装饰装修标准合同范本

装饰装修标准合同范本装饰装修标准合同范本 随着社会经济的发展和人民经济生活的提高 建设工程的装 饰装修越来越受到人们的重视 那么签订装饰装修标准合同需要 注意什么呢 以下是在小编为大家整理的装饰装修标准合同范文 感谢您的欣赏 装饰装修标准合同范文一装饰装修标准合同范文一 发包方 以下简称甲方 承包方 以下简称乙方 工程名称 工程地点 建设单位 一 承包范围与承包方式 一 承包范围 以双方认可的 预算书 所标明的项目为 准 二 承包方式 双方商定采取乙方包工包料方式 二 工程合同造价与支付结算方式 一 合同价款 二 支付结算方式 本合同签定后 正式开工三日内 甲 方支付乙方不少于合同总造价的 60 做工程备料款 计人民币 元 工程过半 基础工程已基本结束 月 日前 甲方支付乙方 合同总造价的 30 计人民币 元 工程完工交付使用前三日内 甲方再支付乙方工程费用款 5 计人民币 元 待本工程结束 经甲 乙双方共同验收结算后 扣除结算价 5 的保修金 余款 十日内一次性付清 三 工期 工程施工期限自 年 月 日至 年 月 日 协议商定总施工 期为 天 日历天 如遇下列情况工期相应顺延 1 工程量增加和设计变更 2 一天内 非乙方原因停水 停电等其它原因造成连续停 工 2 小时以上或累计超过 3 小时的 从水电影响施工之日起至 恢复正常施工止 工期按日历天顺延 3 甲方为乙方提供展牌内容 乙方进行制作 按装 不得 修改 4 因外界干扰乙方不能正常施工以及合同以外约定或甲方 代表同意给予顺延工期的其它情况 5 甲方未能按合同约定期限付款而影响乙方施工的 从应 付款期限满的次日起到该款实际支付的时间止 工期顺延 6 合同期内 因甲方自行进行设备安装和其它工程施工而 导致乙方不能正常施工甚至停工的 从停工之日起到复工之日 止 工期顺延 非上述原因 工程不能按合同工期竣工 乙方 承担违约责任 并根据实际情况赔偿甲方相应的经济损失 四 双方责任范围 一 甲方责任 1 甲方委派 为该工程项目的负责人 负责组织协调该工程的具体工作 甲方派驻工地代表具有现场签证权 2 甲方负责办理本工程允许施工的各种证件和全部申报批 准手续 证明乙方自身资质的证件除外 提供施工所需的水 电 以及必要的道路畅通 3 甲方负责协调相应的地方关系 确保乙方施工不受外界 干扰 工程施工中遇职能部门以及其它方面的干涉 由甲方负 责协调处理 4 甲方必须严格按双方约定的期限支付乙方工程材料费用 款 5 甲方提出设计变更或工程项目的增减 必须提前与乙方 代表联系 并在双方商定的增减项目费用单上签字 乙方代表 在收到变更增加项目的签字单后才能安排增加项目的施工 甲 方在乙方进场施工时提出的减少项目变更 决算时应承担乙方 减少项目费用总额 10 的配套损失 6 工程竣工后 乙方提出验收申请 甲方应在二日内组织 相关人员会同乙方进行工程验收 如甲方三日内不组织相关人 员验收 或交工前擅自投入使用 视为该工程已验收合格 正 式交付使用 甲方应按照有关约定承付工程余款 甲方如不按 约定履行上述各项义务而造成工期延误 须承担乙方窝工 施 工设备租赁期延长所产生的费用等其它相关损失 工期顺延 二 乙方责任 1 乙方委派 为该工程项目的负责人 负责组织协调该工程的具体工作 甲方派驻工地代表具有现场签证权 2 乙方须严格按照双方议定的施工方案进行施工 提供与 预算相符的工程原材料 确保工期并保证其工艺质量 如因乙 方自身原因而造成的工期延误 依据实际情况赔偿甲方相应的 经济损失 3 工程的隐蔽部分 隐蔽前应提前通知甲方现场代表 经 甲方代表检验合格后 方可隐蔽 否则所造成的返工及费用由 乙方自己承担 4 工程质量不符合设计要求 乙方负责无偿整改或返工 由于整改或返工造成工程逾期交付的 依据实际情况赔偿甲方 相应的经济损失 5 乙方应保证施工场地的清洁卫生 按施工总平面图堆放 材料和机具 交工前应将材料和施工垃圾清理出甲方所属范围 以外 6 乙方在施工中 应遵守甲方的规章制度 配合甲方做好 安全防范措施 同时 乙方应文明施工 确保自身和他人的人 身与财产安全 如因乙方自身原因而引发的安全责任事故 其 责任由乙方承担 乙方如不按约定履行上述各项义务 造成的 工期延误和工程损失 