管网工程施工合同

1/17管网工程施工合同管网配套工程施工合同发包人：承包人：发包人和承包人依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条理，经协商一致，签订小区管网配套施工合同一、工程名称：综合管网配套工程二、工程承包范围：管线接口图纸的设计及施工方案的制定，管网平面图中采暖、给排水部分的全部内容、施工后场地平整，包括：二次管网的管线、阀门、井室砌筑等工程。三、承包形式：包工包料。四、工期：年月日至年月日五、质量标准：本工程严格执行建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB502422002要求及国家相关标准。六、合同价款及付款方式：合同总价款为人民币元。1、承包人管线材料运至工地现场后支付合同价款30%。2/172、工程竣工验收合格后支付工程合同价款50%,3、其余工程款扣除3%保修金后待该小区住宅用户进驻小区正常使用后一次性结清。七、材料要求1、本工程全部管线材料及附属件由承包人负责采购，所有材料需采购正规厂家生产的合格产品，并提供检验报告及合格证明。2、材料运至工地现场后，需经过发包人派驻到现场的工地代表和工程监理人员验收后方可投入使用，未经验收的材料不准使用，若使用，每发现一次罚承包人1万元。若在验收过程中发现承包人使用不合格产品则属承包人严重违约，发包人有权解除合同，不结算工程款。3、不合格品的判定标准：经双方共同认可的第三方检验机构出具的检验报告为准。八、发包人责任1、提供规划平面图、管网平面图各一份，各单位工程给排水、采暖施工图各一套。2、施工过程中，对有需要修改的施工方案或增加项目下达书面变更通知单，作为承包人施工更改和工程结算的依据。3、发包人指定派驻现场的项目经理为工地现场代3/17表，对工程进度、工程质量进行监督，检查验收隐蔽工程，办理中间交工工程验收签证手续，督促乙方按规定做好各项技术资料和报表整理，负责签证，组织工程竣工验收。4、负责工程中不同专业之间及界面接口等的协调工作，并提供施工中乙方所需的用水、用电，但水电费由承包人承担。九、承包人责任1、承包人应严格按照发包人提供小区规划平面图、管网平面图及经政府相关管理部门和发包人审定的管线接口图纸设计、方案进行施工。2、派出常驻工地代表工程师负责与发包人工地现场代表直接联系.3、承包人应严格按照国家、辽宁省、大连市现行安全生产、文明施工检查验评标准。承包人在施工中必须做到安全生产、环境保护、文明施工项目达标。遵守安全生产的有关规定，严格按照安全标准组织施工，消除事故隐患。并随时接受行业安全检查人员的监督检查，由于承包人安全措施不利、制度不严造成的事故责任和因此发生的费用由承包人自行承担。4、验收合格后负责提供竣工图及相关验收报告。十、保修条款1、保修期：双方约定本工程的保修期为两年，保4/17修期自竣工验收合格并交付使用之日起计算。保修金为人民币十万元，保修期满后无息退回，保修金的退回在当年保修期满后的十日内。2、承包人在保修期限内，接到故障通知后，乙方应在12小时内赶到现场处理。在保修期内因安装质量问题，承包人负责保修或退换，在发包人指定的合理时间内，如承包人不进行维修，则发包人有权请其他具有相应资质的单位进行维修，其费用由承包人承担。如属发包人使用不当而造成损坏，则不属于保修范围，承包人应负责修复，但费用由发包人支付十一、违约责任1、发包人未能按期向承包人支付各期费用，按中国人民银行有关逾期付款的办法支付逾期付款利息。2、因承包人原因而引起工程逾期竣工，延误一天罚款壹万元，罚款总金额不超过工程造价的30%。3、如承包人未经发包人同意，擅自停工的，属承包人违约，发包人有权开出罚款金额为人民币拾万元以上的罚单作为承包人方违约处罚。如拖延工期超过发包人交楼日期的，发包人一切损失由承包人方承担。4、在工程施工过程中、工程验收时，如发现工程有偷工减料、或承包人私自减少工程量，工程材料规格、5/17品牌与施工图、材料设备清单中相关内容不符的，属承包人违约，承包人支付违约金，起罚点为人民币1万元，发现一次按合同总价的%计算,依次类推，并在工程款中扣除。十二、争议的解决方式双方因本合同的履行发生争议，应本着友好、平等的精神协商解决。协商不成时，任何一方均可向市人民法院提起诉讼。十三、本合同的生效1、本合同经双方签字盖章后生效，至工程验收，保修期满并结清工程尾款后失效。2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。甲方：乙方：法人代表：法人代表：年月日建筑工程施工合同建设单位：山东省*承包单位：山东*集团有限公司日期：二0一一年六月二十日第一部分协议书发包人：山东省*6/17承包人：山东*集团有限公司依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：山东省*室外工程工程地点：山东省*工程内容：施工图全部工作内容。工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：图纸范围内室外管网、道路、墙体及大门、细部景点、景观及构筑物、照明等。详见工程量清单。三、合同工期：开工日期：年月日竣工日期：年月日合同工期总日历天数50天。四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款金额：壹佰陆拾肆万柒仟肆佰柒拾元肆角陆分7/17￥：六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、本合同通用条款4、标准、规范及有关技术文件5、图纸6、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：XX年6月20日合同订立地点：山东省*本合同双方约定自双方签字、盖章之日起生效。