桩基采购合同

1/16桩基采购合同预制桩基础采购合同发包单位：承包单位：甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务，根据中华人民共和国合同法，国家工商管理局和建设部颁发的建设工程施工合同示范文本，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。第一条、工程名称：张掖市城区热电联产集中供热管网工程第二条、工程地点：张掖市甘州区流泉中继泵站、变配电室第三条、工程内容：1、单桩深度暂定9米，共约82条，单桩竖向承载力特征值750KN，单桩竖向极限承载力为KN。2、本工程乙方包工包料，包预制钢筋混凝土方桩，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。打桩单价：4004009000方桩按元/米，此单价含桩材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖，报验报监费用等一切费用含税金。桩接头采用焊接2/16接头，接头不宜多于3个3。竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。第四条、施工工期：1、自试桩之日起计个日历天，要求桩机在年月日前进场施工。并于年月日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的1，总额不超过合同总价的10%。2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天1000元补尝。属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天罚款2000元。3/16第五条、付款方式：乙方须持有加盖公司财务章收据及发票支取工程款。乙方在保质量的基础上，甲方同意以下付款方法：1、甲方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理有关审批手续，并及时支付进度款；2、打桩完工，桩测试合格付到总工程进度款的70%；3、余下30%工程款于桩基础验收合格三个月内支付清。甲方须在乙方打完最后一根桩的三个月内完成桩基础验收工作；验收时间越过三个月，甲、乙双方视桩基础为合格工程，并同时支付工程余款。第六条、承包方式：1、技术要求：根据设计图纸和地质资料，乙方确保单桩设计承载力，以静载法检测抽样试验结果为准。试桩合格，费用则甲方负责；试桩不合格，费用由乙方负责，并保证返工合格为止，一切费用由乙方承担，并赔偿甲方相应的损失。2、税金负责：由乙方负责，本工程价格为含税价。3、水电费负责：由乙方负责。4/16第七条、甲方责任：1、甲方监理公司应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证。2、交施工图纸两份和地质资料一份，并组织有关部门会审。3、按乙方施工要求搞好施工及进桩现场的“三通一平”，提供水源、电源到桩基础施工现场，保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。由甲方负责清理好场地地面，地下一切障碍物，如场地下陷不能正常施工，甲方必须回填到乙方可以施工为止，费用由甲方负责，确保材料送到指定施工区域。4、甲方负责以书面形式提供细线基点、标高及送桩深度;待乙方将轴线及桩位放好后,由甲方组织有关人员进行复核,如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的确认。5、施工报建手续和报建费由甲方办理和承担，乙方负责提供有关资料。6、甲方提供桩基础施工图2份，工程地质勘查报告1份，组织有关部分进行图纸会审，乙方整理后各方盖章后，自存留底。7、第八条、乙方责任：1、乙方委派同志为现场代表及项目指挥。5/162、组织各种机械进退场，开工前向甲方提供编制的施工组织设计，做好各项施工准备工作，乙方负责压桩工人住宿及饭堂费用。3、进场时须向甲方提交桩机证及机长、桩机手证。4、乙方按照甲方提供的进桩计划，及时提供合格混凝土方桩。5、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料。6、确保单桩设计承载力，如经检验不合格，乙方负责因此而导致的经济责任。7、听从甲方及监理人员的指挥管理及现场代表提出的各项意见及要求。8、严格控制工程进度，不得拖延工期，及时按阶段向甲方提交工程进度，以便甲方支付工程进度款。9、乙方应将驻现场施工人员名单报当地公安部门备案，费用由乙方承担。