年监理工程师《合同管理》模拟试卷(一).doc

个人资料整理 仅限学习使用2018年监理工程师合同管理模拟试卷(一一、 单项选择题(共50题，每题l分。每题的备选项中，只有1个最符合题意1.工程建设单位与某设计单位签订合同，购买设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是(。A.物 B.物 C.行为 D.智力成果2.当事人将自己的不动产为担保而不需将担保物的保管权转移给对方的担保方式是 ）.A.定金 B抵押 C质押 D保留金3.某代理人超越了授权范围所产生的权利义务，事后获得了被代理人的同意，则些行为属于 ）。A不具有法律效力 B被代理人的追认权 C被代理人不履行委托代理协议 D被代理人的拒绝权4.工程一切险中的意外整改，包括火灾和。A.从合同B.主合同C.分包合同D.有偿合同6.合同(，是指合同管理机关根据当事人双方的申请对其所签订的合同进行审查，以证明其真实性和合法性，并督促当事人双方认真履行的法律制度。A.签证B.公证C.代理D.仲裁7.可以代表施工企业进行生产经营活动、参与招标投标、签订经济合同的是(。A. 法人B.法定代理人C.法定代表人8.合同法的基本原则不包括(。A.平等原则B.调解优先原则C.诚实信用原则D.遵守法律法规和公序良俗原则9.下列可以构成一个有效承诺的是(。A.承诺是由非要约人作出B.承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效C.承诺的内容对要约的数量提出适当变更的D.向不特定的多数人同时作出承诺10.除(外，合同允许变更或解除。A.由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行B.由于另一方在合同约定的期限内没有履行合同，致使不能实现合同目的C.由于合同主体的一方承办人调离单位D.当事人双方经过协商同意，并且不因此损害国家利益和社会公共利益11.依据合同法规定，执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按(执行。A.原价格B.新价格C.市场价格D.原价和新价的平均价格12.按合同法的规定当事人行使不安抗辩权的法律后果是(。A.终止合同B.中止履行合同C.恢复履行合同D.解除合同13.因债务人无偿转移财产，对债权人造成损害，债权人可行使的撤销权是指(。A.单方宣布合同终止B.请求政府行使主管部门授予撤销权C.请求法院撤销债务人行为D.请求法院或仲裁机构撤销债务人行为14.A公司欠银行贷款200万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立B公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题，存在以下意见，其中正确的是(。A.应当由A公司承担清偿责任B.应当由8公司承担清偿责任C.应当由A公司和B公司承担连带责任D.请求法院或仲裁机构撤销债务人行为15.某建设工程，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定(。A.施工合同成立，但不生效B.施工合同成立，且已生效C.施工合同不成立，不生效D.施工合同不成立，但有效16.赔偿损失，作为违约责任的方式之一，是指违约方不履行合同或不完全履行合同时依法或根据合同的规定赔偿对方当事人所受损失的责任。从性质上讲，违约赔偿损失实际上是(。A.对违约方的一种惩罚B.对守约方的一种补偿C.对违约方履约的一种要求D.对违约方的一种经济制裁17.无效合同的确认权属于(。A.法院或仲裁机关B.法院C.工商局D.建设管理部门18.我国对合同纠纷的处理实行(。A.一裁两审制B.或裁或审制C.只许仲裁D.只许诉讼19.反映招标工程具体特点和要求是在(中约定的。A.合同协议书B.通用条款C.专用条款D.附件20.有关招标代理机构的说法错误的是(。A.招标代理机构有评标的专业能力B.招标代理机构必须有营业场所C.上级主管部门可以指定招标代理机构D.招标代理机构应拥有“专家库”21.关于设计招标下列说法错误的是(。A.设计招标的特点是投标人将招标人对工程的设想变成可实施方案的竞争B.一般工程工程的设计可分为三个阶段：初步设计、技术设计和施工图设计阶段C.设计招标应采用设计方案竞选的方式D.设计招标文件对投标人所提出的要求不必很详细22.设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一，是设计招标文件中没有(。A.合同条件B.投标须知C.工程量清单D.工程说明书23.一般情况下， ）应当由招标人完成。A确定中标人 B评标情况说明 C对各个合格投标书的评价 D推荐合格的中标候选人24.根据被监理合同的难易程度，将采购通用建筑材料购销合同的监理工作并入 ）范围之内。A物资采购监理 B勘察设计监理 C施工监理 D专门的监理单位25.委托人和监理人签订合同的根本目的是。A.