包人工地试验室的组建情况，并提前做好有关的原材料验证试验、标准试验。4.审批承包人提交的原始基准点、基准线和基准高程；验收承包人测定的原始地面线；审批工程划分，确认场地占用计划。5.督促建立施工档案，随时接受监理工程师的检查。施工准备阶段监理工作程序图审查工程开工申请报告内容包含：1审查主要施工管理人员到位情况（含替换人员）。2审查主要施工机具设备的到场情况。3审查主要材料的采购意向及进场情况。4审查质量、安全、环保保证体系的建立情况。5审查质量安全环保自检机构的建立情况。6检查工地试验室的组建情况及临时资质的报批情况。7原始基准点、基准线和基准高程、地面线的复测情况。召开第一次工地会议（含监理交底会）1.各分介绍各自的人员、组织机构、职责范围及联系方式；宣读授权文件等。2.承包人陈述开工前的准备情况；监理就施工准备情况进行评述。3.建设单位就工程占地、临时用地、临时道路、拆迁，及其他与开工条件有关的事项进行说明。4.监理说明监理工作准备情况，接受监理工作程序和细则（对监理计划内容进行交底）；最后总监进行小结，说明开工前需落实的事项。施工准备阶段是工程正式施工前的准备阶段。做好本阶段的监理工作有助于合同三方更好地履行合同的职责和义务，有利于承包人适应监理程序，也为监理人员迅速掌握工程情况，按照合同赋予的权力、独立、公正地对工程项目进行监理创造良好的条件。5.1.2 施工准备阶段监理工作要点施工监理准备阶段的主要任务有：组建项目监理机构、熟悉合同文件、调查施工环境条件、编制监理计划、编制监理细则，检查承包人施工准备情况，准备召开第一次工地会议及签发工程项目开工令。1. 施工监理工作准备（1）组建项目监理机构：进行监理办的选址、装修布置、标化建设、办公设备购买、图表上墙等；组建工地试验室；按合同规定根据施工开展情况，逐步安排监理人员进场；进行形成监理办组建书面材料，报发包人、质监站备案。（2）熟悉合同文件：组织监理人员熟悉法律、法规，标准、规范、规程，监理合同、施工合同，工程前期有关文件，工程设计文件和图纸，当发现有关文件不一致或有错误时，及时书面报告发包人，由发包人与有关单位协调、处理。（3）调查施工环境条件：对施工合同约定的施工条件进行调查，掌握有关情况。（4）编制监理计划：总监编制完成后，报公司工程监理部审阅，报公司总工程师审批，并及时上报发包人和下发给承包人。如监理计划在实施过程中有变化的需要及时进行补充、修改和完善，并经工程监理部审总和总工审批后，报发包人备案。（5）编制监理细则：专业监理工程师应根据经批准的监理计划在相应工程开工前主持编制监理细则，明确监理的重点、难点、具体措施及方法步骤，依据本规范附录A公路工程监理旁站工序/部位一览表确定各施工合同旁站的工序、部位及旁站人员安排，经总监理工程师批准后实施。监理细则应当与经监理办批准的施工组织设计相呼应。对采用新技术、新材料、新工艺或在特殊季节施工的分项、分部工程，应针对承包人编制的专项施工方案，编制相应的监理细则。5.1.3 施工准备阶段监理工作内容（1）参加设计交底监理工程师应参加设计交底，掌握本工程的设计意图、设计标准和要点；熟悉对材料与工艺的要求，施工中应特别注意的事项，以及对施工安全、环保工作的要求等；澄清有关问题，收集资料并记录。参加设计交底前，总监理工程师应组织各专业监理工程师认真熟悉合同图纸和设计文件，对发现的设计问题应书面向发包人提出意见和建议。设计交底会一般由发包人编写会议纪要，总监理工程师应与参加交底会的其他与会单位代表一起对会议纪要签认。（2）审批施工组织设计总监理工程师应在合同规定的期限内及时审批施工单位提交的施工组织设计，重点包括：a、施工组织设计的审批手续是否齐全有效。b、施工质量、安全、环保、进度、费用目标是否与合同一致。c、质量、安全和环保等保证体系是否健全有效。