招投标作业习题

作 业 习 题习题精选一 一、单项选择题 1招标投标法明文规定的招标方式为( )。 A公开招标和邀请招标 B公开投标和邀请投标 C公开招标和公开投标 D公开投标和邀请招标 答案 A 2组成联合体投标的，中标后联合体各方应当共同与招标人签订合同。就中标项目，联体应向招标人承担责任的方式是( )。 A联合体各方各自承担自己的责任 B指定一方承担责任 C联合体各方承担连带责任 D由承包额最大的一方承担责任 答案 C 3根据招标投标法规定，投标人在提交投标文件截止日后、投标有效期终止日前撤回；标书，则招标人( )。 A应无偿退回投标保证金 B可处以两倍保证金的罚款 C扣除保证金的50 D可没收投标保证金 答案 D 4下列各项关于投标担保说法中，正确的是( )。 A与投标担保相类似，投标人在招标时也应提供招标担保 B当投标项目出现问题，需要重新招标甚至终止招标，即使责任完全在招标人一方 标人仍可以拒绝所有招标，且无需对投标人承担赔偿责任 C在招标文件规定的投标有效期内，投标人可以撤回投标文件 D施工招投标中的投标担保应当在领取招标文件时提供 答案】 B 二、多项选择题 1下列各项中，属于常用投标技巧的有( )。 A突然降价法 B多方案报价法 C不平衡报价法 D决策树法 E增加建议方案法 答案ABCE 2下列各项中，属于不正当竞争行为的有( )。 A招标投标过程中采取行贿、盗窃手段窃取标底和其他企业的投标技术或高新技术 B通过行贿招标单位而“内部确定”承包单位为本企业或与本企业有利害关系的单位 C在工程发包过程中，因受贿而泄露标底或直接发包给行贿单位的，或因玩忽职守而将有关工程情况泄露出去的 D作虚假广告宣传，采取欺骗手段，不顾本身的资质条件，越级承包建设工程的 E两个法人或其他组织联合投标的 答案】 ABCD 3施工投标文件的编制内容包括( )。 A投标书 B投标保证金 C合同条件 D具有标价的工程量清单与报价表 E对招标文件中的合同协议条款内容的确认和响应 答案】ACDE4根据建设部招标文件范本规定，投标文件内容包括( )。A合同协议条款 B授权委托书 C资格审查表 D辅助资料表 E投标保证金 答案】 BCDE三、案例【案例181】某大学(以下称招标人)拟对其在建工程追加附属小型工程，决定公开招标。原中标人仍具备承包能力，参与投标，但被招标人无故拒绝。2003年9月3 H，招标人在国家指定的报刊和信息网络上发布了招标公告，邀请特定的施工单位投标. 2003年9月15 ，招标人开始出售资格预审文件。2003年9月18 H，外省市两家施工单位前来购买资格预审文件，被告知资格预审文件已经停止出售。问题 1我国招标投标法规定的招标方式有哪些? 2该工程项目施工招投标的准备工作有哪些不妥之处?(请逐一说明) 3简述公开招标与邀请招标的适用条件。 4可以不进行施工招标的情形有哪些? 1我国招标投标法规定，招标分为公开招标和邀请招标。公开招标以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。 邀请招标，是指招人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。 2该工程项目施工招投标的准备工作存在的不妥之处有以下几点。 招标人决定公开招标却拒绝原中标人不妥。需要审批的在建工程建设项目追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的，经有关部门批准，可以不进行施工招标；不需要审批但依法必须招标的在建工程建设项目追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的，可以不进行施工招标。 招标人邀请特定的施工单位投标不妥。招标人既然已经决定了公开招标，就应当以招标公告的方式邀请不特定的施工单位，而不是特定的施工单位投标。 资格预审文件停止出售的时间不妥。招标人应当按招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点出售招标文件或资格预审文件。自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5个工作日。 