楼顶穿孔发光字制作安装合同——帝豪报价.doc

楼顶穿孔发光字制作安装合同甲方：乙方：重庆爱尧广告有限公司 根据中华人民共和国合同法等相关法律法规，经双方友好协商，就梁平区帝豪时代城3号楼楼顶穿孔发光字的制作安装事宜，本着自愿、平等、互利的原则，签订如下条款，共同遵守。1、 项目名称和地点1、项目名称：楼顶穿孔发光字制作安装工程2、工程地点：帝豪时代城3号楼顶楼二、工程内容及承包方式本项目由乙方提供所有钢架结构的制作并安装到位，并负责穿孔发光字的制作和安装、调试。项目内容的要求：1、 字体： 2、字面板颜色：红色 烤漆3、光源颜色：白色 4、字的大小：楼顶大字为5X5宽m。共计4个字（梁商集团），合计100。三、工程造价及结算方式1、工程造价：工程报价采用包干价，总造价 元（大写 元整）。2、结算方式：合同签订后三日内乙方出具增值税普通发票后，甲方须在三日内支付给乙方工程预付款 元（大写 元整）；工程完工验收合格后，乙方出具增值税普通发票后，甲方须在三日内支付给乙方 元（大写 元整）。余下 元（大写 元整）作为质量保证金在合同签订之日起延后一年支付给乙方（乙方需出具增值税普通发票）。四、施工工期及验收周期施工工期为30天，根据甲方支付预付款次日计时。如遇下雨、雪、冰雹等恶劣天气，工期顺延。乙方制作安装完成后，应及时通知甲方验收，甲方收到通知后，应在7个工作日内组织验收，逾期视为验收合格。甲方验收合格后，应出具验收合格通知书给乙方。5、 质量要求1、 字面板材：采用标1.2mm（实厚1.16mm）镀锌板切割焊接成型。2、光源：采用12V高亮LED防水灯珠（灯珠直径标9mm）灯珠间距3cm。3、电源：采用400W防雨电源。4、电源线及辅材：甲方提供4平方铜芯线电源线至施工现场20m内，并套设线管。乙方主线路采用2.5平方铜芯线，并套设线管；分流线采用1.5平方铜芯线布线，并套设黄腊管。乙方负责电表箱内设时控开关，空开，插座，交流接触器。六、双方责任及义务（一）甲方责任1、甲方负责项目制作的前期审批，如因甲方原因批准手续不全，在施工期间遇到城管、工商以及其他监管机关的查处时，甲方负责协调至正常施工为止。由此造成的工期延误及窝工由甲方负责，按每人每天300元支付给乙方。2、甲方应提供施工用电，并负责其电费，甲方必须提供乙方制作安装所需的材料堆放场地。3、甲方应按照本合同及时拨付工程款项，如因款项不能及时到位，工期相应延长。造成停工停料或窝工情况，甲方负责其施工人员滞留损失，按每人每天300元计算支付给乙方。4、乙方负责按质按量完成合同约定的工程内容，在质保期内出现人为损坏或因甲方制作的钢结构损坏的原因造成本合同工程项目无法正常使用，乙方不承担任何责任，如需修复得甲乙双方协商再议，双方达成共识后修复。5、如在乙方所做工程保质保量的情况下，甲方未按合同约定期限支付合同款项，双方协商无效情况下，乙方有权对该整个广告牌进行处理或拍卖。同时此合同终止。6、乙方在整个施工过程中，出现一切伤害与甲方无关。（二）乙方责任1、乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定，服从管理，遵纪守法。并佩戴好安全设施。2、合同签订后，乙方应按照本合同约定质量和工期施工，如因乙方原因造成的质量不合格，应由乙方免费改进。七、保修服务承诺1、工程项目制作内容中灯珠质保期为期三年，变压器质保一年，其余辅件如空开，时控开关、交流接触器等质保一年。以验收合格交付使用之日起开始计时。2、在质保期内因乙方质量问题出现的损坏，乙方保证在两个工作日内给予修复。3、质保期后如需维护，乙方收取相应的费用。八、违约责任如果双方发生纠纷，由双方协商解决；协商不成时，由该工程所在地人民法院裁决。附则：1、合同未尽事宜，由双方协商决定，签订补充协议，作为合同附件共同遵守。2、本合同共2页，一式两份，具有