哈工大工程索赔报告

一 简答题 1 FIDIC 施工合同条件 的适用范围是什么 答 在 FIDIC 国际咨询工程师联合会 合同条件中 承包商可以得到 利润索赔的情形有 a 工程师或业主提供的施工图或批示错误 b 业主未能及时提供施工现场 c 合同规定或工程师通知的原始基点 基准线 基准标高错误 d 不可预见的自然条件 e 服从工程师的指示进行试验 不包括竣工试验 或由于雇主应负 责的原因对竣工试验的干扰 f 因业主违约 承包商暂停工作及终止合同 g 应属于雇主承担的风险等 2 索赔费用的计算方法有哪些 答 实际费用法 总费用法 修正的总费用法 3 对于新增工程的单价 应如何确定 答 1 申报 申报程序主要由工程承包人来完成 承包人根据招标 及合同文件的有关规定和合同工程量清单价格表的情况 结合新增项 目的设计或业主现场的安排或监理工程师的指令 连同单价分析和新 增项目的依据材料一同报监理单位审查 2 复核 复核程序主要由工程监理单位完成 主要审查新增项目产 生的真实性 合规性 合理性 必要性和新增项目作业方案的思路 是否符合工程实际等 若新增项目存在违背常规或不当不实之处 则 可责令承包人整改或重新申报 终止申报 复核完毕若无异议 应签 署复核意见连同申报文本转交业主单位 3 审查 审查程序一般由业主单位来完成 通常是根据现行的本地 区行业价格控制政策 结合本项目的投资批复方案 项目实施期的 物价行情 按照合同的相关约定和实施新增项目的施工可行方案进 行价格测算 并对申报的价格名称是否准确予以一一审查 4 洽谈 完成上述 3 个程序后 业主单位 组织有监理单位和承 包单位 必要时设计单位参与 对新增项目的价格进行洽谈 综合确定 价格 继而草签确认文本 若双方存有异议 可根据洽谈情况对相关 争议实施调整另行申报 5 确认 经过洽谈达成一致意见后 制定新增项目单价合同文本 发 承包方签字盖章确认 作为工程结算依据 4 对于共同延误 处理原则是什么 答 1 不同类型工程拖期的处理原则 工程拖期可以分为 可原 谅的拖期 和 不可原谅的拖期 可原谅的拖期是由于非承包商原因 造成的工程拖期 不可原谅的拖期一般是承包商的原因而造成的工 程拖期 2 共同延误下的工期索赔的处理原则 在实际施工过程中 工期 拖期很少是只由一方造成的 往往是两 三种原因同时发生 或相 互作用 而形成的 故称为 共同延误 在这种情况下 要具体分析 哪一种情况延误是有效的 应依据以下原则 首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的 即确定 初始延误 者 它应对工程拖期负责 在初始延误发生作用期间 其他并发的 延误者不承担拖期责任 如果初始延误者是业主 则在业主造成的延误期内 承包商既可 得到工期延长 又可得到经济补偿 如果初始延误者是客观原因 则在客观因素发生影响的时间段内 承包商可以得到工期延长 但很难得到费用补偿 工期索赔的计算方法工期索赔一般采用考试 大 分析法进行计算 主要依据合同规定的总工期计划 进度计划 以及双方共同认可的 对工期修改文件 调整计划和受干扰后实际工程进度记录 如施工 日记 工程进度表等 5 承包商的索赔策略分析包括哪些内容 答 1 目标分析 1 提出任务 确定索赔所要达到的目标 2 分析目标实现的基本条件和可能性 3 分析目标实现的风险 2 对立场的分析 1 法律背景分析 2 利益和期望分析 3 对方的反索赔分析 4 谈判立场分析 3 对外关系分析 二 案例分析二 案例分析 案例一 1 事件 1 合理 是甲方原因造成的 事件 2 不合理 是乙方 自身原因造成的 事件 3 可以索赔工期 但费用不能索赔 因外部 供电故障不属于甲方责任 事件 4 根据合同约定 工期可以索赔 但费用不能索赔 因大雨属于不可抗力 2 工程师认定的索赔工期为 25d 事件 2 工期 10d 延误 不予顺延 3 工期延长 35d 费用为 13056 元 案例二 1 支持 因发包人未解决征用土地问题 造成承包人施工时被当 地居民阻拦 以致窝工 240 个台班 也就是发包人未能及时交付场 地 造成承包人窝工 根据 合同法 二百八十三条规定 发包 人未按照约定的时间和要求提供原材料 设备 场地 资金 技术 资料的 承包人可以顺延工程日期 并有权要求赔偿停工 窝工等 损失 因此 承包人向发包人追讨停 窝工费用 是有事实和法 律依据的 应该得到法院 的支持 2 承包商的索赔要求成立必须同时具备如下四个条件 1 与合同相比较 已造成了实际的额