安装塑钢窗工程协议_第1页
安装塑钢窗工程协议_第2页
安装塑钢窗工程协议_第3页
安装塑钢窗工程协议_第4页
安装塑钢窗工程协议_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1/5安装塑钢窗工程协议为了改善公司办公楼环境，杜绝因窗户破损而产生的危险，甲方决定将所有窗户更换为塑钢窗。此项工程经甲、乙双方共同协商，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法以及有关法律，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，结合该工程的实际情况签订本合同，望共同遵照执行。一、工程概况1名称安装塑钢窗。2地点_3承包方式采取大包干的形式。二、结算方式按投标的中标价格_元M进行结算，面积在完工后按实际测量面积进行结算，乙方必须开据税票。三、甲方责任1提供现有的水、电、路及其场地。2及时提供施工方案。3负责乙方施工时的水、电费。四、乙方责任1严格按照安全生产要求施工，施工过程中发生的2/5一切安全事故和纠纷由乙方自行负责。2每一单项工程乙方必须按甲方的施工方案进行施工，完工后由甲方验收认可，方能结算。如遇特殊情况，甲、乙双方共同协商处理。3施工时乙方必须处理协调好与邻组的地方关系。五、工程质量1乙方必须接受甲方和见证方的施工质量监督。2服从甲方和见证方的施工方案。3凡因施工质量问题造成的一切经济损失由乙方自行负责。六、付款方式工程全部完工经甲方验收后结算一次性付清。七、工期及其奖励办法本工程从_年_月_日至_年_月_日止完工，工期延误罚款_元整。八、其他1本合同在执行中若出现争议和纠纷，双方应友好协商，无法解决时，任何一方均可向仲裁机构申请仲裁，或向法院申请按照法律程序解决。2本协议自双方代表认可之日起生效，一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。3/5甲方_盖章乙方_盖章_年_月_日安装塑钢窗工程协议相关内容建设工程借款合同建设工程借款合同合同编号贷款方借款方根据国家规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。内部承包工程协议甲方_乙方_甲方将_工程的施工任务交给乙方，代表公司处理并承担质量、进度、安全等技术及经济责任，经双方讨论认可，达成如下协议一、工程名称_二、工程地点_三、甲方责任1、甲方负承包商履约委托保证合同（试行）编号（工字）第号委托保证人（承包商，以下称甲方）_住所_法定代表人_电话_武汉地区住宅室内装修工程施工合同发包方（甲方）4/5_承包方（乙方）_资质等级_合同编号_武汉建筑装饰协会联合监制武汉市工商行政管理局武汉地区住宅室内装修工程施工合同合同编号_建设工程勘察设计合同（三）工程名称_委托单位_设计单位_设计编号_合同编号_建设工程勘察合同发包人勘察人发包人委托勘察人承担项目管理委托合同委托方_受托方_委托方_委托受托方_对项目进行建设期全过程管理，为确保该项目建设规模、标准、投资和建设工期，使该项目在验收合5/5格、
人人文库> 全部分类> 办公材料 > 思想汇报

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论