建设工程合同管理

1 / 60建设工程合同管理1、委托监理合同法律关系的客体是。A:监理工程B:监理服务C:监理规划D:监理投标方案E:答案:B解析: 合同法律关系的客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括物、行为和智力成果。1）物。是指可为人们控制、并具有经济价值的生产资料和消费资料。如建筑材料、建筑设备、建筑物等。2）行为。指人的有意识的活动。在合同法律关系中，多表现为完成一定的工作，如勘察设计、施工安装等。3）智力成果。是指通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权、技术秘密等。建设工程实施阶段所签订的其他合同，如勘察设计合同、施工承包合同、物资采购合同、加工承揽合同的标的物是产生新的物质成果或信息成果，而监理合同的标的是服务2、我国建设工程施工合同规定，建筑工程2 / 60一切险的投保人应当是。 A:施工合同的发包人B:施工合同的承包人C:施工合同发包人和承包人D:工程项目的代建方和施工合同的发包人答案:A解析:建设工程施工合同规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。因此，采用建设工程施工合同签订合同，应当由发包人投保建设工程一切险。3、建设工程合同的公证和鉴证，在法律上的相同之处是。A:性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查B:效力相同，即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据 C:适用范围相同，即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式D:申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证答案:D解析: 合同公证与鉴证，除另有规定外，都实行自愿申请原则；合同鉴证与公证的内容和范围相同；合同鉴证与公证的目的都是为了证明合同的合法性与真实性。3 / 604、某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同。A:未成立B:补签后成立C:成立D:备案登记后成立E:答案:C解析: 根据合同法第三十六条法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，该合同成立。 合同法规定建设工程合同应该采用书面形式，虽然采用口头形式，但当事人已经完成了施工任务，对方接受的，应该认定合同成立。5、依据合同法的规定，下列文件中，属于要约的是。A:招标公告B:投标书C:寄送的价目表D:招股说明书E:4 / 60答案:B解析: 根据要约的定义，当同时具备 5 个构件时才构成要约。在本题目中的 4 个备选项中，只有投标书符合。6、甲将工程机械借给乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。依据我国合同法的规定，乙丙之间买卖工程机械合同的效力是。A:有效B:无效C:效力待定D:可变更或撤销答案:C解析: 无处分权人处分他人财产订立的合同，一般情况下是无效的。但是，在下列两种情况下合同有效：无处分权人处分他人财产，经权利人追认，订立的合同有效；无处分权人通过订立合同取得处分权的合同有效。所以，在甲追认之前合同效力待定。7、下列有关合同履行中行使代位权的说法，正确的是。A:债权人必须以债务人的名义行使代位权B:债权人代位权的行使必须取得债务人的同意C:代位权行使的费用由债权人自行承担5 / 60D:债权人代位权的行使必须通过诉讼程序，且范围以其债权为限答案:D解析: 代位权是指因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权。但该债权专署于债务人得时不能行使代位权。代位权的行使范围以债权人的债权为限，发生的费用由债务人承担。8、甲乙订立合同，规定甲应于 XX 年 8 月 1 日交货，乙应于同年 8 月 7 日付款。7 月底，发现乙财产状况恶化，已没有支付货款的能力，并有确切证据，遂提出终止合同，但乙未允。基于上述情况，甲于 8 月 l 日未按约定交货。依照合同法的原则，下列关于甲行为的论述中，正确的是。A:甲必须按合同约定交货，但可以要求乙提供相应的担保B:甲有权不按合同约定交货，除非乙提供了相应的担保C:甲必须按合同约定交货，但可以仅先交付部分货物D:甲应按合同约定交货，如乙不支付货款可追究其违约责任6 / 60答案:B解析: 本题目考核的是不安履行抗辩权。合同中约定了履行的顺序，应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，先履行债务的当事人在对方未履行或提供适当担保之前有权拒绝先为履行： 经营状况严重恶化； 转移财产、抽逃资金，以逃避债务； 丧失商业信誉； 有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。9、某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款，承包人按照合同的约定及时调整了施工进度，放慢施工速度。依照合同法的规定，承包人行使的是。A:不安抗辩权B:先履行抗辩权C:同时履行抗辩权D:后履行抗辩权答案:D解析: 合同中约定了履行的顺序，应当先履行合同的当事人没有履行债务或者没有正确履行债务，后履行义务的一方当事人有权拒绝履行。