委托人拒绝支付监理人要求的附加工作酬金B.暂停执业监理业务超过3个月C.委托人无正当理由拖欠监理酬金30日以上D.委托人未能为监理人提供必需的工程资料27.(内容不属于监理工程师对施工合同管理的主要义务。A.负责施工合同的协调管理工作B.公正地维护有关方面的合法权益C.不得泄漏与本施工合同有关的保密资料D.建设工程的外部关系协调28.由于承包人的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于(。A.正常工作B.附属工作C.额外工作D.意外工作29.设计合同规定，设计人承担合同义务的期限至(日止。A.交付设计文件B.设计文件审查通过C.完成设计变更D.工程竣工验收合格30.经批准的设计文件，确需变更首先应由(报原审批机关批准。A.发包人B.设计人C.监理人D.承包人31.依据建设工程施工合同范本，通用条款中规定可选择的计价方式不包括(。A.固定价格合同B.总价合同C.可调价格合同D.成本加酬金合同32.按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，直按(顺序解释。A.施工合同协议书、工程量清单、中标通知书B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C.合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单D.施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书33.工程质量保修期限，应(的时间确定。A.按当事人双方具体约定B.按法规规定标准C.由双方约定且不低于法定标准D.参照行业通常习惯34.施工合同示范文本规定，工程竣工验收时，验收委员会提出了修改意见，承包人修复后达到验收要求的，其竣工日期为(。A.送交竣工验收报告日B.修改后提请发包人验收日C.修改后验收合格日D.办理竣工移交手续日35.按照建设工程施工合同(示范文本规定，投料试车的试车组织和试车工作由(负责。A.承包人B.监理人C.发包人D.供货商36.不可抗力发生后，承包人应迅速采取措施，尽量减少损失，并在不可抗力事件结束后(天内向工程师通报情况。A.1B.2C.5D.737.对于工程量的确认，工程师应当对照设计图纸，对承包人完成的(进行计量。A.涨线工程量B.永久工程返工工程量C.超挖工程量D.永久工程合格工程量38.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，(。A.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人B.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人C.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师D.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师39.合同约定由工程预付款的，发包人应及时、足额支付。发包人不按约定预付，承包人发出要求预付的通知，发包人仍不能按要求预付，承包人可以在发出通知后(天停止施工。A.7B.10C.14D.2140.承包人负责采购的材料设备到货前24小时应通知(共同进行货物清点。A.业主和工程师B.业主C.工程师D.供货商41.建设工程物资采购合同不属于(。A.买卖合同B.从合同C.双务合同D.有偿合同42.材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该(。A.提取部分材料，按实际交付数量付款B.按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款C.拒绝提前提货，拒付货款D.提取全部材料，按订购数量付款43.FIDIC土木工程施工合同条件是由(制定的。A.国际咨询工程师联合会B.国际专业工程师联合会C.国际建筑师联合会D.欧洲发展基金会44.FIDIC施工合同条件中规定的缺陷通知期，是指(的期限。A.合同签字日至承包人提交结清单日B.开工日至工程师颁发移交证书日C.开工日至工程师颁发履约证书日D.接收证书确认的竣工日至办理履约证书日45.依据FIDIC土木工程施工合同条件，业主与承包人签订的工程承包合同，只有当(后，才解除承包人对工程的全部义务。A.合同约定的保修期届满B.质监站开具工程移交证书C.承包人提交最终报表D.监理工程师开具缺陷责任终止证书46.FIDIC合同条件规定，承包人的施工虽已达到基本竣工的条件，但由于非承包人原因的外部客观条件影响不能进行竣工检验。对该部分工程监理工程师应认为(。A.已经竣工不需再进行竣工检验B.需经检验后才能判定是否竣工C.已经竣工但还需进行竣工检验D.尚未竣工47.承包人在隐蔽工程覆盖之前应该(。A.请业主检查B.请监理工程师检查C.自我检查D.请质监站监督人员检查48.