厂房建设施工合同书模板

厂房建设施工合同书模板厂房建设施工合同书模板 施工合同的当事人是发包方和承包方 双方是平等的民事 主体 那么怎么写呢 以下是在小编为大家整理的厂房建设施工 合同范文 感谢您的欣赏 厂房建设施工合同范文一厂房建设施工合同范文一 甲方 乙方 根据 中华人民共和国经济合同法 和 建筑安装工程承 包合同条例 及有关规定 为明确双方在施工过程中的权利 义务和经济责任 经双方协商同意签订本合同 一 工程概况 1 工程名称 肇东市馨雨园锅炉房工程 2 工程地点 肇东市开发区 3 承包范围 包工包料形式 4 工程建筑面积及计算方式 工程约 800 平方 每平方米 按贰仟伍佰元整计算 按工程完工后实际发生量计算 工程总造 价约贰佰万元 5 付款方式 基础完工后付款伍拾万元 主体完工后付捌 拾万元 余款完工后经甲方验收合格七天内结算 一个月内付 清 6 工程期限 20 xx 年 9 月 9 日至 20 xx 年 11 月 11 日 共 计 62 天完工 7 如遇到下雨天灾 人为不可抗拒因素 工期相应顺延 8 工程施工中如发生变更项目 另行计算 9 建筑物回填 1 米以外由甲方负责 10 烟筒不在承包范围内 11 如因甲方原因给乙方造成停工 一切损失由甲方负责 二 甲方责任和权利 1 施工单位有权行使合同约定的权利 履行合同约定的职 责 负责对乙方承建的工程项目进行监督检查 2 施工单位所制定的施工进度计划 乙方严格执行 3 施工期间乙方不准随意停工 4 每个单项工程向乙方提供一套完整图纸 并进行图纸第 二条 甲方责任和权利 1 施工单位有权行使合同约定的权利 履行合同约定的 职责 负责对乙方承建的工程项目进行监督检查 2 施工单位所制定的施工进度计划 乙方严格执行 3 施工期间乙方不准随意停工 4 每个单项工程向乙方提供一套完整图纸 并进行图纸 会审 如有变更甲方应提前以书面形式通知乙方 避免造成不 必要的损失 5 负责施工现场的各项管理工作及周边关系的处理 给 乙方造成一个良好的施工环境 并对工程质量严格把关 对不 合格工程应以书面形式勒令期限整改 否则由此造成的一切损 失由乙方承担 6 给乙方配备现场施工用电 用水及必要的生活用电 用水 7 保证按时给乙方拨付工程款 如有延期甲方承担一切 后果 8 甲方负责乙方场地的三通一坪 通水 通电 通路 平时 施工现场的土地 第三条 乙方的责任和权利 1 乙方必须遵守甲方的各项规章制度 接受施工单位有 关人员对工程进度 质量安全 文明施工方面的管理和监督 但乙方不能因施工单位管理和监督而免除自己的责任 2 必须遵守安全施工标准 规章制度和操作规程 正确 使用安全防护用具 机械设备 严格按照分部分项安全技术措 施 安全施工方案 安全技术交底施工 必须遵守施工单位的 各项规章制度 服从施工单位现场指挥 3 有权拒绝违章指挥和冒险作业 在施工中发生危险及 人身安全的紧急情况下 作业人员有权停止作业或撤离危险区 域 4 组建一支过硬的施工队伍 配齐各项工种 配备专职 人员负责现场协调 安全文明施工 会审 如有变更甲方应提 前以书面形式通知乙方 避免造成不必要的损失 5 负责施工现场的各项管理工作及周边关系的处理 给乙 方造成一个良好的施工环境 并对工程质量严格把关 对不合 格工程应以书面形式勒令期限整改 否则由此造成的一切损失 由乙方承担 6 给乙方配备现场施工用电 用水及必要的生活用电 用 水 7 保证按时给乙方拨付工程款 如有延期甲方承担一切后 果 8 甲方负责乙方场地的三通一坪 通水 通电 通路 平是 施工现场的土地 第三条 乙方的责任和权利 1 乙方必须遵守甲方的各项规章制度 接受施工单位有关 人员对工程进度 质量安全 文明施工方面的管理和监督 但 乙方不能因施工单位管理和监督而免除自己的责任 2 必须遵守安全施工标准 规章制度和操作规程 正确使 用安全防护用具 机械设备 严格按照分部分项安全技术措施 安全施工方案 安全技术交底施工 必须遵守施工单位的各项 规章制度 服从施工单位现场指挥 3 有权拒绝违章指挥和冒险作业 在施工中发生危险及人 身安全的紧急情况下 作业人员有权停止作业或撤离危险区域 4 组建一支过硬的施工队伍 配齐各项工种 配备专职人 