10、乙方应注意施工安全负责进行安全教育，做到文明施工注意用电安全，如发生工伤事故，均由乙方负责，现场应设置安全员。11、乙方应做好现场保安工作及教育，做好四防，加强防范措施，设置专人负责。12、工程完工后，乙方按城市档案管理规定做6/16好施工原始记录，汇集施工技术资料作竣工验收文件移交甲方。第九条、注意事项；1、乙方按桩基础施工图及设计更改通知施工，如质量不合格属乙方造成的，其返工费用由乙方负责。2、按施工图及国家现行有关施工验收规范进行工程质量验收。3、施工过程中出现的断桩问题，如属施工技术问题，则由乙方负责；如属地质和桩自身质量问题，则由甲方负责。4、打桩过程引起的桩偏位超出桩基础规范允许范围而导致承台或基础梁加大，相应的费用由乙方负责。5、因地质原因所致压桩机不能施工，甲方可改用其他方法施工如冲孔灌注桩，所产生的费用由甲方负责；不列入本合同工期内。第十条、当不可抗力因素消除后，双方应继续履行合同义务或协商变更、终止合同。第十一条、未尽事宜，甲方双方协商，补充合同条款解决。双方签定的补充条款同具法律效力。如遇合同争议，双方协商不成时，可提交仲裁委员仲裁，或依法向中山市人民法院起诉。第十二条、本合同自双方代表签字盖章后立即生效，7/16当工程款付清后自行终止，合同正本一式二份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。甲方：乙方：法人代表签名：法人代表签名：委托代理人签名：委托代理人签名：签定日期：年月日签定日期：年月日合同签定地点：建筑工程施工合同南京市东方置地房地产实业有限公司南通华荣建设集团有限公司第一部分协议书发包人：南京市东方臵地房地产实业有限公司承包人：南通华荣建设集团有限公司依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：东方.熙龙山院项目A区综合楼、基层社区中心、公交始末站和B区、C区桩基工程工程地点：南京市浦口区江浦街道花卉大道西侧工程内容：桩基8/16工程立项批准文号：浦发改字250号、251号、252号资金来源：自筹二、工程承包范围承包范围：桩基三、合同工期开工日期：年月日竣工日期：年月日合同工期总日历天数60天四、质量标准工程质量标准：符合国家验收标准五、合同价款金额：捌佰玖拾捌万贰仟贰佰元整￥：六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、明确双方权利、义务的纪要、协议4、本合同通用条款5、投标书、招标文件和中标通知书6、施工图纸7、标准、规范及有关技术文件、技术要求8、工程预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。9/16九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：南京市东方臵地房地产实业有限公司本合同双方约定：双方法定代表人签字、盖章后生效。发包人：承包人：住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编年月日第二部分通用条款此部分采用建设工程施工合同范本中第二部分通用条款。第三部分专用条款一、词语定义及合同文件1.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：明确双方权利、义务的纪要、协议；合同协议书；中标通知书；合同专用条款；合同通用条款；招标文件、投标书及其附件；标准、规范及有关技术文件；图纸；工程量清单。2.语言文字和适用法律、标准及规范10/16本合同除使用汉语外，不使用其他语言文字适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国招标投标法、七部委第12号令评标委员会和评标方法暂行规定、建设部第89号令房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法。适用标准、关规定。3.图纸发包人对图纸的保密要求：未经发包人同意不得复制，不得向承包人以外人员泄漏有关图纸内容。使用国外图纸的要求及费用承担：无。二、双方一般权利和义务4.工程师监理单位委派的工程师姓名：谭新辉职务：总监发包人委托的职权：审批工程施工组织设计和技术方案；主持工程建设有关协作单位的组织协调；工程上使用的材料和施工质量以及配合发包人的认可权、验收权、检验权；配合业主进行材料验收；工程施工进度的检查、监督权；以及工程实际竣工日期提前或超过施工合同规定的竣工期限的签证权；在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的初审权，以及工程结算复核权。