法律法规3.doc

法律法规一、 单项选择题1、行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，则由（B）。A.全国人大裁决B.国务院裁决C.适用新法优于旧法D.适用特别法优于一般法。2、某建筑工程公司下设的分支机构中属于法人的是（D）。A.经授权的第一项目部B.第二分公司C.合约部D.上海子公司。3、某工程企业的项目施工过程中需要增加钢筋用量，即有项目部商务经理与材料商签订合同增加购买钢筋，合同中仅由该商务经理签字；钢筋送到后用于工程施工，后因价款发生争议，材料商应向（A）主张给付货款。A.施工企业B.该企业法定代表人C.项目部D.商务经理。4、某包工头王某打着某劳务公司的名义进行大规模招工，劳务公司知道后未予理睬。王某招收农民工后突然不知去向，农民工应如何主张权利（B）。A.向王某主张B.向劳务公司主张C.向王某和劳务公司共同主张D.由王某承担主要责任。5、工程建设项目在开工前，一般应取得项目土地的建设用地使用权；而建设用地使用权只能存在于（A）之上。A.国家所有的土地B.国家或集体所有的土地C.耕地转为的建设用地D.宅基地。6、施工单位甲想借用工厂乙的道路通行。甲乙双方约定，甲向乙支付一定的费用，乙允许甲的人员通行。这时施工单位甲即取得了（C）。A.相邻权B.建设土地使用权C.地役权D.土地租赁权。7、某建设单位急需资金进行工程建设，将自己的一块建设用地使用权抵押给银行贷款，签订了抵押合同后，因建设单位自己的某种原因没有办理抵押合同登记。则下列手法说法中，错误的是：（C）A.该抵押合同成立B.该抵押合同生效C.银行成为抵押权人D.建设单位应向银行承担违约责任。8、某设备供应商对其提供的设备进行了技术改进，使其在不增加成本的情况下增强了节能功效，这种技术改进应属于（B）。A.产品发明B.实用新型C.外观设计D.方法发明。9、某建筑设计公司工程师王某接受公司指派的任务，为某住宅楼绘制了工程设计图。按照著作权法的规定，下列表述正确的是（A）。A.王某享有工程设计图的署名权，该公司享有著作权的其他权利B.王某享有工程设计图的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权，该公司享有著作权的其他权利C.张某享有工程设计图的所有权利，但该公司在其业务范围内可以优先实用D.该公司享有工程设计图著作权的所有权利，但应当给予张某相应的奖励。10、施工单位委托一个加工厂对一批预制件作防腐处理，合同约定共1000件，每件加工费500元，提货时加工费一次付清。加工完毕后，施工单位支付了40万加工费要求将1000件全部提走，加工厂以履行合同不符合约定为由行使留置权拒不交货。在双方争论的下列观点中正确的是：（B）A.由于合同没有相关约定，加工厂不得行使留置权B.如果合同中约定不准行使留置权，加工厂不得留置C.加工厂为保障自己的债权，有权留置全部预制件D.此种合同不得行使留置权。11、在保险合同法律关系中，下列主体之中不可能为同一人的是（B）A.投保人与受益人B.保险人与投保人C.投保人与被保险人D.投保人、被保险人和受益人。12、某大学需要重建一个独立的实验室，建筑面积280平米。在开工前，某大学应（D）A.向学校所在地的县级以上建设行政主管部门申请施工许可证B.向某实验室建设地的县级以上建设行政主管部门申请施工许可证C.向有关部门申请开工报告即可D.不需要办理施工许可证。13、某大型体育馆工程，建设单位领取施工许可证后满一年才开工，则开工时（D）。A.建设单位应当向发证机关报告B.应当报发证机关核验施工许可证C.影单报发证机关申请延期D.施工许可证已自行作废。14、经评标，甲被推荐位第一中标人，但在中标通知书发出之前，招标人收到甲退出此次投标的书面通知，关于甲行为的正确说法是：（A）A.属于在投标有效期内撤回投标文件B.属于放弃中标C.甲的要求不能被受理，必须继续参加投标D.甲可向招标人申请退还部分投标保证金。15、某投标人投标时，在投标截止时间前递交了投标文件，但投标保证金递交时间晚于截止时间两分钟送达，招标人进行了受理，同意其投标文件参与开标。下列说法中正确的是（C）A.对于投标文件及投标保证金均不应受理B.该投标文件不应视为有效地投标文件C.该投标文件评标委员会初审后按废标处理D.