3应当公开招标的情形有： 国务院发展计划部门确定的国家重点建设项目； 各省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点建设项目； 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的工程建设项目。经批准可以进行邀请招标的情形有： 项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的； 受自然地域环境限制的； 涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的； 拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的； 法律、法规规定不宜公开招标的。 4需要审批的工程建设项目，有下列情形之一的，经有关部门批准，可以不进行施工招标： 涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的； 属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的； 施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的； 施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的； 在建工程追加的附属小型工程或者主体加层i程，原中标人仍具备承包能力的；法律、行政法规规定的其他情形。不需要审批但依法必须招标的工程建设项目，有前款规定情形之一的，可以不进行施工招标。 【案例182】事业单位(以下称招标单位)建设某工程项目，该项目受自然地域环境限制，拟采用公开招标的方式进行招标。该项目初步设计及概算应当履行的审批手续已经批准；资金来源尚未落实；有招标所需的设计图纸及技术资料。考虑到参加投标的施工企业来自各地，招标单位委托咨询单位编制了两个标底，招标公告发布后，有10家施工企业做出响应。在资格预审阶段，招标单位对投标单位与机构和企业概况、近2年完成工程情况、目前正在履行的合同情况、资源方面的情况等进行了审查。其中一家本地公司提交的资质等材料齐全，有项目负责人签字、单位盖章。招标单位认定其具备投标资格。 某投标单位收到招标文件后，分别于第5天和第10天对招标文件中的几处疑问以书面形式向招标单位提出。招标单位以提出疑问不及时为由拒绝做出说明。 投标过程中，因了解到招标单位对本市和外省市的投标单位区别对待，8家投标单位退出了投标。招标单位经研究决定，招标继续进行。剩余的投标单位在招标文件要求提交投标文件的截止日前，对投标文件进行了补充、修改。招标单位拒绝接受补充、修改的部分。 问题 1简述工程项目施工招投标程序。 2该工程项目施工招投标程序在哪些方面存在不妥之处?应如何处理?(请逐一说明) 3招标文件由哪些部分构成? 答案 1工程项目施工招投标程序按照阶段可划分为以下几步。 (1)招标活动的准备工作，包括： 确定招标方式； 划分标段。 (2)发布招标公告与投标邀请书。 (3)进行资格预审： 资格预审通告； 发出资格预审文件； 对潜在投保人资格的审查和评定。 (4)编制和发售招标文件： 。 编制和发售招标文件； 招标文件的澄清和修改。 (5)开标： 投标文件密封情况检查； 拆封、宣读投标文件。 (6)评标： 初步评审； 详细评审。 (7)中标。 2该工程项目施工招投标程序存在诸多不妥之处。 (1)招标单位采用的招标方式不妥。受自然地域环境限制的工程项目，宜采用邀请招标的方式进行招标o (2)该工程项目尚不具备招标条件。依法必须招标的工程建设项目，应当具备下列条件才能进行施工招标： 招标人已经依法成立； 初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准； 招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准； 有相应资金或资金来源已经落实； 有招标所需的设计图纸及技术资料。 (3)招标单位编制两个标底不妥。标底由招标单位自行编制或委托中介机构编制。工程只能编制一个标底o (4)资格预审的内容存在不妥。招标单位应对投标单位近3年完成工程情况进行审查。 (5)招标单位对上述提及的本地公司具备投标资格的认定不妥。