员负责现场协调 安全文明施工 四 施工安全措施 1 乙方在施工操作中 严格遵守工地的一切规章制度 注 意安全 在施工中乙方人员的安全问题 一切事故由乙方自负 甲方不承担一切责任 2 乙方在施工现场 安全施工无事不得进入建设单位生产 车间 如果出事 乙方承担一切责任 3 因乙方造成停工 打架 一切后果由乙方无条件承担 五 附则 1 本合同一式肆份 合同甲乙双方各执三份 2 本合同签订后 承 发包双方需提出修改时经双方协商 一致后 签字确认作为本合同补充合同 3 任何一方不得违反本合同规定 未尽事宜 双方协商解 决 甲方 年 月 日 乙方 厂房建设施工合同范文二厂房建设施工合同范文二 发包方 以下简称甲方 承包方 以下简称乙方 根据我国 合同法 及其他法律法规的相关规定 甲乙双 方经平等自愿协商 就乙方承包甲方厂房地面硬化建设工程事 宜达成如下协议 一 工程概况 1 工程名称 施工工程 2 工程 3 工程范围及标准 30cm 厚河卵石垫层 25cm 厚成 品混凝土标号 c25 厂房是 c25 4 承包方式 乙方包工包料施工 甲方负责水电 5 工程期限 本工程自日竣工 工期 天 二 验收标准 本工程竣工后 由乙方汇总施工材料 由甲乙双方会同相 关管理部门进行验收 验收标准为符合国家相关标准 符合本 合同要求 三 合同价款及工人工资预付款 1 本合同工程单价为人民币 小写 单价为税后价 2 工程付款方式为每贰万平米验收合格后结算 97 3 本合同签订之日内 甲方收取乙方工人工资预付款人民 币 共计 按时足额支付工人工资 甲方代为发放 其产生的费用 将从工程价款中扣除 一个月内第一次结付工程款即退还乙方 工人工资预付款拾万元 四 双方的权利和义务 1 乙方保证有建设本工程的资质要求 2 甲方在工程开工前 做好清场工作 方便乙方施工建设 3 本合同工程图纸由甲方提供 乙方必须严格按照图纸进 行施工 如发现图纸有问题 应及时向甲方书面提出 未经甲 方许可 不能擅自改变图纸进行施工 4 乙方在施工过程中所使用的建筑材料必须符合国家标准 5 在施工中 如因乙方原因造成甲乙双方及第三方任何人 员伤亡及财产损失 由乙方承担全部赔偿责任 如因甲方原因 造成甲乙双方及第三方任何人员伤亡及财产损失 由甲方承担 全部赔偿责任 6 乙方应及时足额发放施工人员工资 否则由此引发的一 切后果由乙方承担 如甲方造成的工人工资不能及时发放 由 甲方承担 7 在本合同履行期间 甲方派驻工程监理一名 乙方应服 从工程监理的监督 8 对隐蔽工程在隐蔽前 乙方会同甲方组织验收 经甲方 验收合格后 方可隐蔽 否则视为该隐蔽工程不合格 9 本工程验收合格后 甲方扣除乙方工程总价款 3 的质 保金 10 本工程质保期为一年 在一年内 如发生翻浆 断裂 等质量问题 乙方负责免费维修 11 平整路基厂房费用由甲方负责 由乙方负责施工管理 路基完工后 甲方如期把工程款结清 如乙方不能正常施工 合同自动解除 五 违约责任 1 如乙方违约 未按合同履行 造成乙方停工 一切损失 由甲方负责 2 如乙方未按合同所约定的工期 保质保量的完成 所照 成的损失由乙方承担 3 甲乙双方如对本合同产生异议 双方协商解决 如不能 达成协商 由人民法院仲裁 4 乙方必须保资质和证件真实有效 否则视为合同无效 本合同一式两份 双份各执一份 甲方签字 盖章 乙方签字 盖章 年 月 日 年 月 日 厂房建设施工合同范文三厂房建设施工合同范文三 甲方 下称甲方 乙方 司 下称乙方 甲 乙双方于 20 xx 年九月二十二 二十三日签订共六份的 市建筑工程施工合同书 下称合同 就甲方将其 村标准 东升 贤 厂房 宿舍建设工程发包给乙方施工事宜达成了协 议 根据该建设工程的具体情况 就合同未尽事宜 双方达成 如下补充协议 第 1 条 工程项目 1 1 工程名称 村标准厂房 村东升厂房 村贤 厂房 村标准厂房配套员工宿舍 村东升厂员工宿舍 村贤 宿舍 其中厂房三栋 建筑面积约 120 xx 平方米 宿舍三 栋 建筑面积约 5000 平方米 工程地点 工程内容 承包范围按合同约定 上述工程项目的建审批准手续由甲方负责向有关部门申报 和办理 以保证项目建筑的合法性 乙方仅按甲方的指示 签证 