经招标人同意受理后，不应视为废标。16、总承包的企业受建设单位的委托，按照合同的约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包被称为（B）A.施工总承包B.工程总承包C.工程服务总承包D.工程咨询总承包。17、甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是（）A.该联合体成员甲公司又以自己名义单独对该项目进行投标B.该联合体成员签订共同投标协议C.该联合体成员乙公司和丙公司又组成一个新联合体对该项目进行投标D. 甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为该联合体投标的牵头人。18、下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（A）A.未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包B.将专业工程分包给不具备资质的承包人C.将劳务作业分包给不具备资质的承包人D.未经建设单位许可将承包工程中的专业工程分包给他人。19、在施工单位不良行为的认定标准中，（C）属于承揽业务不良行为。A.超越本单位资质等级承揽工程的B.拖欠工程款或工人工资C.将承包的工程转包D.需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核，未取得证书上岗。20、建筑公司向材料商发出了一个购买建筑材料的要约，后又向材料商发出了一份取消购买意向的通知，如果后发出的通知先于要约达到材料商，则此行为称为（A）A.要约撤回B.要约撤销C.承诺撤回D.承诺撤销。21、某项目设计费用100万，合同约定违约金15%。发包方支付了15万定金后，设计方未开展设计工作，导致发包方损失12万，发包方最多可获得支持的价款为（C）A.24 B.27 C.30 D.42。22某市大型公共停车场扩建项目投资总额5000万元，建设方直接发包给本市一家最大的专业施工公司承包，双方签订了施工合同。工程竣工后验收合格，但双方因结算发生争议诉至法院，对此合同的效力法院会作出的判决是（B）A.有效B.无效C.效力待定D.可变更可撤销。23、某工程项目总承包单位按照合同约定将钢结构部分分包给甲公司，甲公司将钢结构的喷漆部分以较低的价格交由一家专业公司乙施工。竣工后发现钢结构喷漆部分存在质量问题，经乙修复后合格，乙请求甲支付工程款未果而诉至法院。正对上例下列说法错误的是：（B）A.甲乙之间的合同是违法分包合同B.乙承担修复费用后按照甲乙合同约定支付工程款C.乙承担修复费用后参照甲乙合同约定支付工程款D.人民法院可以收缴甲的违法所得。24、某施工单位租用大型起重机械，提供的其中机械经检验部合格，但出租单位伪造了产品合格证和检测合格证明。施工单位虽然发现了出租单位的伪造行为，但为赶工期依然使用了该设备。结算时，施工单位提出出租单位存在欺诈行为，要求撤销合同。下列说法中正确的是（D）A.施工单位可以申请人民法院撤销租赁合同B.出租单位可以以施工单位欺诈为由申请变更合同C.该合同因存在欺诈，属于可变更、可撤销合同D.该出租合同因违反强制性规定而无效。25、下列事例中，应承担违约责任的是：（D）A.招标人与投标人串通中标后签订承包合同，投标人不履行合同约定的B.行政部门与施工单位约定，如果施工单位整改合格后可以不予罚款；整改合格后行政部门仍然给予了罚款处理C.工人在施工时不慎将工具坠落，砸坏了附近停放的汽车D.材料商迟延运输，后又发生不可抗力造成交货延期。26、某用人单位招聘一名员工，由于工作疏忽一直未与其签订劳动合同；一年后，用人单位决定辞退该员工，在用人单位应承担的法律后果中错误的是（A）A.可提前30日书面通知，并额外支付一个月工资后解除劳动关系B.如果该员工被追究刑事责任，用人单位可以解除劳动合同C.应视为用人单位已于该员工订立无固定期限劳动合同D.用人单位应自满一个月后按每月两倍的工资向该员工支付。27、下列争议中，属于劳动争议的是（D）A.企业职工沈某与某地方劳动保障行政部门工伤认定的争议B.公司股东李某因股息分配产生的争议C.王某与社会保险机构因退休费用产生的争议D.