10、施工招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是A:联合体投标没有提交联合体协议书7 / 60B:投标工期长于招标文件中要求的工期C:投标保函金额少于招标文件的要求D:未详细说明使用专利施工的技术细节E:答案:D解析: 对于存在细微偏差的投标文件，指投标文件基本上符合招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。对招标文件的响应存在细微偏差的投标文件仍属于有效投标书。题目中选项 A 在开标时即作为无效的投标文件；选项B、C 是初评时均未实质性响应招标文件的重大偏差，属于无效投标文件的情形。11、根据合同法对违约责任的规定，既具有对合同守约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是。A:罚金B:利息C:赔偿金D:违约金E:答案:D8 / 60解析:合同法规定的承担违约责任是以补偿性为原则的。补偿性是指违约责任旨在弥补或者弥补因违约行为造成的损失。对于财产损失的赔偿范围， 合同法规定，赔偿损失额应当相当于因违约行为所造成的损失，包括合同履行后可获得的利益。所以赔偿金不具有惩罚性质。但是，违约责任在有些情况下也具有惩罚性。如：合同约定了违约金。但是，约定违约金低于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加；约定违约金过分高于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少。又说明了违约金不能违背承担违约责任补偿性的原则。12、甲公司与乙公司订立了一份总货款额为 20万元的设备供货合同。合同约定的违约金为货款总值的10。同时，甲公司向乙公司给付定金 5000 元，后乙公司违约，给甲公司造成损失 2 万元。乙公司应依法向甲公司支付。A:2 万元B:25 万元C:3 万元D:35 万元答案:A解析: 当事人既约定违约金，又约定定金的，一9 / 60方违约时，对方可以选择适用违约金或定金条款。但是，这两种违约责任不能合并使用。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失额的赔偿办法。约定违约金低于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加；约定违约金过分高于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少。违约金与赔偿损失不能同时采用。如果当事人约定了违约金，则应当按照支付违约金承担违约责任。给甲公司造成损失 2 万元，计算违约金也是 2 万元。13、建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为。A:工程项目投资人所在地B:工程项目承包人所在地C:工程项目发包方所在地D:工程项目所在地答案:D解析: 建设工程合同纠纷一般都适用不动产所在地的专属管辖，由工程所在地人民法院管辖。14、依据招标投标法 ，项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知”文件中，可以。10 / 60A:要求投标人必须组成联合体投标B:要求严格的专业资质等级C:要求必须使用某种品牌的建筑材料D:对本行业外的投标人提出特别要求E:答案:B解析: 招标人对潜在的投标人进行资格预审是依据工程项目特点和发包工作性质划分评审的几大方面，如资质条件、人员能力、设备和技术能力、财务状况、工程经验、企业信誉等并分别给予不同权重。15、与邀请招标相比，公开招标的特点是。A:竞争程度低B:评标量小C:招标时间长D:费用低E:答案:C解析: 与邀请招标相比，公开招标的特点是招标人可以在较广的范围内选择中标人，投标竞争激烈，有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人实施并取得有竞争性的报价。由于申请投标人较多，一般要设置资格预审程11 / 60序，而且评标的工作量也较大，所需招标时间长、费用高。16、某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答，则该解答。A:只对甲投标人有效B:对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人C:应发送给全体投标人，并说明问题来源D:应发送给全体投标人，但不说明问题来源答案:D解析: 对任何一位投标人以书面形式提出的质疑，招标人应及时给予书面解答并发送给每一位投标人，保证招标的公开和公平，但不必说明问题的来源。回答函件作为招标文件的组成部分，如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致，以函件的解答为准。17、在评标委员会成员中，不能包括。A:招标人代表B:招标人上级主管代表C:技术专家D:经济专家答案:B12 / 60解析: 评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 5 人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的 23。18、某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以为准。A:原总价B:原单价与工程量乘积之和C:新总价D:新单价与工程量乘积之和E:答案:B解析: 商务标中出现以下情况时，由评标委员会对投标书中的错误加以修正后请该标书的投标授权人予以签字确认，作为详评比较的依据。如果投标人拒绝签字，则按投标人违约对待，不仅投标无效，而且没收其投标保证金。修正错误的原则是：投标文体中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点明显错误的除外。招标人不得与投标人就13 / 60投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。