施工协议-班组施工合同

1 建设工程施工协议建设工程施工协议 签约地点 签约地点 协议编号 协议编号 发包方 以下简称甲方 发包方 以下简称甲方 承包方 以下简称乙方 承包方 以下简称乙方 甲方现将中标施工工程中人行道维修施工部分分包给乙方承担 根据 合同法 建筑法 以及相关规定 结合本工程实际情况 经双方协商 签订如下协议条文共 同遵守 一 建设单位 业主 二 地质条件 三 工程地点 项目名称 四 承包方式及作业内容 该协议内施工内容为 施工设计图内包含的所有人行道砖及该部分施工中涉及的 施工内容 如障碍墩等 修复施工 本工程实行包人工 包材料 包机械 包工期 包质量 包安全 文明施工 措施 材料甲供 包保修 包交工验收等的承包方式施工 作业内容以甲方提供的设计图纸 及甲方现场项目经理部指定的内容为准 包括但不限于所涉及施工部分原材料购买及 检测 提供检测材料 施工及配合检测 验收等工程施工相关内容 保修 以及协 议中和满足施工图纸 相关规范和技术要求的规定所涉及的其他工作与服务等工作 五 承包单价及单价所含内容 本工程承包单价为人民币 元 平方米 含现场用水 用电费 本单价为 固定单价包干 不因人工费 材料费等的上涨与下跌而调整变动 在本 协议 所约 定的场地内 不得因为施工难度增加而调整单价 也不得因为乙方根据现场实际条件 在确保验收合格的前提下的施工工艺或方式方法创新后 提高工效或可能节约施工成 本而调整单价 2 2 本工程总量暂定 平方米 结算工程量以双方现场实际测量 甲方根据 现场测量成果出具工程结算书进行结算计量 施工过程中乙方需严格按甲方提供给乙 方的相关工程图纸或涉及施工的工程技术要求文件等进行施工 六 工程期限 0 c6 l1 l c1 E r3 R0 0 o 涉及本合同内施工项目的施工工期为 日历日 若因人力不可抗拒的自然灾害 等其他非乙方原因造成停工的 工期顺延 7 工程付款及结算办法 1 本工程无预付款 2 经双方确认协议内签订施工内容完成后 1 乙方通知甲方至现场进行工程 量确认 甲方按现场实测工程量开据工程量认定书 经双方一致同意 确认签章后 甲方按工程量认定书内认定工程量的 70 所涉及的施工工程款付款至乙方指定账户 2 乙方配合甲方与业主及监理办理协议内施工内容的结算手续 结算手续办理后 甲方给予乙方将工程款付至 95 余款 5 为质保金 待保修期满后 甲方收到业主质 量保修金七天内无息返还 若业主未向甲方收取质保金 甲方亦不向乙方收取质保金 乙方接受甲方以网上银行转账支付的方式支付工程款 八 质量要求 1 乙方保证按照设计图纸 含设计修改 要求进行施工 符合施工规范要求 2 质量达到甲方 上级单位 监理 及当地质监站或相关单位 相关验收规范要 求 3 检测材料符合设计或规范要求 九 甲乙双方的责任 一 甲方负责事项 1 搞好 三通一平 期限至乙方设备离开现时止 场地内道路保证乙方设备正 常行走等条件满足乙方施工需求 2 提交给乙方施工图纸及相关资料 组织有关部门会审图纸 3 甲方指派工程现场负责人姓名 电话 认定完成的工作量 工作进度等内容 并报建设或监理单位确认 4 负责向上级单位协调因施工用地 拆迁等原因引起的外来干扰和因施工引起纠 纷处理以及并保证施工现场具有良好的治安条件 承担由此引起的责任和损失 3 5 负责对乙方施工人员的安全 工程质量 文明施工等方面的工作进行指导 监 控 并按规定及时做好验收工作 6 文明施工设施材料由甲方负责 安装与维护由乙方负责 7 甲 