11/16需要取得发包人批准才能行使的职权：停工、复工令、重大协调事项及有关设计变更的确认。发包人派驻的工程师桩基础工程施工合同甲方：乙方：经甲乙双方协商，甲方委托乙方承包为明确双方利益和义务，根据本工程的具体情况，双方协议如下合同条款以共同遵守：一、工程概况1、工程名称2、：工程范围：3、桩径及型号：500mm、AB型桩、壁厚125mm；具体以设计图纸要求为准。1）单桩承载力特征值2）静截压力要求边桩锤击桩锤重4、工期要求桩基分片施工，分片施工的具体开竣工日期以甲方要求为准。二、承包方式包工包料、包质量、包安全、包工期、包税金、包合格。三、工程造价1、高强预应力管桩施工单价：2、引孔桩施工单价：以上“含税工程单价”已包含并不限下列：施工所需要的机械进退场、桩位测量放线、桩孔引孔、送桩、管桩桩芯封砼、普通十字桩尖、管桩等材料的12/16采购、管桩施打人工费、接桩、机械费、多余桩头截除、配合桩基检测、清理施工现场、施工用水电费、安全文明施工、预算包干费、管理费、利润、税金等取费。决算时，高强预应力管桩的延长米按甲方及监理核实后现场签证的有效桩长计算，有效桩长指图纸设计桩顶标高到桩尖的长度；桩引孔的延长米按甲方和监理核实后现场签证的实际桩引孔长计算。，实际桩长指现场引孔桩机施工面到高强预应力管桩桩尖的长度。四、付款方式1、乙方应于每月25日前5个工作日内向甲方提交当月完成的工程量及工程造价,次月经甲方审核确认，并于15日前按当期已完工程之造价的80%支付相应的进度款给乙方；2、桩基础分片验收时，该片的桩基础经政府相关部门检验合格后20个工作日内，支付该片的桩基础已完工程总造价的95%；3、分片的基础分部工程验收合格后20个工作日内，支付至工程结算总价的100%；4、乙方申请打桩费时应负责开具正规等额的发票，否则甲方有权拒绝支付。五、质量要求按照合同要求及国家、省建筑地基基础施工及验收规范和设计图纸的要求进行施工，不得低于国家和行业的强制性标准。六、甲方责任13/161、开工搞好三通一平，清理地上障碍物；2、提供施工期内的市政水源、电源，水电费用由乙方支付；3、提交施工图纸5套，工程地质勘探资料1份；4、参与工程质量和施工进度的监督；5、按照合同约定及付款方式条文规定，支付工程款项给乙方。七、乙方责任1、签合同前到施工现场了解情况，确认已清楚明白所有工作范围和内容。2、打桩场地土方开挖及平整时，乙方须现场有人指挥回填，以保证场地达到正常打桩条件；3、乙方材料进场必须提交材料出厂合格证，待甲方审批确认后才可以开始施工；4、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，严格按照图纸和设计说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制工程结算；5、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；6、必须搞好现场施工的安全生产管理规定，做好安全教育工作，防止安全生产事故。由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例规定，或因乙方管理的过失导致发生安全或火灾事故，均由乙方自行承担，与甲方无关；14/167、凡是图纸有不完善的或不符合规范要求的，乙方须及时提出，待完善后才能继续施工；8、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用及材料费用由乙方承担，工期不顺延；但由于地质原因，引起的断桩和补桩，甲方应负责断桩和补桩的50%费用。9、在本工程施工期间，承包人应承担对工程看护的全部责任；竣工验收的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复；10、保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场；11、乙方必须按资料整理的相关要求，完成施工资料的整理，待桩工程完成后提供甲方一份原件及工程结算书。12、乙方须保证本桩基础工程通过政府部门的验收，相关验收费用由甲方承担。八、其他约定1、如果乙方不能按合同约定工期完工，则视为乙方违约。乙方应承担违约责任，每天按工程总价款的千分之一向甲方支付违约金；2、施工期间，若甲方发现乙方违规施工或有其他违反合同的行为时，有权要求乙方暂时停工，乙方应采取15/16相应补救措施，并按合同约定返工，情节严重时，甲方有权终止合同。3、如果甲方在施工过程中偷工减料、以假充真、以次