19、招标过程中，由于招标人原因在投标文件规定的投标有效期内未能确定中标人。下列对投标保函的处理，正确的是。A:返还所有投标人的投标保函B:要求所有投标人延长投标保函有效期C:要求评标报告推荐的候选中标人延长投标保函有效期D:要求评标报告中推荐候选中标人之外的投标人延长投标保函有效期E:答案:B解析: 根据我国现行招投标管理规定，评标和定标应当在投标有效期结束日 30 个工作日前完成。不能在投标有效期结束日 30 个工作日前完成评标和定标的，招标人应当通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力需延长投标有效期的除外。招标文件应当载明投标有效期。投标有效期从提交投标文件截止日起计算。14 / 6020、下列招标项目中，不能采用评标价法评标的是。A:施工招标B:材料招标C:设备招标D:设计招标E:答案:D解析: 评标价法是指评审过程中以该标书的报价为基础，将报价之外需要评定的要素按预先规定的折算办法换算为货币价值根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上增加或扣减一定金额，最终构成评标价格。设计招标评标时不过分追求投标价的高低，评标委员更多关注于所提供方案的技术先进性、所达到的技术指标、方案的合理性以及对工程项目投资效益的影响。通常采用综合评分法评标，不能采用评标价法评标。21、某工程项目开发商委托工程监理公司进行项目实施方案的成本效益分析、确定建筑设计标准、选择适用的技术规范、提出质量保障措施。从委托工作的范围来看，工程监理公司承担的服务属于。A:项目前期立项咨询B:设计阶段监理15 / 60C:工程技术咨询服务D:施工阶段监理E:答案:C解析: 监理合同的范围是监理工程师为委托人提供服务的范围和工作量。委托人委托监理业务的范围可以非常广泛。从工程建设各阶段来说，可以包括项目前期立项咨询、设计阶段、实施阶段、保修阶段的全部监理工作或某一阶段的监理工作。就具体项目而言，如进行工程技术咨询服务，工作范围包括进行项目实施方案的成本效益分析、确定建筑设计标准、选择适用的技术规范、提出质量保障措施。22、依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是。 A:委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料B:非监理人原因暂停监理业务超过 6 个月C:委托人无正当理由拖欠监理酬金超过 3 周D:委托人拒付合理化建议奖E:答案:B解析: 监理人在应当获得监理酬金之日起 30 日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书16 / 60面解释，或暂停监理业务期限已超过半年时，监理人可向委托人发出终止合同通知。如果 14 日内未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知。如果第 2 份通知发出后 42日内仍未得到委托人答复，监理人可终止合同，也可自行暂停履行部分或全部监理业务。23、监理合同的有效期是指。A:监理合同中书面约定的履行期间B:从签订监理合同起，至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止C:监理人完成正常工作和附加工作时间之和D:监理人完成正常工作、附加工作、额外工作时间之和答案:B解析:监理合同的有效期即监理人的责任期，不是用约定的日历天数为准，而是以监理人是否完成了包括附加和额外工作的义务来判定。因此通用条款规定，监理合同的有效期为双方签订合同后，工程准备工作开始，到监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理收到监理报酬尾款，监理合同才终止。24、某工程项目的监理合同约定，监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务，17 / 60则下列情况中，损失应由监理人承担赔偿责任的是。A:监理人在建筑石材进场单上签署了验收合格意见后，供货商又擅自调换了部分材料，导致工程质量不合格返工造成的损失B:承包人向监理人提交索赔报告，监理人在规定时间内没有做出审核意见，导致承包人的部分不合理索赔成立，造成委托人的经济损失C:施工现场发生火灾，监理人发出了停工令，该事件造成的停工损失D:在工程保修阶段，委托人通知监理人到场监督承包人保修，监理人未到场造成的委托人损失E:答案:B解析:委托监理合同示范文本中，制定了约束双方行为的条款：“委托人责任” ， “监理人责任” 。这些规定归纳起来有如下几点。在合同责任期内，如果监理人未按合同中要求的职责勤恳认真地服务；或委托人违背了他对监理人的责任时，均应向对方承担赔偿责任。任何一方对另一方负有责任时的赔偿原则是：1)委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失。2)因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿额不应超出监理酬金总额。3)当一方向另一方的索赔要求不成立时，提出索18 / 60赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出。监理人在责任期内，如果因过失而造成经济损失，要负监理失职的责任；监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失或损害负责，也不对第三方违反合同规定的质量要求和完工时限承担责任。25、依据委托监理合同示范文本的规定，当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，委托人可以。