如期开工 若因工程项目的建审批准手续没有办妥 以致政府 或政府主管部门或司法机构责令停工 处罚等 由此所产生的 一切损失 包括乙方的所有损失 和责任 均由甲方承担 1 2 开工日期 合同约定的开工日 20 xx 年 9 月 26 日和 9 月 28 日为预计开 工日 根据工程建设准备的具体情况 开工日以甲 乙双方另 行签证日期的 1 3 合同价款 工程预算造价为人民币 1400 万元 以上工程预算总造价为甲方提供的 合同价款的决算 按 合同第 1 4 的规定执行 第 2 条 工程款支付 2 1 按合同约定 甲方应向乙方预付工程款并按工程进度 付款 但甲方执行合同约定的付款方法有困难 要求乙方给予 延期付款 乙方同意予宽容 2 2 根据本协议第 2 1 条的规定 甲方应于 20 xx 年 7 月 30 日前向乙方支付工程款人民币 300 万元 20 xx 年 12 月 30 日前 甲方应再向乙方支付工程款人民币 200 万元 2 3 其余工程款 乙方同意甲方从 20 xx 年 1 月至 20 xx 年 12 月共 24 个月的期间内 按月平均支付相同数额给乙方 每 月的支付日为该月的 15 日前 此部分款项 在本协议中称为欠 款 2 4 鉴于乙方给予甲方的付款的宽容 甲方同意按月息 7 厘向乙方支付资金占用利息 每月应支付的资金占用利息的具 体计算方法为 工程决算总造价 甲方预付的 500 万元工程款 甲方已支付的欠款 月息 7 厘 每月的资金占用利息的支付日按 本协议第 2 3 条的规定 第 3 条 甲方违约的责任 3 1 甲方违约 应按合同第 15 条的规定承担违约责任 3 2 甲方如不能按本协议第 2 2 条的规定向乙方支付工程款 应向乙方支付资金占用的利息 利息为按月息 10 厘计 计息期 为本协议规定的支付日起直至款项全部付清时止 同时 工期 相应顺延 乙方有权停止或中止施工 由此导致停工 窝工 人员或机械退场等一切损失 甲方应负责赔偿 3 3 甲方不能按本协议第 2 3 条的规定 按月向乙方支付欠 款 自逾期之日起 应按月息 10 厘计向乙方支付资金占用利息 同时 乙方有权提前收回所有欠款 要求甲方立即付清所有欠 款 3 4 甲方不能按本协议第 2 4 条的规定 按月向乙方支付工 程款 欠款 的资金占用利息 自逾期之日起 应就该月应支付的 资金占用利息按月息 10 厘计向乙方支付赔偿金 同时 乙方有 权提前收回所有欠款 要求甲方立即付清所有欠款 包括资金占 用利息 3 5 工程造价决算后 甲方应按乙方的要求 就欠款出具 欠条给乙方 作为对双方有法律约束力的债务凭证 甲方同时 应在每次偿还欠款和支付资金占用利息后向乙方办理债务结帐 手续 重新出具欠条给乙方 作为对双方有法律约束力的债务 凭证 3 6 鉴于甲方欠款 占用乙方的流动资金 使乙方承担了 银行贷款利息 因此 在还款期内 如中国人民银行规定调高 银行贷款利率 甲方应在本协议第 2 4 条的资金占用利息的水 平的基础上 按每次调高的百分点增付资金占用利息给乙方 以确保乙方不受损失 3 7 在甲方付清所有欠款和本协议规定的资金占用利息 赔偿金前 乙方就甲方未付清的款项对在建工程或成品房享有 优先权 第 4 条 甲方保证 4 1 工程开工时及之后 甲方未能办妥工程建设的批准手 续 政府或政府部门干预 工程停工 或经任何的诉讼 仲裁 程 序 合同和本协议被确认为无效 甲方应承担所有责任 赔偿 乙方的所有损失 包括但不限于按本地区同类工程适用的定额 规范乙方应得的人工费 机械台班费 管理费 应邀和已交纳 的税收和规费 乙方支付的材料款 设备款 依本协议乙方可得的 利润等等 本项的规定具有独立性 在合同和本协议被依法确 认为无效时 本项的规定作为解决无效的过错责任的依据仍然 有效 4 2 在甲方未付清合同和本协议规定的所有款项前 甲方 不得将在建工程或成品房或房地产转让 过户 出售 抵押给 任何第三人 也不得将在建工程或成品房或房地产作为出资或合 作条件与第三人合办公司企业 合同项下的工程 包括单项工程 完工后 甲方应及时向有关部门申请房地产所有权和使用权的 登记 并不得将房地产的产权申请登记为甲方以外的其他人 第 5 条 与合同和本协议项下工