发包人：承包人：8/17住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1.词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具9/17有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。10/17费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数计算的承包天数。开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。竣工日期：指发包人或承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸。施工现场：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体制定的供施工使用的任何其他场所。书面形式：指合同书、信件和数据电文等可以有形的表现所载内容的形式。违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和工期顺延的要求。不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。11/17聊城京都商城室外管网工程施工合同建设单位：聊城京都置业有限公司施工单位：甲方根据工程施工的需要将聊城京都商城室外管网工程委托给乙方施工，根据中华人民共和国合同法和建筑工程安装承包合同条例及相关规定，结合本工程具体情况，双方本着平等互利的原则，经双方友好协商签订本合同。一、工程概况1、工程名称：聊城京都商城室外管网工程2、工程地点：聊城市东昌府区利民西路15号3、工程内容：聊城京都商城室外管网。4、承包方式；包工包料、包质量、包工期、包安全文明施工的总承包方式。二、工程承包范围工程施工图中的全部施工内容，施工图纸内容中的设备材料采购和安装、土方开挖及回填、化粪池隔油池的采购和安装、管沟埋砂、给排水管道及井的安装等均在本工程的承包范围。PVC排水管施工不在本工程的施工范围，但该PVC排水管会同步施工，乙方应配合施工。材料堆放场地由甲方出面协调总包单位解决。12/17三、合同工期1、开工日期：以甲方书面通知为准。2、施工工期：本合同约定的施工工期为45个日历天。3、工期顺延：如遇重大设计变更而增大工程量，或遇不可抵抗的自然灾害影响，经甲方签证确认，予以顺延。4、因乙方施工质量问题导致返工引起的工期延误，甲方不予签证。四、工程质量1、工程质量标准：按合格工程标准验收。2、乙方对承建工程质量全面负责，严格按施工图及国家现行颁布的施工技术规范和验收标准组织施工，保证工程质量符合要求和达到工程质量验收标准。若工程质量达不到技术标准，需进行质量返工至达到质量要求标准，返工发生的经济损失由乙方承担。3、安装完成后所有管道、管井必须清洗干净。五、合同价款及结算1整。2、本合同总包干价已包括所有材料采购、运输、包装、采保、安装、土方开挖机回填、管道铺设、管井施13/17工、管盖安装、安全及技术措施费用、施工保险费用、运输保险费用、管理费用、税金、利润等所有费用，其他费用均不再计取。3、本工程采取总价包干方式，施工图纸范围内漏算及错算报价甲方均不予增加费用。六、工程款支付1、乙方材料进场后，甲方按总包干价的50%向乙方支付工程进度款。2、东面、西面、北面工程施工完毕满足验收条件后，甲方在五天内向乙方一次性支付总包干价的30%的工程进度款。3、验收合格及办理工程结算后的三个月内，甲方向乙方支付工程款至总结算款的95%；剩余总结算款的5%留作工程保修金，工程保修期满后的五日内，甲方一次性无息返还剩余质保金。本工程约定保修期为二年。4、乙方需按甲方财务要求提供税务发票。七、双方责任及义务甲方：1、甲方应向乙方提供完整的施工设计图3套。2、派出工程负责人监督乙方施工质量和进度，并办理工程签证。3、根据合同约定和要求，及时办理签证、付款、14/17验收和结算。4、审核乙方编制的施工组织设计及变更资料。5、甲方协助乙方协调施工现场相关配合单位的关系。6、施工中发现不符合施工图和规范要求的工程质量问题，甲方有权责令停工或返工和及时整改，直到符合要求为止。由此造成的经济损失均由乙方自理。延误工期不顺延。乙方：1、施工前，及时做好各项施工准备工作。开工之前将编制的施工组织设计提交甲方审定，并按审定的施工方案精心组织施工。2、严格按照合同约定的材料及施工工艺施工，并按照设计图和规范要求进行施工，以确保工程竣工验收合格。3、竣工验收前，负责本工程的材料、设备及成品保护，按文明施工现场要求作好施工场地清洁卫生。施工中应保护好项目现场的室内外现有设施和各施工单位的施工成品，如由乙方损坏，乙方负责全额赔偿。4、工程竣工验收后10天内提供完整的竣工验收资料2套，及时办理工程竣工结算。5、严格遵守甲方颁布的各类工程管理规章制度及15/17奖罚规定，服从甲方的管理。6、乙方必须为现场施工人员购买保险，在施工过程中发生的任何安全事故均由乙方负责。7、本工程现场安装及管理人员的办公、住宿、就餐等均由乙方自行负责。8、出席监理主持的现场施工协调会，及时落实协调会议的工作要求。八、材料采购供应乙方采购的材料必须报甲方查验并确认符合设计、国家标准及政府职能部门颁发的有关规定的要求后方能用于本工程施工。进场的材料必须有生产合格证、检验报告等有效证明文件，不合格产品严禁在本工程使用。九、工程变更及签证1、甲方同意的工程变更按变更设计图施工及签证。所有的工程现场签证，必须由甲方签字并加盖公章方为有效。2、若遇甲方或不可抗力原因延误工期，甲方仅对工期实施签证，乙方的施工工期可相应顺延。因乙方原因引起的施工工期延误，工期不能顺延，且由乙方承担一切责任。十、工程验收1、工程完工后，乙方应自行组织验收，并做好自16