d、安全技术措施、施工现场临时用电方案及工程项目应急求援抢险方案是否符合要求。e、施工总体部署与施工方案和安全、环保等应急预案是否合理可行。技术复杂或采用新技术、新工艺或特殊季节施工的分项、分部工程和危险性较大的分部工程，应要求施工单位编制专项施工方案，并由监理员、专业监理工程师逐级审核后，经总监理工程师批准后实施。（3）检查保证体系监理工程师应检查承包人质量、安全和环保等保证体系是否落实，重点检查项目经理、技术负责人、工地试验室负责人的资格及质量、安全、环保人员的履约情况，是否符合经批准的施工组织设计中的安排，并要求人员到位、设施到位、资金到位、规章制度到位和职责分工到位。对未按合同承诺落实保证体系的承包人，监理办应发出书面通知，要求承包人予以整改，并可视具体情况报告发包人。保证体系检查工作应由总监理工程师牵头，由合同专业监理工程师及各有关专业监理工程师参加。（4）审核工地试验室监理工程师应审核承包人工地试验室的人员、设备和试验检测能力是否满足合同要求，管理制度是否健全，承包人中心试验室授权是否有效，是否按规定向质监机构报备并取得其认可。（5）审批复测结果监理工程师应对施工单位提交的原始基准点、基准线和基准高程的复测结果进行审核和平行复测。当双方复测结果一致并满足规范要求时，监理工程师应在合同规定的期限内批复。（6）验收地面线监理工程师应监督施工单位在原始地面线未被扰动前测定地面线，并对测定结果进行抽测。抽测频率应能判定施工单位测定结果是否真实可靠，且不低于施工单位测点的30%。监理工程师应对施工单位提交的土石方工程量计算资料进行审核，依据监理工程师独立测量资料，提出具体、明确的审核意见。（7）审批工程划分在合同工程开工前，按监理员、专业监理工程师进行逐级审核，总监理工程师批准的程序，对施工单位提交的分项、分部、单位工程划分予以批复并报建设单位备案。经批准的工程划分应作为参建各方在分项、分部工程开工的申请和批准、分项工程的质量控制、验收、评定和中间交工以及分部、单位工程的质量评定和工程的计量支付等施工全过程管理的依据。（8） 确认场地占用计划监理工程师应对承包人提交的场地占用计划及临时增减的用地计划经审核后予以确认，并及时提交发包人。（9） 核算工程量清单监理工程师应依据合同条件、合同图纸和技术规范，按照合同规定的计量原则和方法进行工程量清单核算。经核算无误后，及时对承包人提交的工程量清单复核结果予以签认。（10）签发开工预付款支付证书总监理工程师应在施工单位提交了开工预付款担保后，按合同规定的金额签发开工预付款支付证书，报包发人审批。（11）召开监理交底会总监理工程师应在合同工程开工前主持召开由承包人项目经理、技术负责人及相关人员参加的监理交底会，介绍监理计划的相关内容，印发并介绍路基、桥梁下部等先期开工工程的监理细则。监理交底会可以在开工前单独举行，也可以与第一次工地会议一起举行。（12）召开第一次工地会议总监理工程师应主持召开第一次工地会议。会议的组织和要求应符合本规范第7.2节规定。（13）签发合同工程开工令监理工程师收到承包人提交的合同工程开工申请后，应对合同工程的开工条件进行核查。具备开工条件的，由总监理工程师签发合同工程开工令，并报建设单位备案。5.2 质量监理5.2.1 质量监理工作依据总监理工程师应以合同条款、技术规范、设计文件、施工验收规范、监理规程、工程质量专项验评标准等为依据，对工程施工中各个环节，每道工序进行严格的，系统的和全面的监理，以保证工程质量达到规定的要求。1、合同条件：各项工程质量的保障责任、处理程序、费用支付等均应符合同规定。2、合同图纸：全部工程应符合合同规定，并符合监理工程师批准的变更与修改要求。3、技术规范：所有用于工程的材料、设施、设备和施工工艺，应符合合同文件所列技术规范。4、质量标准：所有工程质量均符合合同文件中列明的质量标准。