A:发出终止合同通知，终止监理合同B:发出指明其未履行义务的通知后 21 天内未收到答复，即终止监理合同C:发出指明其未履行义务的通知后 21 天内未收到答复，可在第一个通知发出后 35 天内，终止监理合同D:发出指明其未履行义务的通知后 21 天内未收到答复，可在第一个通知发出后 42 天内，终止监理合同E:答案:C解析: 如果委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人在 2l 天内没收到答复，可在第 1 个通知发出后 35 日内发出终止监理合同的通知，合同即行终止。26、某工程项目施工阶段，发包人与某科研机19 / 60构的试验室签订了委托试验合同，约定该试验室完成监理工程师指示的材料和工艺质量的检测试验。以下有关检测试的说法中，正确的是。A:试验室只接受发包人指示的试验项目B:试验室应完成承包人要求的试验项目C:监理工程师有权指示试验室完成某项试验，但不对检测数据的正确性负责D:监理工程师应对依据错误检测数据作出的指示承担责任答案:C解析: 委托人应免费向监理人提供职员和服务人员，也应在专用条件中写明提供的人数和服务时间。当涉及监理服务工作时，委托人所提供的职员只应从监理工程师处接受指示。监理人应与这些提供服务人员密切合作，但不对他们的失职行为负责。如委托人选定某一科研机构的实验室负责对材料和工艺质量的检测试验，并与其签订委托合同。试验机构的人员应接受监理工程师的指示完成相应的试验工作，但监理人既不对检测试验数据的错误负责，也不对由此而导致的判断失误负责。27、在监理合同履行期间，监理人可行使的权力包括。20 / 60A:对设计、施工承包单位的选定权B:对承包人报送的施工组织设计和技术方案的审查认定权C:对工程设计变更的审批权D:对工程规模、规划设计等要求的认定权E:答案:B解析: 监理人执行监理业务可以行使的权力：按照范本通用条件的规定，监理委托人和第三方签订承包合同时监理人可行使的权力包括：建设工程有关事项和工程设计的建议权。建设工程有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计，生产工艺设计和使用功能要求。设计标准和使用功能等方面，向委托人和设计单位的建议权，工程设计是指按照安全和优化方面的要求，就某些技术问题自主向设计单位提出建议。但如果由于提出的建议提高了工程造价，或延长工期，应事先征得委托人的同意，如果发现工程设计不符合建筑工程质量标准或约定的要求，应当报告委托人要求设计单位更改，并向委托人提出书面报告。对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权。主要表现为：对承包人报的工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本要求，自主进行审批和向承包人提出建议；征得委托人同意，发布开工令、停工令、21 / 60复工令；对工程上使用的材料和施工质量进行检验；对施工进度进行检查、监督，未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工地上使用，施工单位不得进行下一道工序的施工；工程实施竣工日期提前或延误期限的鉴定；在工程承包合同方定的工程范围内，工程款支付的审核和签认权，以及结算工程款的复核确认与否定权。未经监理人签字确认，委托人不支付工程款，不进行竣工验收。工程建设有关协作单位组织协调的主持权。在业务紧急情况下，为了工程和人身安全，尽管变更指令已超越了委托人授权而又不能事先得到批准时，也有权发布变更指令，但应尽快通知委托人。审核承包人索赔的权力。28、勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人的工作是A:现场地上障碍物的拆除工作B:勘察现场设备机具的布置和架设C:完成通水、通电及道路平整作业D:提供水上作业用船答案:B解析: 针对本题目的备选项，可以根据发包人应为勘察人提供的现场工作条件回答。根据项目的具体情况，双方可以在合同内约定由发包人负责保证勘察工作顺利开22 / 60展应提供的条件，可能包括：落实土地征用、青苗树木赔偿；拆除地上地下障碍物；处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题；平整施工现场；修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等。由于选项A、C、D 属于发包人的工作，推定选项 B 是正确的答案。29、工程项目的设计成果完成后，由负责组织鉴定、验收和向设计审批部门报批。 A:设计人B:监理人C:审图机构D:发包人E:答案:D解析: 设计的阶段成果完成后，应由发包人组织鉴定和验收，并负责向发包人的上级或有管理资质的设计审批部门完成报批手续。30、某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。由于环境影响评价未获批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半，设计工作已完成全部任务的60%。若合同终止，发包人应向设计人支付A:合同约定设计费的 60B:双倍定金作为赔偿23 / 60C:合同约定设计费的一半D:合同约定的全部设计费E:答案:D解析: 由于环境影响评价未获批准导致解除合同，属于发包人原因要求解除合同。在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。31、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款A:经乙签字的均无效，全部由甲重新确认B:经甲确认的有效，甲不予确认的无效C:经乙签字的全部有效D:合同约定的全部设计费E:24 / 60答案:C解析: 本题目可以根据合同法 “表见代理”解释。 “表见代理”是善意相对人通过被代理人的行为足以相信无权代理人具有代理权的代理。基于此项信赖该代理行为有效。善意第三人与无权代理人进行的交易行为其后果由被代理人承担。表见代理一般应当具备以下条件：表见代理人并未获得被代理人的书面明确授权，是无权代理；客观上存在让相对人相信行为人具备代理权的理由；相对人善意且无过失。正确的答案是 C。但是。如果进一步研究本题目，存在一些问题：题目没有明确采用的合同条件。如果依据建设工程施工合同示范文本 ， “工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。并且，工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出的指令有失误时，工程师应进行纠正。除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。 ”据此，正确的答案应为 A。如果依据 FIDIC 施工合同条件， “工程师可在任何支付证书中对任何以前的证书给予恰当的改正或修正。支付证书不应被视为是工程师的接受、批准、同意或满意25 / 60的意思表示” 。据此，甲有权对自己和乙过去签发的支付证书给予恰当的改正或修正。所以，正确的答案应为 B。32、下列施工合同文件中，解释顺序优先的是。A:中标通知书B:投标书C:施工合同专用条款D:规范E:答案:A解析: 施工合同文件与解释顺序是：施工合同协议书；中标通知书；投标书及其附件：施工合同专用条款；施工合同通用条款；标准、规范及有关技术文件；图纸；工程量清单；工程报价单或预算书。33、某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由承担。A:公路管理部门B:承包人C:发包人D:承包人与发包人共同26 / 60E:答案:C解析:“开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道，保证施工期间的畅通，满足施工运输的需要。 ”是发包人的工作。根据合同法严格责任原则， “当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当向对方承担违约责任” 。34、某施工合同履行过程中，由承包人负责设计的图纸，经工程师审核签认后使用。但由于设计质量缺陷给工程造成损失，则该损失应由承担。A:发包人B:工程师C:承包人D:发包人与承包人共同E:答案:C解析: 在承包工作范围内，包括部分由承包人负责设计的图纸，则应在合同约定的时间内将按规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核，经过工程师签认后才可以使用。但工程师对承包人设计的认可，不能解除承包人的设计责任。35、某施工合同履行过程中，由承包人采购的27 / 60材料，使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中，正确的是 A:费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延B:费用由承包人承担，由此延误的工期可以顺延C:费用由发包人承担，由此延误的工期不予顺延D:费用由发包人承担，由此延误的工期可以顺延E:答案:A解析: 承包人负责采购的材料和设备 采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。 36、某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工。当甲受到乙施工干28 / 60扰时，甲受到的损失应。A:向发包人索赔B:向乙施工单位索赔C:向监理单位索赔D:向监理单位索赔E:答案:A解析: 在施工过程中，有些情况会导致暂停施工。虽然暂停施工会影响工程进度，但在工程师认为确有必要时，可以根据现场的实际情况发布暂停施工的指示。发出暂停施工指示的起因可能源于以下情况：1)外部条件的变化，如后续法规政策的变化导致工程停、缓建；地方法规要求在某一时段内不允许施工等；2)发包人应承担责任的原因。如发包人未能按时完成后续施工的现场或通道的移交工作；发包人订购的设备不能按时到货；施工中遇到了有考古价值的文物或古迹需要进行现场保护等；3)协调管理的原因。如同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰，工程师需要进行必要的协调；4)承包人的原因。如发现施工质量不合格；施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全等。上述四种原因中，前三种原因应有发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期。29 / 6037、某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是。A:发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B:发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C:承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D:承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延E:答案:B解析: 无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。