进城务工的黄某与劳务分包公司因工资报酬产生的争议。28、王某因流动资金短缺，便于赵某约定借款30万元，同时约定了还款期限和借款利率。到了交钱的时候，赵某因自己急于用钱便拒绝出借。结果使王某损失惨重。对此，下列说法正确的是（A）A.该借款约定未生效B.该借款约定有效C.该借款约定无效D.王某应承担责任。29、根据建筑施工场界噪声限值（GB12523-90）的规定，对城市建筑施工期间施工场地不同施工阶段的作业噪声限值做出了规定，下列表述中正确的是（C）A.土石方施工阶段，噪声限制是昼间85分贝B.打桩施工阶段，噪声限制是昼间75分贝C.结构施工阶段，昼间55分贝D.所谓夜间，是指晚20点至辰6点之间的期间。30、施工单位的项目负责人在施工组织管理中居于核心地位，下列对项目负责人职责的描述中错误的是（D）A.应当注册建造师担任B.与授权的施工企业之间属于委托代理关系C.应及时、如实报告生产安全事故情况D.在施工前向班组做技术交底。31、王某被任命为一大型工程的施工项目经理，关于其安全职责的表述错误的是（A）A.应当制定安全生产规章制度B.落实安全生产责任制度、安全生产规章制度C.确保安全生产费用的有效使用D.制定安全施工措施、清除安全事故隐患32、作业人员李某在脚手架上施工时，发现部分扣架松动而可能倒塌，故停止了作业，这属于李某在行使（C）A.拒绝权B.知情权C.紧急避险权D.检举权。33、下列施工作业人员的做法中，（C）属于正当行使紧急避险权。A.甲凭经验判断脚手架可能不稳而应急撤离了现场B.乙发现基坑四周地表出现大量裂纹并有土石滑落，在加快作业后撤离了现场C.丙发现文先后先采取了应急措施后，无效后撤离了现场D.丁发现施工现场存在极大安全隐患而拒绝作业34、施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证、审查德尔工程是（D）A.爆破工程B.脚手架工程C. 模板工程D.地下暗挖工程35、施工单位采购的安全防护用具有（A），并在进入施工现场前进行检查。A.生产许可证B.计量合格证C. 检验合格证D.销售发票36、某高层建筑在地下桩基施工中，基坑发生坍塌，造成10人死亡，直接经济损失900余万元；本次事故属于（A）A.重大事故B.特别重大事故C. 较大事故D.一般事故37、下列选项中（A）不属于建设单位的安全责任A.对安全技术措施或专项施工方案进行审查B.需要进行爆破作业时办理相关批准手续C. 编制工程概算时确定建设工程安全费用D.申领施工许可证38、关于建设单位安全责任的说法，正确的是（D）A.建设单位对根据自身情况提出低于强制性规定的要求B.建设单位有权压缩合同约定的工期C. 建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业D.建设单位应当根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料39、建设单位不得压缩合理工期，所谓合理工期是指（C）A.工期定额B.合同工期C. 以工期定额为基础适当调整D.实际的客观工期40、下列对工程监理单位安全责任的表述中，正确的是（D）A.监理单位应当以监理合同为依据对施工进行监管B.监理单位负责施工的质量、进度和费用控制，不负责安全监管C. 监理单位安全人员可由质量工程师兼任D.施工合同签订前，主要是协助建设单位做好施工招标准备的各项工作41、监理单位审查安全技术措施和专项施工方案的重点是（C）A.符合建设单位的要求B.符合合同约定C. 符合工程建设强制性标准D.符合监理要求42、按照我国对标准的划分，（B）可分为强制性标准和推荐性标准周立波说：组织是什么？A.地方标准B.行业标准C. 技术标准D.企业标准43、下列标准中不属于国家强制性标准的是（C）A.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准B.施工（包括安装）及验收等通用的综合标准C. 工程建设重要的行业专用的术语、符号、代号、量与单位和制图方法D.工程建设通用的有关安全、卫生、环境保护的标准44、某住宅工程，总承包单位与装饰公司签订了装饰分包合同，工程竣工验收时发现：1.地基基础存在问题2.装饰部分质量存在瑕疵：对上述责任的承担说法正确的是：（D）A.