由乙方承担 五 其他条款 1 甲乙双方均有责任核实工程项目及工程量 乙方承包甲 方施工的工程项目以预算报价表固定报价 发生变更的 其变 更部分按变更单上所标明的项目费用结标时做增减补充 同类 项目的增加部分以乙方预算报价表上标明的单价和取费标准为 计算依 2 本工程由甲方提供或指定的 设备安装时乙方做好配合 工作 根据国家有关规定 本工程保修期为 12 个月 以实际交 工之日起算 保修期间如属工程质量问题 乙方无条件进行返 修 如甲方或其它原因而引起的工程损坏 乙方也应负责修理 所产生的所有费用由甲方承担 具体保修范围以双方签字认可的 预算书中所含项目和变更单所标明的项目为准 保修期间 乙 方应按有关规定 预留合同价款金额 1 3 的保修金 计人民 币 元整 预留的保修金额待保修期满甲 乙双方再次检验工程 后 一次性付清 六 违约责任和解决方式 一 违约责任 本合同经甲乙双方签字盖章后即生效 任何一方不得随意 更改或终止 如单方终止合同则属违约 违约方应承付对方合 同总造价的 作为违约金 二 解决方式 合同履行过程中如发生争议 违约 双方应及时协商解决 协商不成时 由上级主管部门调解 调解不成 任何一方均可 向工商部门经济合同仲裁委员会申请仲裁 也可直接向 人民法 院提请起诉 本工程最后结算按实际发生的工程项目及工程量依照原预 算单价与取费标准进行结算 本工程涉及人工费的调差等其他 相关部分的费用调整 按政府造价管理部门的有关规定执行 如遇特殊原因 双方可根据所发生的实际情况 结合有关规定 再议补充条款 本合同经双方签字后即生效 至工程竣工验收 甲方结清 应付给乙方的工程余款后终止 本合同正本一式贰份 具有同等法律效力 双方各执壹份 副本份 各执 份 甲方代表人签字 盖 章 联系电话 开户银行 帐 号 乙方代表人签字 盖 章 联系电话 开户银行 帐 号 年 月 日 装饰装修标准合同范文二装饰装修标准合同范文二 发包方 甲方 承包方 乙方 按照 中华人民共和国合同法 和 建筑安装工程承包合 同条例 的规定 结合本工程具体情况 双方达成如下协议 第一条 工程概况 1 1 工程名称 1 2 工程地点 1 3 承包范围 详见附表一 工程项目预算表 1 4 承包方式 双方商定采用承包方式 1 5 工期天 本工程自月月 1 6 合同预算价款 人民币大写 实际金额以结算单为准 第二条 甲方工作 2 1 除影响施工的障碍物 对只能部分腾空的场地中所 滞留的物品 陈设等采取保护措施 向乙方提供所需的水 电 场地并说明注意事项 办理施工所涉及的各种申请 审批 报 建等手续 并承担各项收费 因以上原因造成的损失由甲方负 责赔偿 2 2 甲方应在签定合同当日确认并签定平面方案图 水 电图 开工后三天内确认并答复具体 剩余 施工图 2 3 甲方需要变更部分工程时 应在该部分工程未展开 前提出 包括采购采购该部分工程之原材料 并征得双方同意 该变更方案 签定变更单及边更后的方案图 第三条 乙方工作 3 1 严格执行施工规范 安全操作规范 防火安全规范 环境保护规定 严格按照图纸或做法说明进行施工 参加竣工 验收 编制工程结算 3 2 施工中未经甲方同意或有关部门批准 不得随意拆 改原建筑物及各种设备管线 3 3 工程竣工未移交甲方之前 负责对现场工程成品保 护 第四条 关于工期的规定 4 1 甲方未按约定完成前期工作或未按期及时提供应由 甲方提供的任何物件到现场 影响工期 工期按影响工期时间 顺延 4 2 乙方负责 不能按期开工或无故停工 影响工期 工期不顺延 4 3 甲方未按约定支付工程款 工期顺延 4 4 设计变更或非乙方原因造成的停水 停电及不可抗 力因素影响 导致停工 8 小时以上 一周内累积计算 工期相应 顺延 4 5 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时 应征得乙 方同意 并支付乙方因赶工而增加的费 4 6 用 在正常施工条件下 确保施工工期 如工程量 增加 甲方供应材料受自然条件影响 如遇到台风 暴雨等 相 应顺延工期 第五条 关于工程质量及验收的约定 5 1 本工程以施工图纸 做法说明为质量评定验收标准 5 2 甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查和 验收手续 甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收 乙方可 自行验收 甲方应予承认 若甲方要求复验时 乙方应按要求 办理复验 若复验合格 甲方应承担复验费用 由此造成停工 工期顺延 若复验不合格 其复验及返工费由乙方承担 但工 期也予顺延 5 3 由于甲方提供的材料 设备质量不合格而影响工程 质量 其返工费用由甲方承担 工期顺延 5 4 由于乙方原因造成质量事故 其返工费用由乙方承 担 工期不顺延 5 5 工程竣工后 乙方通知甲方验收 甲方自接到验收 通知三天内组织验收 并办理验收 移交手续 如甲方在规定 的时间内未能组织验收 工程按验收合格移交 第六条 关于工程价款及结算的约定 本合同过程付款方式 按第 条执行 6 1 总额为人民币 税金甲方自理 本项目建筑面积约 平方米 6 2 第一次付费 签定合同当日前期备料 元 第二 次付费 水电 泥水工程 木工工程进场 元 第三次付款 木工基本完工 油漆工进场 元 第四次付费 工程竣工验 收完毕 元 工程造价 工程量 有增加时 甲方应依所增加额 度按比例增加付款金额 含前期 以付工程款亦按比例及时增补 甲方直接将款项打入乙方帐号 以银行转帐收据为依准 附 尾 页乙方帐号 第七条 奖励和违约责任 7 1 由于甲方原因导致延期开工或中途停工 甲方应补 偿乙方因停工 窝工所造成的损失 每停工或窝工一天 甲方 支付乙方人民币 100 元整 甲方不按合同的约定拨付款 每拖 延一天 支付给乙方合同工程预算总造价 1 的滞纳金 以上总 天数不能超过合同规定的工期 如超过乙方可以单方面终止合 同 并按甲方为违约方处理 7 2 由于乙方原因导致延期开工或中途停工 乙方应支 付乙方因停工 窝工所造成的损失 每停工或窝工一天 乙方 支付甲方人民币 100 元整 甲方要求提前竣工 应先征求乙方 同意并支付赶工措施费 具体方式由双方协定 7 3 乙方因应受妥善保护甲方提供的材料设备及现场堆 放的物品 陈设和工程成品 如造成损失 应照价赔偿 7 4 甲方未办理工程的任何手续 擅自同意拆改原有建 筑结构和设备管线 由此造成的损失和事故 包括罚款 由甲方 负责并承担损失 7 5 乙方未经甲方同意 擅自拆改原有建筑结构和设备 管线 由此造成的损失和事故 包括罚款 由乙方负责并承担损 失 7 6 因一方原因 合同无法继续履行 应通知对方 办 理合同终止协议 并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失 但 不超过合同总金额 第八条 争议或纠纷处理 8 1 本合同在履行期间 双方发生争议时 在不影响工 程进度的前提下 双方可采取协商解决或请管理部门进行调解 8 2 当事人不愿意同过协商 调解解决或协商调解不成 时 双方可选择下列一种方式解决 a 向广州仲裁委员会申请仲裁 b 向人民法院起诉 第九条 附则 9 1 本工程合同经双方签署后生效 9 2 本合同正本一式二份 甲乙双方各执一份 均具同 等效力 9 3 本合同履行完成后自动终止 甲 方 盖章 乙 方 盖章 代理人 代理人 单位 单位 电 话 单位电话 传真号码 年 月 日 年 月 日 装饰装修标准合同范文三装饰装修标准合同范文三 甲方 房 主 乙方 施工方 按照 中华人民共和国经济合同法 和 河南省建筑市场 管理条例 的规定 结合家庭装饰工程交易规则及本工程具体 情况 双方达成如下协议 1 甲方将自己位于 交给乙方装饰装修 2 工程总造价 大写 3 工期 天 自 年 月 日起至 年 月 日止 4 工程款付款方式列下表 5 工程保修期 一年 6 甲方代表 7 乙方代表 8 工程内容详见报价单 以报价单为准 9 甲方提供主要材料及设备情况详见材料设备表 10 本合同签订生效后 甲 乙双方严格履行合同所规定 的各项条款 不得擅自变更和解除合同 否则违约方将赔偿对 方工程预算总造价 10 的违约金 并承担因此造成的其它经济 损失 11 施工质量 要符合预先讲定的要求和国家规范标准 乙方听从甲方的设计和布局施工 如果甲方想改变样式 乙方 有权不返工 如果返工 所有费用