承包人接到通知后，应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。 重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期；检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。38、施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担。A:工程本身的损害B:因工程损害导致的第三方财产损失30 / 60C:承包人的施工机械损坏D:工程所需清理费用E:答案:C解析: 施工合同范本通用条款规定，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责；承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；工程所需清理、修复费用，由发包人承担；延误的工期相应顺延。39、某施工合同履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意。则下列关于申报手续和费用承担的表述中，正确的是。A:发包人办理申报手续并承担费用B:发包人办理申报手续，承包人承担费用C:承包人办理申报手续，发包人承担费用D:承包人办理申报手续并承担费用E:31 / 60答案:D解析: 如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用。若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用。40、施工合同履行过程中，发现在有放射、毒害性环境中施工时，承包人准备采取的相应安全防护措施。A:需经工程师认可，费用由承包人承担B:需经工程师认可，费用由发包人承担C:不需工程师认可，费用由承包人承担D:不需工程师认可，费用由发包人承担E:答案:B解析: 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工，及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前 14 天内以书面形式通知工程师，并提出相应的防护措施。经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。41、某工程竣工验收阶段，承包人于 3 月 1 日向工程师送交了竣工验收报告，发包人于 3 月 15 日组织生产设备启动试车检验，3 月 18 日试车完毕后发包人、承包32 / 60人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于 3 月 20 日签发工程移交证书。则承包商的实际竣工日应为。A:3 月 1 日B:3 月 15 日C:3 月 18 日D:3 月 20 日E:答案:A解析: 工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。42、某材料采购合同中，双方约定的违约金是10 万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款 20 万元，若停工待料采购方的损失为 50 万元。供货方应支付的违约金额为。A:10 万元B:20 万元C:30 万元D:50 万元33 / 60E:答案:B解析: 如果因供货方的原因导致不能全部或者部分交货，应按照合同的违约金比例乘以不能交货部分货款计算违约金。若违约金不足以偿付采购方所受到的损失时，可以修改违约金的计算方法，使实际受到的损失能够得到合理的补偿。如施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购不能供应部分的货物而受到的价差损失等。本题给出一句干扰“若停工待料采购方的损失为 50 万元” ，只是假设，是并没有发生的情况， “采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购” ，也就是说没有发生停工待料。实际损失是“为此多付价款 20 万元” 。43、在 FIDIC 的施工合同条件中，合同协议书应当在后签订。A:开标B:发出中标函C:提交履约保证D:开工E:答案:C解析: 合同协议书：业主发出中标函的 28 天内，接到承包商提交的有效履约保证后，双方签署的法律性标34 / 60准化格式文件。44、在 FIDIC 的施工合同条件中，合同有效期是指。A:合同约定的工期加经批准顺延的工期之和B:合同签字之日起至竣工之日止的期间C:开工之日起至结清单生效之日止的期间D:合同签字之日起至结清单生效之日止的期间E:答案:D解析: 合同有效期：自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止，施工承包合同对业主和承包商均具有法律约束力。颁发履约证书只是表示承包商的施工义务终止，合同约定的权利义务并未完全结束，还剩有管理和结算等手续。结清单生效指业主已按工程师签发的最终支付证书中的金额付款，并退还承包商的履约保函。结清单一经生效，承包商在合同内享有的索赔权利也自行终止。45、在 FIDIC 的施工合同条件中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中。A:不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可任仲裁员B:不得担任业主咨询顾问，提交仲裁时也不得任35 / 60仲裁员C:可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得任仲裁员D:可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员E:答案:B解析:FIDIC 施工合同条件规定： 1)在业主与承包商双方同意的任何时候，他们可以共同将事宜提交给争端裁决委员会，请他们提出意见。