当采用新工艺、新技术、新材料、新结构的分项工程，应在试验的基础上制订施工工艺规程，并进行相应的技术鉴定。5.2.2 质量监理工作原则1、以施工技术文件和国家的现行法律法规和规范、检验评定标准等为依据，严格“建设工程质量管理条例”，督促承包人全面实现工程项目合同约定的质量目标；2、对工程项目施工实施全过程质量控制，坚持“百年大计、质量第一”的原则，以质量预控为重点，在监理项目中实际首件工程确认制和试验段制，以确保工程质量。3、坚持预防为主，重在事先，对工程项目的人、机、料等因素进行全面的质量控制，监督承包人的质量保证体系落实到位，实行承包人自检、监理抽检的制度，将各种质量隐患和问题消灭于萌芽状态。4、严格要求承包人执行有关的材料试验制度和设备进场报验制度。5、坚持不合格的建筑材料、构配件和设备不准在工程上使用。6、坚持本工序质量不合格或未进行验收不予签认，下一道工序不得施工。5.2.3 质量监理工作程序工程项目的质量是指通过工程建设过程所形成的工程符合有关规范、标准、法规的程度和满足发包人要求的程度，工程项目质量的内涵包括工程项目的质量、功能和使用价值的质量和工作质量三个方面。工程实体质量是从产品形成过程和形成结果方面反映工程项目质量。一般由各道工序的质量集合形成分项工程质量，由各分项质量形成各部位的质量（分部工程质量），再由各部位的质量形成具有完成独立功能主体的质量（单项工程质量），最后各单项工程的质量集合为工程项目的实体质量。工程质量监理是工程监理的核心，是受发包人委托，按照合同文件、设计文件、技术规范和质量标准的规定和要求，对工程施工全过程实施的全面质量控制和管理。在施工准备阶段，要审查施工队伍的开工准备工作，包括人员、设备的进场计划，调查材料供货商并审查认可，承包人质保体系的完善和建立，施工技术方案的审查和批准等等，以保证施工正常有序持续地进行。在施工阶段监理以旁站、巡视、试验、测量等方式对施工进行全过程的监督管理，每一个施工环节，每一道工序进行检查和认可，以保证工程施工之前，有充分的准备。施工中，每道工序都能保证施工质量，最后每项工程都要在质量符合要求的前提下验收、认可；在缺陷责任期，则指承包人对工程缺陷按期修复，签发缺陷责任终止证书。为保证质量目标的实现，完善施工质量管理是十分重要的，监理应重视承包人的质量管理工作，督促承包人建立健全质量保证体系、质量管理的组织机构和运作制度，坚持承包人质量自检制度，质量责任制度，完善承包人的测量、试验等质量自检手段。要有效地控制工程质量，一定要坚持监理工作程序。要做好开工前的审查批准工作，每道工序都必须经过认真仔细的检查认可，关键部位要进行旁站监理。在开工申请、工序检验和中间交工阶段这些重要的环节上把好质量关。监理办各专业监理工程师应在组成工程的各个单位、分部或分项工程开工前，据此提出工序检查程序说明，以供现场旁站人员及施工人员共同遵循。质量控制一般应按以下程序进行：1、开工报告各单位工程，分部工程或分项工程开工之前承包人必须向监理工程师提交开工报告，监理办按照权限分工进行审批，总体开工报告由总监理工程师审批，其它由专业监理工程师审批。开工审批制度是为了使承包人的人、机、法(方法)、料、环(环境)等施工准备情况满足规范要求，不具备开工条件坚决不得开工。开工权是监理控制工程质量的首要环节和手段。2、工序自检和监理工程师检查承包人的质检人员必须按照标书、规范的要求及频率对工程进行自检，自检（包括自检资料填写）合格后方能报验，监理检查合格后才能进行下道工序，不合格工序应由承包人进行修复或返工。要加强过程控制。上一道工序未经检验认可，后道工序不得进行，这是消除质量隐患的法宝、保证工程质量的关键。3、 分项工程检验申请当组成一个工程的分项工程完工后，承包人的自检人员应再进行一次系统的自检，汇总各道工