根据FIDIC条款，监理工程师越权下达了对某项工作的指令后，承包商执行了，可能会出现(。A.承包商无权得到该项工作的付款B.承包商是否能得到该项工作的付款由业主决定C.业主给予承包商一定的补偿D.承包商有权得到该项工作的付款49.FIDIC施工合同条件中的暂列金额由(批准使用。A.业主B.总承包人C.监理工程师D.上级主管部门50.依据FIDIC施工合同条件，索赔意向通知是由(。A.工程师发给承包人B.承包人发给工程师C.工程师发给业主D.业主发给承包人1、 某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师送交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书。则承包商的实际竣工日应为 ）。 A3月1日B3月15日C3月18日 D3月20日 标准答案： a 解析：P127 在竣工时间的确定中，工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。这个日期的重要作用是用于计算承包人的实际施工期限，与合同约定的工期比较是提前竣工还是延误竣工。 2、 某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元无其他损失），若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为 ）。A10万元 B20万元 C30万元 D50万元 标准答案： b解析：P135 本题属于供货方的违约责任，因供货方的原因导致不能全部或部分交货，应按合同约定的违约金比例乘以不能交货部分货款计算违约金。若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失时，可以修改违约金的计算方法，使实际受到的损害能够得到合理的补偿。如施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购不能供应部分的货物而受到的价差损失等。3、 在FIDIC的施工合同条件中，合同协议书应当在 ）后签订。A开标 B发出中标函 C提交履约保证 D开工 标准答案： c 解析：P145 FIDIC的施工合同条件通用条件中规定，业主发出中标函的28天内，接到承包商提交的有效履约保证后，双方签署的法律性标准化格式文件，即协议书。 4、 在FIDIC的施工合同条件中，合同有效期是指 ）。A合同约定的工期加经批准顺延的工期之和B合同签字之日起至竣工之日止的期间C开工之日起至结清单生效之日止的期间D合同签字之日起至结清单生效之日止的期间 标准答案： d解析：P147 合同有效期是指自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止的这段时间，在该段时间里施工承包合同对业主和承包商均具有法律约束力。结清单生效指业主已按工程师签发的最终支付证书中的金额付款，并退还承包商的履约保函。结清单一经生效，承包商在合同内享有的索赔权利也自行终止。5、 在FIDIC的施工合同条件中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中 ）。 A不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可任仲裁员B不得担任业主咨询顾问，提交仲裁对也不得任仲裁员C可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得任仲裁员D可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员标准答案： b 解析：P151 FIDIC的施工合同条件中规定：1）在业主与承包商双方同意的任何时候，他们可以共同将事宜提交给争端裁决委员会，请他们提出意见。没有另一方的同意，任一方不得就任何事宜向争端裁决委员会征求建议；2）裁决委员会或其中的任何成员不应从业主、承包商或工程师处单方获得任何经济利益或其他利益；3）不得在业主、承包商或工程师处担任咨询顾问或其他职务；51.合同法律关系由(这几个要素构成。A.法律关系主体B.法律关系客体C.法律关系内容D.法律事实E.权利和义务52.代理人接受委托与第三方签订合同过程中，应(。A.以自己的名义签订合同B.与第三方商签过程中独立地表现自己的意志C.在授权范围内单独与第三方谈判合同D.在与第三方签订的合同内规定代理人的权利和义务E.在合同内约定业主和第三方的权利义务53.担保方式中，有优先受偿权的担保方式是(。A.保证B.抵押C.质押D.留置 E.定金57.合同不当履行的处理包括(。A.因债权人致使债务履行困难的处理B.提前或中止履行的处理C.合同不当履行中的保全措施D.部分合同失效的处理E.合同部分撤销的处理58.法定解除合同的条件包括(等。A.因不可抗力致使不能实现合同目的B.当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行C.