由总承包单位对上述的两个问题承担责任B.由总承包单位与分包单位承担连带责任C. 总承包单位对地基基础问题承担责任，分包单位对装饰部分承担责任D.总承包单位对地基基础问题负责，总包单位与分包单位对装饰比分承担连带责任45、某住宅小区二期开工建设，其中5号楼套用一期工程图纸。施工时承包方发现图纸套用的02图集现已作废，则正确做法是（D）A.因为图纸已经施工图审查合格，按图施工即可B.按现行图集套改后继续施工C. 由施工单位技术人员修改图纸D.向有关单位及时提出46、某施工企业在施工中购买了一家生产厂的商品混凝土，但该生产厂家 没有响应资质，则该批混凝土（B）A.合格产品B.不合格产品C. 进场检验合格的方视为合格D.经监理签认的视为合格47、工程施工中见证取样试件要作为质量验收的依据，则质量检验机构应当是（A）的机构A.具有相应资质等级B.建设行政主管部门指定C. 当地技术质量监督局认可D.质量监督站指定48、隐蔽工程经验收，达到工程质量符合标准规范和设计图纸要求，但监理工程师不在验收记录上签字，在以下（D）情况下，施工单位可以继续进行隐蔽。A.经建设单位书面确认B.经监理口头通知C. 经施工项目负责人确认D.经过24小时49、包工头王某挂靠某建筑工程公司承揽工程，后由其施工的某住宅楼出现严重质量问题要求索赔，对此责任的承担，下列说法正确的是（D）A.建筑公司独自承担B.王某独自承担C. 建筑公司与王某按过错比例承担D.建筑公司与王某连带责任50、某工厂扩建项目需建设第二厂房，该厂提供给设计单位的为建设第一个大型厂房时的勘测成果，在厂房一再坚持下，设计单位依此完成了设计任务。施工单位完成施工任务后，经检验：设计对地基处理不当引起厂房不均匀沉陷。对此产生的损失应（D）A.厂方、设计单位、施工单位分摊B.设计单位、施工单位分摊C. 厂方、施工单分摊D.厂方、设计单位分摊51、依法为工程办理质量监督手续，是（A）的法定义务。A.建设单位B.施工单位C. 监理单位D.质量监督机构52、按照建设工程质量管理条例规定，工程建设过程有关主体的下列行为中，除（D）外都是违法的。A.为保证工程质量，设计单位对某重要器材指定了生产商B.建设单位自行对涉及承重结构的装修工程C. 施工单位项目经理暗自修改了水泥混凝土的配合比，提高了混凝土强度D.监理工程师采用旁站、巡视、平行检查的方法实施监理53、根据建设工程质量管理条例，下列不属于监理依据的是（D）。A.法律、法规B. 施工合同中约定采用的推荐性标准C. 工程施工图纸D.监理合同54、建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（C）进行竣工验收备案。A.7日内B. 10日内C. 15日内D.20日内55、对于大型人员密集场所或特殊工程外地一般建设工程，其消防验收方式为（D）A.施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收B. 建设单位应当先行备案后进行消防验收C. 可以不经消防验收，由公安机关消防机构进行抽查D.在验收后应当报公安机关消防机构备案。56、建设项目需要进行试生产的，应当（）申请配套建设的环境保护设施竣工验收。A.在投入试生产之日B. 投入试生产之日起3个月内C. 投入试生产前3个月D.应当分期验收57、根据节约能源法规定，对于已经建成的建筑工程，不符合建筑节能标准的（D）。A.不得批准开工建设B. 应当责令停止施工C. 应当责令限期整改D.不得销售58、关于建设工程节能分部工程的验收，应（）A.应当由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加B. 应当由监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加C. 应当由总监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关人员参加D. 应当由总监理工程师主持，设计单位节能设计人员应当参加59、某工程因施工人原因造成质量缺陷，由于建设方付款不及时，施工方拒绝修复。建设方采取的下列做法中，不正确的是：（D）A.建设方可以解除合同B. 建设方可以要求减少支付工程款C. 建设方可以要求施工方承担违约责任D.