乙双方施工人员人格平等 施工全过程中 甲方所有管理人员对于乙方不 规范操作或工作失误可以按照相关条款处理 但是不得对乙方管理与员工随意谩骂 歧视或其他任何方式人格污辱 二 乙方负责事项 V4 G D4 Z6 o Y6 t 1 组织施工人员进场 做好施工前的准备工作 2 编制施工走向图和施工方案 3 按照施工规范进行施工 并确保工程在规定的时间内如期完工 4 做好施工记录作为交工验收和工程结算的主要依据 5 负责施工人员纪律教育和安全教育 安全事故的处理并承担法律与经济责任 6 负责属于乙方施工原因造成的返工费用 7 乙方的施工和管理人员必须听从甲方现场管理人员的统一指挥和安排 O8 乙方技术人员按要求整理施工记录 晴雨表等涉及施工工期或经济部分资料 一份交甲方 9 乙方需按涉及及相关施工规范进行施工 保证在施工期间不出现任何质量问题 若出现任何质量问题 给甲方及甲方上级单位造成的一切损失由乙方负责 10 乙方必须服从项目部的管理 执行标准化作业要求 按规定着装从业 施工 中需要的安全及劳动保护用品由乙方统一配置 乙方承担费用 11 乙方须按时发放工人工资 确保工人不因经济问题对甲方造成不必要的困扰 若乙方存在拖欠工人工资行为 甲方可直接向工人发放工人工资 并将发放的工人工 资双倍从乙方工程款中扣除 12 乙方在进场前需自行和乙方所组织的施工人员签订劳动合同 进场后乙方为 进场工人购买保险 如果由于乙方用人不当 例如 有残疾 年龄过大 有隐性疾病 童工 女工等情况发生 由此造成的一切后果乙方自负 均与甲方无关 同时甲方有 权利将此部分工人清退出场 乙方积极配合 13 乙方自行解决生产需要的设备及附属设备 吊车 铲车 钩机 三级电源箱 等 4 14 乙方需配合甲方进行原材料送检及相关工作并保证其合格 送检费用由甲方 承担 15 乙方不得擅自在此现场增加或减少施工区域 十 违约责任 0 N Q V z I4 k G 1 因乙方责任造成施工不合格 乙方承担相应责任 乙方需按设计及施工规范要 求进行施工 并确保工程质量合格 验收合格 若工程质量不合格或验收不合格 乙 方需负全责 并承担相应的经济责任 2 因乙方因素导致的施工工期滞后 无法按协议内规定工期完成协议施工内容的 按 2000 日历日 人民币 进行罚款 若甲方上级单位因工期滞后而对甲方进行的工期 罚款 一并由乙方负责 所罚款项由工程结算造价内一次性扣除 迟滞工期计算办法 应按现场实际施工工期扣除乙方不可力抗因素 天气因素等 造成的工期延误天数后 扣除 XXX 日历日 协议工期 后所得施工天数即为工期超时部分 3 甲方需负责乙方在施工区域内的社会环境及治安环境的和谐 若因此对乙方造 成非合理的投入等情况 甲方需负全责 5 一方不执行协议条文 经协商解决达不成协议的 另一方都有权起诉责任方 协议签订地所在地法院具有管辖权 十一 开工纪要 协议内施工内容 现场正式开工日期为 2017 年 4 月 24 日 十二 协议的生效与终止 本协议经甲 乙双方签订盖章后生效 至本工程办完工程结算 付清工程款后 协议自动终止 十三 本协议一式两份 甲 乙双方各执一份 具有同等法律效力 未尽事宜 经双 方协商 签订补充协议 十四 本项目相关施工资料施工前进行移交 详见协议附件 清单 合同附件表 发包方 甲方 承包方 乙方 5 2017 年 4 月 23 日 2017 年 4 月 23 日 协议附件表协议附件表 协议名称 协议编号 附件编号 序 号资 料 名 称份数页数备注 1 2 3