当事人一方延迟履行次要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行D.在履行期限届满之前，当事人一方明确表示不履行主要债务E.在履行期限届满之前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务59.关于资格预审，下列说法正确的是(。A.可以分为资格预审须知和资格预审表两部分B.为限制投标人，资格预审中评定过的条件在评标时要重复评定C.资格预审表中所列的内容应全面、完整，能反应投标人的综合素质D.资格预审表是以应答方式给出的调查文件E.资格预审须知包括招标工程简况，但不包括工作范围介绍60.采用评标价法评标时，应当遵循的原则包括(。A.以评标价最低的标书为最优B.以投标报价最低的标书为最优C.技术建议带来的实际经济效益，按预定的方法折算后，增加投标价D.中标后按投标价格签订合同价E.中标后按评标价格签订合同价61.建设工程委托监理合同中明确的内容有(。A.工程简况B.合同生效日期C.工程总投资D.酬金支付方式E.可行性研究62.根据建设工程委托监理合同的规定，(是监理人的权利。A.选择施工总承包人的确认权与否决权B.工程实际竣工日期的签认权C.工程上使用的材料和施工技师的检验权D.设计变更的审批权E.工程款支付的审核和签认权63.监理人的责任限度包括(。A.监理人因过失造成经济损失，要负监理失职的责任B.委托人违约，应赔偿监理人的经济损失C.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失负责D.监理人因过失造成经济损失，累计赔偿金额为全部监理酬金E.监理人不对承包方违反合同规定延期竣工承担责任64.在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权力包括(。A.选定施工合同的承包人B.批准施工合同承包人选定的分包人C.确定工程规模D.主持工程建设有关协作单位的组织协调E.审核承包人的索赔65.设计合同示范文本规定，施工图设计文件的设计深度应当满足(的需要。A.设备材料采购B.编制招标文件C.非标准设备制作D.施工E.控制概算66.下列关于设计期限说法正确的是(。A.设计期限是合同约定的交付设计文件的时间B.设计期限还包括由于非设计人的原因，经过双方补充协议确定应顺延的时间之和C.因不可抗力影响，设计应顺延D.因非设计人的原因影响，设计期限应顺延E.因发包人应承担责任的事件对设计进度的干扰的影响，设计期限应顺延67.设计合同中，发包人的责任包括(等。A.对设计依据资料的正确性负责B.保证设计质量C.提出技术设计方案D.解决施工中出现的设计问题E.提供必要的现场工作条件68.设计合同中发包方的义务包括(。A.为设计人员提供工作和生活条件B.明确设计范围和深度C.委托施工图设计，应在规定的日期向承包人提供批准的可行性研究报告D.按合同承担设计文件的保密责任E.向施工单位进行技术交底69.建筑工程施工合同履行过程中，应由发包人完成的工作有(。A.保护竣工未交付工程B.向工程师提供工程进度计划C.办理环境保护手续D.组织图纸会审E.办理施工许可手续70.以下说法中错误的是(。A.工程师易人需提前7天书面通知承包人B.发包人和承包人均不许转让合同C.总监理工程师的职责应由发包人和承包人共同协商D.发包人派驻工地代表应由承包人同意E.工程预付款的支付应在专用条款中具体明确71.质量监督机构对工程质量抽查检测的内容不包括(。A.地基实体B.基础实体C.主体结构D.施工过程E.重新检验72.工程师对质量控制和处理有关内容的说法中错误的是(。A.发包人对工程质量有特殊要求的，应支付由此产生的追加合同价款B.工程师发现工程质量达不到要求，应要求承包人返工C.工程师检查验收合格后，又发现质量问题，应由工程师负责D.因工程师指令失误发生的追加合同价款由发包人承担E.工程师检验影响施工正常进行，应由发包人承担责任73.工程师在工程施工进度管理中的说法，错误的是(。A.按进度计划组织施工B.实地检查C.有权通知承包人修改进度计划D.有权发布暂停施工指令E.有权批准拖延支付进度款74.施工合同示范文本规定不属于承包人可以解除合同的情况有(。A.发包人未按约定时间提供施工场地B.非承包人原因工程停建C.发包人未按合同规定支付工程款，承包人停工超过28天D.不可抗力使合同无法履行E.当事人协商一致75.关于正常适用条件下的最低保修期限正确的是(。A.基础设施工程，房屋建筑的主体工程为该工程的合理适用年限B.屋面防水工程为2年C.卫生问为5年，房间和外墙面的防渗漏为2年D.供热、供冷系统，为2个采暖期、供冷期E.电气管线，给排水管道为2年76.依据施工合同示范文本中设计变更的规定，下列提法错误的有(。A.工程师有权就工程施工的任何内容下达设计变更指令B.发包人需要对原设计变更，应提前14天书面通知承包人C.承包人有权从施工便利出发要求进行设计变更D.承包人提出的设计变更须经工程师同意E.