建设方可以行使抗辩权拒绝支付全部工程款60、某工程分为、号单体建筑，号建筑竣工后未经验收发包人提前使用；整个工程一并验收时，发现号建筑存在质量缺陷。下列说法错误的是（A）。A.发包人可以主张整体建筑工程质量不合格B. 施工单位应在合理使用寿命内对地基基础和主体结构负责C. 合理使用寿命为设计文件规定的合理年限D.发包人的行为视为对号楼质量认可61、工程建设中预留保证金的比例，下列说法正确的是（B）A.全部使用政府投资的建设项目，按合同价款的5%左右预留B. 部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5%左右预留C. 社会投资项目一律按工程价款结算总额5%左右预留D.社会投资项目一律按合同价款10%左右预留62、某工程建设项目发生工程款结算纠纷，当地建委组织建设方与施工方进行了商谈但最终未达成一致意见；上述纠纷属于（A）A.民事纠纷B. 行政纠纷C. 刑事纠纷D.程序纠纷63、工程建设领域中的民事纠纷有其自身的特点，其中不包括（D）A.施工方与建设方法律地位平等B. 争议的内容主要是双方的权利义务C. 任何一方对自己的财产可以自由处分D.各方对有关人身关系的民事纠纷享有处分权64、下列选项中，当事人应承担侵权责任的是（A）A.工地的塔吊倒塌造成临近的民房被砸塌B. 某施工单位为按照合同约定工期竣工C. 因台风导致工程损害D.某工程存在质量问题65、不属于建设工程领域的行政处罚有（D）A.降低资质等级B. 责令停止施工C. 取消投标资格D.记过66、以下不属于民事纠纷处理方式的是（B）A.当事人自行和解B. 行政复议C. 行政机关调解D.商事仲裁67、争议双方达成和解协议后，一方拒不履行。则另一方可以（D）A.请求法院强制执行B. 请求仲裁强制执行C. 要求对方承担缔约过失责任D.要求对方承担违约责任68、仲裁委员会在审理双方争议时，对争议事项进行仲裁，其权限范围由（D）决定。A.当事人自行和解B. 行政复议C. 行政机关调解D.商事仲裁A.由仲裁规则确定B. 由法律直接规定C. 由仲裁庭决定D.由仲裁协议约定69、关于有效地仲裁协议的效力，以下表述错误的是（C）A.对当事人均有约束力B. 可以排除法院的司法管辖权C. 对法院不具有约束力D.对仲裁机构具有约束力70、人民法院对仲裁进行司法监督时，对于涉外仲裁裁决仅审查其（）。A.主体问题B. 程序问题C. 实体问题D.法律适用问题二、多项选择题71、某县县内公路改造工程，该县政府与施工单位签订了工程承包合同。工程竣工后，县审计局依法出具审计决定书，县政府依照审计决定书结算了工程款。就上述案情，下列表述正确的是（ABCDE）。A.施工单位在本案中不是适格的被审计人B. 除非合同中有明确约定，否则审计结果不能作为结算依据C. 对审计决定书不服时，县人民政府有权提起行政复议D.对审定决定书不服时，施工单位有权提起行政复议。E.在审计活动中，行政复议是行政诉讼的前置程序。72、在工程建设领域，参与建设活动的各方主体中，必须具有法人资格的是（ABCE）。A.施工单位B. 设计单位C. 监理单位D.建设单位E.勘察单位73、建设工程活动中涉及的代理行为较多，常见的包括（ABE）。A.工程招标代理B. 诉讼代理C. 承包代理D.监理代理E.材料设备采购代理74、在工程建设领域常见的下列担保方式中，（DE）属于担保物权。A.银行保函B. 企业担保C. 土地所有权抵押D.房屋所有权抵押E.留置75、当事人之间签订的（BC）合同，可以设立最高额保证担保。A.施工总承包合同B. 借款合同C. 商品交易合同D.设备租赁合同E.监理合同76、下列抵押财产中，抵押权自登记时成立的有（ABD）。A.建筑物B. 建设用地使用权C. 生产设备、材料D.在建工程E.在建船舶77、某经济适用房建设工程，建设单位需要申请施工许可证；在已有的下列条件中，符合申请要求的是(ACE)。A.已经通过招投标确定了施工总承包单位B. 施工图纸和技术资料已经完成，正在审查中C. 工程合同价1亿元，工期13个月，到位资金不足3500万元D.已经办理了用地申请E.拆迁工作进度满足施工要求78、某施工项目在施工过程中，施工单位与A材料供应商订立了材料买卖合同，但施工单位误将应支付给A材料供应商的货款支付给了B材料供应商，则下述表述中正确的是（ACD）A.