没有另一方的同意，任一方不得就任何事宜向争端裁决委员会征求建议。2)裁决委员会或其中的任何成员不应从业主、承包商或工程师处单方获得任何经济利益或其他利益。3)不得在业主、承包商或工程师处担任咨询顾问或其他职务。4)合同争议提交仲裁时，不能被任命为仲裁人，只能作为证人向仲裁提供争端证据。46、按照 FIDIC 施工合同通用条款的规定，如果由于承包商的故意违约行为给业主造成损失，则承包商的赔偿应。A:以履约保函金额为限B:以中标的合同金额为限C:为业主的全部损失36 / 60D:包括业主的全部损失加违约金E:答案:C解析: 在施工现场属于不包括在保险范围内的，由于承包商的施工管理等失误或违约行为，导致工程、业主人员的伤害及财产损失，应承担责任。依据合同通用条款的规定：承包商对业主的全部责任不应超过专用条款约定的赔偿最高限额，若未约定，则不应超过中标的合同金额。但对于因欺骗、有意违约或轻率的不当行为造成的损失，赔偿的责任限度不受限额的限制。赔偿损失和违约金不能同时采用。47、某采用 FIDIC施工合同条件的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师。A:有权要求增加施工设各，增加的费用由承包商承担B:有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担C:无权要求增加施工设备，但有权要求加快施37 / 60工进度D:无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度E:答案:A解析: 若工程师发现承包商使用的施工设备影响了工程进度或施工质量时，有权要求承包商增加或更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包商承担。48、在 FIDIC 的施工合同条件中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于。A:工程维修B:清理施工现场C:报送竣工报表D:财务结算E:答案:D解析: 履约证书是承包商已按合同规定完成全部施工义务的证明，因此该证书颁发后工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作，承包商即可办理最终结算手续。缺陷通知期内工程圆满地通过运行考验，工程师应在期满后的 28 天内，向业主签发解除承包商承担工程缺陷责任的证书，并将副本送给承包商。但此时仅意味承包商与合同38 / 60有关的实际义务已经完成，而合同尚未终止，剩余的双方合同义务只限于财务和管理方面的内容。业主应在证书颁发后的 14 天内，退还承包商的履约保证书。49、 建设工程施工合同规定，工程索赔事件发生后的 28 天内，承包人应向工程师递交A:索赔事件发生的原因和证据资料B:索赔的依据C:索赔意向通知D:索赔报告答案:C解析:建设工程施工合同规定，工程索赔事件发生后的 28 天内，承包人应向工程师递交索赔意向通知。50、 建设工程施工合同规定，工程师对承包人索赔的处理决定，在法律上的效力。A:是终局的，对发包人具有强制约束力B:不是终局的，但对发包人具有强制约束力C:是终局的，仅对承包人具有强制约束力D:不是终局的，对发包人和承包人均没有强制约束力E:答案:D39 / 60解析: 通常，工程师的处理索赔决定不是终局性的，对发包人和承包人都不具有强制性的约束力。承包人对工程师的决定不满意，可以按合同中的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。51、建设工程项目实施过程中，下列行为属于委托代理的有。A:项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜B:施工企业法定代表人代表企业参加施工投标C:监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务D:项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理E:设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底答案:A,C,D,E解析: 根据代理的概念、委托代理的概念回答本题目。52、工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有。A:施工投标保证B:施工合同履约保证40 / 60C:施工合同支付保证D:工程预付款保证E:施工合同工程款垫支保证答案:A,B,D解析: 施工投标保证、施工合同履约保证和工程预付款保证是工程项目建设过程中承包人向发包人提供的担保。施工合同支付保证和施工合同工程款垫支保证是发包人向承包人提供的担保。如果题目改为“施工合同履行过程中，承包人向发包人提供的担保通常有。 ”53、下列关于格式条款的表述中错误的有。A:格式条款是经双方协商采用的标准合同条款B:当格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款C:提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效D:若对争议条款有两种解释时，应做出有利于提供格式条款方的解释E:若对争议条款有两种解释时，应做出不利于提供格式条款方的解释答案:A,D解析: 格式条款是指当事人为了重复使用而预先拟定并在订立合同时未与对方协商即采用的条款。格式41 / 60条款既可以是合同的部分条款为格式条款，也可以是合同的所有条款为格式条款。