承包人应在工程变更确定后的14天内提出追加合同价款要求77.FIDIC施工合同条件规定的“不可预见物质条件”范围不包括(。A.不利于施工的自然条件B.招标文件未说明的污染物影响C.不利的气候条件D.招标文件未提供的地质条件E.战争或外敌人侵78.下列关于工程变更的说法错误的是(。A.工程变更是在施工准备阶段出现了与签订合同不一致的情况，需要进行的非实质性改动，属于正常的合同管理B.不允许用变更指令的方式将承包范围内的工作变更给其他的承包商C.应以变更指令的形式，要求承包商使用超过他目前使用或计划使用的施工设备范围去形成新增工程D.可以以变更指令的方式改变原定的施工顺序或时间安排E.工程师可以通过发布变更指示或要求承包商递交建议书的任一种方式提出变更79.在FIDIC合同条件中，对于颁发工程移交证书的程序，下列提法错误的有(。A.工程达到基本竣工要求后，承包商以书面形式向工程师申请颁发移交证书B.工程师接到申请后的21天内，如认为已满足竣工条件，即可颁发证书C.如工程师认为没有达到竣工条件，则指出还应完成哪些工作D.承包商按工程师指示完成相应工作并得到其认可后，需再次提出申请E.部分工程的竣工验收不颁发移交证书80.在FIDIC合同条件中，工程移交证书的主要作用(。A.指明竣工日期B.转移工程照管责任C.颁发证书日就是缺陷责任期起始日D.作为办理竣工结算的依据E.表明施工合同的终止参考答案2018年监理工程师合同管理模拟试卷(二一、单项选择题(共50题，每题l分。每题的备选项中，只有1个最符合题意1.合同法律关系的客体不包括(。A.物B.法人C.行为D.智力成果2.建设工程勘察合同法律关系的客体是指(。A.物B.智力成果C.行为D.财 7.A公司通过资产重组被另一较大的B公司兼并后，法定代表人易人。由于经营方针改变，B公司不愿履行A公司法定代表人签订的供货合同的义务，此时合同应属于(。A.继续有效B.因A公司已不存在而无效C.合同需要经过B公司法定代表人补充签字后才有效D.需与B公司协商变更部分合同条款的内容后才能继续有效8.按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则(。A.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行B.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行C.无论上涨还是下降均按新价格执行D.无论上涨还是下降均按原合同价格执行9.如果当事人在合同中没有约定通过仲裁解决争议，则只能通过(作为解决争议的最终方式。A.诉讼B.和解C.调解D.仲裁10.合同法中有关解决合同争议方式的不正确表述有(。A.当事人可以通过和解或调解解决合同争议B.当事人订立有仲裁协议的，当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉C.当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁D.当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求人民法院执行11.如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向(申请撤销裁决。A.人民法院B.政府的建设行政主管部门C.上级仲裁委员会D.质量监督机构12.一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为4万元，合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担75%的过错责任。则损失的承担应为(。A.各自承担自己的损失B.甲方赔偿乙方1万元损失C.甲方赔偿乙方2万元损失D.甲方赔偿乙方4万元损失13.施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥强度等级不清楚而将32.5级的水泥当作42.5级水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应(。A.向人民法院起诉，要求确认该合同无效B.向人民法院起诉，要求撤销该合同C.向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效D.向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同14.由于当事人疏忽，合同的部分履行费用负担约定不明确，事后又未能达成补充协议，则该部分费用应由(。A.权利人承担B.履行义务人承担C.双方平均分担D.权利人承担主要费用，义务人负担连带责任15.为了保证工程工程的建设符合国家或地方总体发展规划，因此不同标的招标需满足相应的条件，下列条件中不属于招标前期应满足的要求是(。A.立项批准B.资金到位C.报建批准D.成立法人16.勘察设计招标中对人员技术力量的审查的说法错误的是(。