施工单位与A材料商之间存在合同之债B. A材料商与B材料商之间存在无因管理之债C. 施工单位与B材料商存在不当得利之债D.A、B材料商之间不存在债的关系E.施工单位与B材料商之间存在侵权之债79、按照建筑企业资质管理规定，下列关于建筑企业资质证书的说法中正确的是（ABCD）。A.建筑企业资质证书的有效期和每次的有效延续期为5年B. 在资质证书有效期内企业法定代表人等发生变更的，应当办理变更手续C. 企业合并后存续或者新设立的建筑企业可以承继合并前各方中较高的资质等级D.企业改制后不再符合资质标准的，应按其世纪大道的资质标准申请重新核定E.建筑业企业资质证书有效期满未申请延续的，其资质证书将被吊销80、某工程项目由甲施工企业分包土石方工程，甲分包公司又与“包工头”乙签订任务书，约定由乙组织人员负责土方开挖、装卸和运输，负责施工的项目管理、技术指导和现场安全，单独核算，自负盈亏。对于此案，正确的分析是（AC）。A.视同建企业允许乙以自己的名义承揽工程B. 属于内部承包的一种，不视为违法分包C. 对甲企业应处以工程合同价款2%以上4%以下的罚款D.属于分包单位再分包的行为E.经建设单位许可的属于合法分包81、下面说法正确的是（CD）。A.只要施工单位单项合同估算价在200万元人民币以上的项目都必须招标B. 使用国有资金投资的项目必须招标C. 符合工程招标范围，重要材料单项合同估算价在100万元人民币以上的项目必须招标D. 符合工程招标范围，监理单项合同估算价在50万元人民币以上的必须招标E.只要建设项目中所包含的施工单项合同估算价在200万元人民币以下的，该建设项目就不需招标82、在下列勘察设计、施工项目中，经批准可以不进行招标的是（ADE）。A.需要使用专用技术的B. 设计国家秘密的建设工程C. 重要设备采购，单项合同价80万元，项目总投资3800万元D. 商品住宅工程中追加的售楼处建设，原施工人符合资质要求E.施工中主要技术需采用特定专利的83、某招标项目，招标人委托招标代理机构办理相关招标事宜，代理机构从事的下列活动中，（CD）符合法律规定。A.代理机构同时接受该项目的招标和投标代理B. 代理机构将项目的招标事宜委托另一家代理机构C. 编制和出售招标文件、资格预审文件D. 组织投标人踏勘了现场E.只确定中标人84、在某工程建设项目投标过程中，甲乙丙丁戊参与投标。对于他们的投标，招标人应当不予受理的是（ABE）。A.甲投标截止日后将标书送达B. 乙的投标书没有送到指定地点，而送到了招标人的住所C. 丙送达标书时，未按照规定缴纳投标保证金D. 丁同时送达了两份标书E.戊的表述未按照要求密封85、在工程施工合同中，常见的发包人义务包括（BCE）。A.自行完成建设工程主体结构施工B. 及时检查隐蔽工程C. 提供必要施工条件D. 交付竣工验收合格的建设工程E.技师验收工程86、某建筑公司根据施工需要，委托加工厂加工构件，后由于意外情况，建筑公司通知加工厂取消合同；加工厂认为自己已经完成60%的工作，应当继续履行合同；则下列说法中正确的是（CDE）。A.建筑公司取消合同属于违法行为B. 已完成工作量超过一半，应当继续履行合同C. 建筑公司有权取消合同D. 加工厂不得要求继续履行E.建筑公司应赔偿加工厂损失87、某建筑工程在城市住宅区内，主体结构施工阶段建筑公司拟进行混凝土浇筑，使用的机械设备可能产生噪声污染；建筑公司需向有关部门申请（ABDE）。A.项目名称B. 施工场所和期限C. 施工单位资质D. 可能产生的环境噪声值E.采取的噪声污染防治措施88、某施工单位拟在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业，应（DE）。A.文物保护单位的同意B. 同级建设行政部门的批准C. 同级环境保护部门的批准D. 核定公布该文物保护单位的人民政府批准E.征得上一级人民政府文物行政部门同意89、取得安全生产许可证的条件是（AB）。A.特种作业人经考核合格B. 职工参加工伤保险C. 通过了安全生产管理体系认证D. 进行了安全评价E.已办理安全施工措施的审查90、施工单位应当对（ABCD）进行安全生产教育。A.转场的作业人员B. 新录用的作业人员C. 使用新设备时的作业人员D. 使用新材料时的人员E.重要岗位的作业人员