提供格式条款的一方应当遵循公平的原则确定当事人之间的权利义务关系，并采取合理的方式提请对方注意免除或限制其责任的条款，按照对方的要求对该条款予以说明。提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常的理解予以解释对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款的一方的解释。在格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款。54、甲乙两公司签订了一份执行国家定价的购销合同。在乙公司逾期交货的情况下，依照合同法对迟延履行的规定，当交货时的价格浮动变化时，则该产品的结算价格。A:无论上涨或下降，仍按原定价格执行B:遇价格上涨时，按原价格执行C:遇价格上涨时，按新价格执行D:遇价格下降时，按新价格执行E:遇价格下降时，按原价格执行答案:B,D解析: 合同法规定：“执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按42 / 60照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。 ”55、甲乙两公司签订的购货合同约定，乙公司应当在 8 月 30 日向甲公司交付货物。8 月初，乙公司通过铁路运输将货物发运到甲公司所在地车站。此时甲公司享有的权利有。A:拒收货物B:接收货物并要求对方承担提前交货的保管费用C:不接收货物并要求对方承担违约责任D:接收货物后不立即付款，仍按合同约定时间付款E:接收货物并不对保管不善造成的损失负责答案:B,D解析: 按照材料采购合同的规定：采购方自提货物的，采购方接到对方发出的提前提货通知后，可拒绝提前提货；对于供货方提前发运或交付的货物，采购方仍可按合同规定的时间付款；对多交货部分，以及不符合合同规定的产品，在代为保管期内实际支出的保管、保养等费用由供货方承担代为保管期内，不是因采购方保管不善原因而导致的损失，仍由供货方负责。43 / 6056、甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司。依据合同法的规定，下列关于该转让行为的表述中，正确的包括。A:合同主体不变，仍为甲乙两公司B:丙公司可以对乙公司行使抗辩权C:甲公司无须征得乙公司对转让的同意，但应通知对方D:丙公司承担对乙公司与合同有关的从债务履行责任E:丙公司直接对乙公司承担合同义务答案:B,D,E解析: 债务承担是指债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的情况。 合同法规定：“债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。 ”“债务人转移债务的，新债务人应承担与主债务有关的从债务” 。 “ 债务人转移债务的，新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩” 。57、根据合同法的规定，合同当事人承担违约责任的原则包括。A:严格责任原则B:惩罚性原则C:过错推定原则44 / 60D:公平责任原则E:补偿性原则答案:A,E解析: 按照合同 法规定，承担违约责任的条件采用严格责任原则，只要当事人有违约行为，即当事人不履行合同或者履行合同不符合约定的条件，就应当承担违约责任。 合同法规定的承担违约责任是以补偿性为原则的。补偿性是指违约责任旨在弥补或者弥补因违约行为造成的损失。58、招标准备阶段招标人的主要工作包括。A:向建设行政主管部门办理申请招标手续B:选择招标方式C:发布招标公告D:编制招标有关文件E:资格预审答案:A,B,D解析: 招标准备阶段主要工作。该阶段的工作由招标人单独完成，投标人不参与。主要包括以下三个方面。1、选择招标方式根据工程特点和招标人的管理能力确定发包范围；依据工程建设总进度计划确定项目建设过程中的招标次数和每次招标的工作内容；按照每次招标前准备工作的完成情况，选择合同的计价方式；依据工程项目的特45 / 60点、招标前准备工作的完成情况、合同类型等因素的影响程度，最终确定招标方式。2、办理招标备案招标人向建设行政主管部门办理申请招标手续。招标备案文件应说明下列内容：招标工作范围；招标方式；计划工期；对投标人的资质要求；招标项目的前期准备工作的完成情况；自行招标还是委托代理招标。3、编制招标有关文件招标广告、资格预审文件、招标文件、合同协议书、资格预审和评标办法59、某招标项目由于客观原因，导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标，则投标人有权。A:要求撤回投标文件B:要求赔偿损失C:拒签延长投标保函有效期D:要求将合同授予他们协商推举的中标人E:要求退还投标保证金答案:B,C,E解析: 根据我国现行招投标管理规定，评标和定标应当在投标有效期结束日 30 个工作日前完成。不能在投标有效期结束日 30 个工作日前完成评标和定标的，招标人应当通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。同意延长投标有效期的46 / 60投标人应当相应延长其投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力需延长投标有效期的除外。招标文件应当载明投标有效期。投标有效期从提交投标文件截止日起计算。60、在招标程序中，等将作为未来合同文件的组成部分。A:招标文件B:中标人的投标文件C:中标函D:未发中标通知书前双方协商对投标价格的修改E:发出中标通知书后双方协商对投标价格的修改答案:B,C解析: 根据招标程序和施工合同文件的组成，他们都包括的文件为中标人的投标文件和中标函。61、项目招标过程中采用评标价