A.人员的技术力量主要考察设计负责人的资质能力B.各类设计人员的专业覆盖面C.人员数量，各类职称人员的比例D.各类设计人员的从业年限17.在审查过程中对监理投标书不明确之处可采用(的方式请投标人予以说明。A.书面形式B.澄清问题会C.口头形式D.询问18.在施工招标中，进行合同数量的划分应考虑的主要因素不包括(。A.施工内容的专业要求B.施工现场条件C.投标人的财务能力D.对工程总投资的影响19.招标人选择招标代理机构时，(不是应满足的条件。A.招标代理机构必须是法人组织B.有从事招标代理业务的营业场所C.有能够编制招标文件的能力D.有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”20.采用评标价法评标时，应当遵循的原则包括(。A.以评标价最低的标书为最优B.以投标报价最低的标书为最优C.技术建议带来的实际经济效益，按预定的方法折算后，增加投标价D.中标后按评标价格签订合同价25、按照建设工程委托监理合同规定，执行监理业务过程中，(不违反监理人员应遵守的职业道德。A.向其他人泄露委托人申明的秘密B.从承包方获取提前工期奖金C.帮助承包人完善施工设计D.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔26.发包人应为设计提供的现场服务不包括(。A.施工现场的工作条件B.生活条件C.设计人的现场津贴D.交通工具27.在合同正常履行的情况下，(，此时设计合同终止。A.设计费全部支付完毕B.设计阶段结束C.颁发工程移交证书D.工程施工竣工验收28.监理合同示范文本规定，因(，属于监理服务的额外工作。A.承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作的时间B.委托人要求增加的监理工作范围C.委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作D.承包方原因，使监理工程受到阻碍，而增加的工作内容29.为了保证工程工程的建设质量达到预期的投资目的，实施工程必须遵循工程建设的内在规律，即坚持(的程序。A.先勘察设计，再施工B.先勘察、后设计、再施工C.边勘察、边设计、边施工D.先设计、后勘察、再施工30.勘察招标中，发包人不履行合同时，发包人(。A.无权要求返还定金B.有权要求返还定金C.无权要求返还定金且需支付违约金D.只能要求返还定金的一半31.建设工程设计合同履行时，(是承包人的义务。A.提供有关设备的技术资料B.向有关部门办理各设计阶段的设计文件审批工作C.修改预算D.确定设计深度和范围32.发包人给设计人就工程设计的要求中应包括(。A.工程范围B.工程规模C.限额设计要求D.设计方案33.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，(。A.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人B.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人C.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师D.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师34.施工合同示范文本规定，工程实际进度与计划不符时，承包人按工程师要求提出改进措施，经工程师认可后执行，事后发现改进措施有缺陷，应由(承担责任。A.发包人B.承包人C.工程师D.承包人和工程师35.下列有关暂停施工说法不正确的是(。A.承包人应按工程师要求停止施工B.承包人实施工程师处理意见后，可以自行复工C.工程师未能在规定时间内作出答复，由发包人承担违约责任D.工程师发现施工可能危及人身安全，应停止施工36.发包人负责采购的一批钢窗，运到工地与承包人共同清点验收后存人承包人仓库。钢窗安装完毕，工程师检查发现由于钢窗质量原因出现较大变形，要求承包人拆除，则此质量事故(。A.所需费用和延误工期由承包人负责B.所需费用和延误工期由发包人负责C.所需费用给予补偿，延误工期由承包人负责D.延误工期应予顺延，费用由承包人承担37.为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验。对于此项检验应由(。A.承包人负责检验工作，发包人承担检验费用B.承包人负责检验工作，并承担检验费用C.发包人负责检验工作，并承担检验费用D.发包人负责检验工作，承包人承担检验费用38.招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为(。A.评标委员会算出的评标价B.招标人编制的标底价C.中标人的投标价D.施工图预算价39.建设工程施工合同示范文本中，工程师无权指示设计变更的情形是(。A.减少合同中约定的工程量B.改变有关工程的施工时间C.删除承包范围内的部分工作D.更改工程有关部分尺寸40.依据施工合同示范文本规定，某设备安装工程试车时发现，由于设计原因试车达不到验收要求，则应由(。A.发包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，追加合同价款，工期相应顺延B.承包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延C.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期不予顺延D.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延41.施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金是3万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失是3.2万元，施工企业应要求供应商支付(万元。A.6.2B.3.2C.3D.0.242.材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵工程所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，(。A.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担B.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担C.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担D.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担43.有关承包商的申请变更，下面描述错误的是(。A.未经工程师批准不得变更B.变更的建议必须是给业主能够带来利益的建议C.对部分永久工程的变更，承包商应设计该部分工程D.因施工小方便而提出44.FIDIC施工合同条件规定，由于承包商使用的施工设备数量不足影响了工程进度.工程师要求承包商增加施工设备。此时(。A.承包商可以拒绝B.承包商应执行，但应给予经济补偿C.承包商应执行，但应给予费用和工期补偿D.承包商应执行，由此增加的费用和工期由承包商承担45.有关合同有效期的说法，错误的是(。A.是判别合同是否具有法律效力的分界线B.合同有效期的起始日是合同签字日C.合同有效期结束意味着索赔权利终止D.合同有效期结束表明施工义务终止46.在FIDIC合同条件中，(属于承包商应承担的风险。A.施工遇到图纸上未标明的地下构筑物B.社会动乱导致施工暂停C.专用条款内约定为固定汇率，合同履行过程中汇率的变化D.施工过程中当地税费的增长47.FIDIC施工合同条件为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第28天为“基准日”。从此日期起至(止的期间内，有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。A.开标日B.工程师发布开工令日C.工程师颁发工程接收证书日D.工程师颁发履约证书日48.FIDIC施工合同条件规定，指定分包商行为给业主造成损失，对此事件(。A.承包商承担部分责任B.业主可要求承包商承担全部责任C.如果承包商没有向指定分包商发布错误指示，承包商不承担责任D.应由指定分包商承担全部责任49.FIDIC合同条件规定，合同的有效期是从合同签字之日起到(之日止。A.颁发工程移交证书B.颁发解除缺陷责任证书C.承包商提交给业主的“结清单”生效D.工程移交证书注明的竣工50.施工合同约定，风力超过8级以上的停工应给予工期顺延。某承包人在5月份一水塔高空作业的施工中遇7级风，按照安全施工管理规定的要求，停工5天，为此提出工期索赔的要求。其理由是当地多年气候资料表明5月份没有大风，此次连续大风属于不可预见的情况。该承包人的索赔理由属于(。A.工程变更索赔B.工程加速索赔C.合同被迫终止索赔D.合同中默示的索赔1、 甲将工程机械借给乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。依据我国合同法的规定，乙丙之间买卖工程机械合同的效力是 ）。 A有效 B无效 C效力待定 D可变更或撤销 标准答案： c 解析：P33 该题情况属于无处分权人处分他人财产订立的合同，属于效力待定的合同的一种，一般情况下是无效的。但是，在下列两种情况下合同有效：1）无处分权人处分他人财产，经权利人追认，订立的合同有效；2）无处分权人通过订立合同取得处分权的合同有效。 2、 下列有关合同履行中行使代位权的说法，正确的是 ）。 A债权人必须以债务人的名义行使代位权 B债权人代位权的行使必须取得债务人的同意 C代位权行使的费用由债权人自行承担 D债权人代位权的行使必须通过诉讼程序，且范围以其债权为限 标准答案： d 解析：P39 代位权是合同不当履行中的保全措施中的一种，是指因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害，债权人可以向人民法院请求以自己的名义选项A错误）代位行使债务人的债权选项B错误）。但该债权专属于债务人时不能行使代位权。代位权的行使范围以债权人债权为限选项D正确），其发生的费用由债务人承担选项C错误）。 3、 乙订立合同，规定甲应于2007年8月1日交货，乙应于同年8月7日付款。月底，甲发现乙财产状况恶化，已没有支付货款的能力，并有确切证据，遂提出终止合同，但乙未允。基于上述情况，甲于8月1日未按约定交货。依照合同法的原则，下列关于甲行为的论述中，正确的是 ）。 A甲必须按合同约定交货，但可以要求乙提供相应的担保 B甲有权不按合同约定交货，除非乙提供了相应的担保 C甲必须按合同约定交货，但可以仅先交付部分货物 D甲应按合同约定交货，如乙不支付货款可追究其违约责任 标准答案： b 解析：P39 本题中甲的做法属于的范畴。先履行抗辩权又称不安抗辩权，是指合同中约定了履行的顺序，合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况，应当先履行合同一方在对方未履行或者提供担保前权拒绝先为履行。本题甲属于应当先履行合同一方，其发现乙财产状况恶化，已没有支付货款的能力，并有确切证据，因此甲在乙未履行或者提供担保前权拒绝先为履行。 4、 某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款，承包人按照合同的约定及时调整了施进度，放慢施工速度。依照合同法的规定，承包人行使的是 ）。 A不安抗辩权 B先履行抗辩权 C同时履行抗辩权 D后履行抗辩权 标准答案： c 解析：P38 本题属于同时履行抗辩权的使用。同时履行抗辩权是指当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。同时履行抗辩权包括：一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求；一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。该题中发包人拖欠工程进度款，承包人可以放慢施工速度，甚至停止施工。所产生的后果，由违约方承担。 5、 某工程招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是 ）。 A联合体投标没有提交联合体协议书 B投标工期长于招标文件中要求的工期 C投标保函金额少于招标文件的要求D未详细说明使用专利施工的技术细节 标准答案： d 解析：P58-59 在开标时，如果发现投标文件出现下列情形之一，应当作为无效投标文件，不再进入评标：1）投标文件未按照招标文件的要求予以密封；2）投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书原件）及委托代理人印章；3）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认；4）投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函；选项C）5）组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议。选项A）因此，选项A、C属于在开标时就视为无效的投标。 在评标时，所有存在重大偏差的投标文件都属于初评阶段应该淘汰的投标书。未作实质性响应的重大偏差包括：1）没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；2）没有按照招标文件要求由投标人授权代表签字并加盖公章；3）投标文件记载的招标工程完成期限超过招标文件规定的完成期限；选项B）4）明显不符合技术规格、技术标准的要求；5）投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；6）投标附有招标人不能接受的条件；51.无权代理行为在(情况下，被代理人承担民事责任。A.被代理人不作否认表示B.被代理人作否认表示C.经被代理人追认D.代理人要求E.法院判决52.建筑工程一切险的保险责任期限自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、没备运抵工地之时起，至(之日止，以先发生者为准。A.工程所有人签发完工验收证书B.承包人完成施工任务C.工程所有人组织工程验收D.工程所有人实际占用全部工程E.保修期满57、招标人具备自行招标的能力表现为(。A.必须是法人组织B.有编制招标文件的能力C.有审查投标人资质的能力D.招标人的资格经主管部门批准E.有组织评标定标的能力58.关于对中标通知书的说法正确的是(。A.中标通知书由招标人发出B.中标通知书只对中标人具有法律效力C.只有招标人才