投标单位提交的资质等资料应由法人代表签章o (6)招标单位以提出疑问不及时为由拒绝做出说明不妥。投标单位对招标文件中的疑问，应在收到招标文件后的7日内以书面形式向招标单位提出。对于投标单位第10天提出的书面疑问，招标单位有权拒绝说明o (7)招标单位决定招标继续进行不妥。提交投标文件的投标单位少于3个的，招标人应当：依法重新招标。重新招标后投标人仍少于3个的，属于必须审批的工程建设项目，报经原审批。部门批准后可以不再进行招标；其他工程建设项目，招标人可自行决定不再进行招标。 (8)招标单位对投标单位补充、修改投标文件拒绝接受不妥。投标单位在招标文件要求提交投标文件的截止日前，可以对投标文件进行补充、修改。该补充、修改的内容，为投标文件的组成部分。 3招标人根据施工招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件一般包括下列内容： 投标邀请书； 投标人须知； 合同主要条款； 投标文件格式； 采用工程量清单招标的，应当提供工程量清单； 技术条款； 设计图纸； 评标标准和方法； 投标辅助材料。 习题精选二 一、单项选择题 1下列各项中，不属于按照付款方式对施工合同进行分类的是( )。 A固定总价合同 B可调价合同 C单价合同 D成本加酬金合同 答案】 B 2下列各项中，不属于建筑工程施工合同组成文件的是( )o A合同协议书 B投标书及其附件 C标准、法规及有关技术文件 D工程报价单或预算书 答案】 C 3投标书及其附件、施工合同通用条款与工程量清单三者之间存在矛盾时，解释的优先顺序为( )。 A投标书及其附件，施工合同通用条款，工程量清单 B施工合同通用条款，工程量清单，投标书及其附件 C工程量清单，投标书及其附件，施工合同通用条款 D投标书及其附件，工程量清单，施工合同通用条款 答案 A 二、多项选择题 1在选择施工合同的类型时，应考虑的主要因素包括( )。 A项目的规模 B项目的复杂程度 C业主的信誉 D项目的竞争程度 E项目的准备时间 答案ABDE 2下列各项中，关于成本加酬金合同的适用范围，说法正确的有( )。 A成本加酬金合同适用于工程内容、技术经济指标不明确的项目 B成本加酬金合同适用于需要立即开展工作的项目 C成本加酬金合同适用于工程量不太大且能较精确计算的项目 D成本加酬金合同适用于技术简单、工期较短的项目 E成本加酬金合同适用于风险很大的项目 答案ABE 3施工合同双方当事人在履行合同的过程中发生争议时，可以采取的纠纷解决的基本形式是( )o A谈判 B调停 C仲裁 D斡旋 E诉讼 答案】 CE 三、案例 【案例184】某建设单位(以下称甲方)拟开发居民小区时，该小区位于市区，施工条件便利，相关手续已办理，勘察、设计工作已由受委托的勘察、设计单位完成。甲方进行公开招标，某施工单位(以下称乙方)通过对招标文件的详细分析，认为居民楼设计采用框架一剪力墙结构过分保守。乙方在进行技术经济分析和比较后得出结论，认为砖混结构可以满足工程安全和使用要求，同时增加使用面积、降低造价。乙方为此书面建议甲方将框架一剪力墙结构改为砖混结构。最终乙方中标，其建议也被甲方采纳。 双方于2003年7月4日签订了成本加酬金施工合同，合同工期9个月。在施工过程中，乙方在某一部位遇到了比合同标明的更多、更加坚硬的岩石，开挖工作变得更加困难，工期拖延了4个月。乙方为此提出索赔，要求补偿额外费用、相应顺延工期。工程师以乙方应当预见该情形而不予批准。 问题 1乙方在投标过程中运用了哪种投标技巧?运用是否得当? 2该工程项目甲方采用成本加酬金施工合同是否得当?为什么? 3乙方的索赔是否应予以批准?为什么? 4请为乙方拟定一份索赔意向通知。 答案 1乙方运用了增加建议方案法的投标技巧。该投标技巧运用得当。开发居民小区，应在保证安全和使用功能的前提下，尽可能地降低成本，增加收益。乙方通过技术经济分析，论证了建议方案不仅可以保证工程的安全和使用功能要求，而且降低造价、增加了使用面积，具有技术可行性、经济合理性，易为甲方所接受。 2该工程项目甲方采用成本加酬金施工合同不妥。 成本加酬金合同，是业主向承包单位支付建设工程的实际成本，并按事先约定的方式支付酬金的合同类型。业主需承担项目实际发生的一切费用，即承担项目全部风险。这类合同的主要适用范围是： 需要立即开展工作的项目，如震后救灾； 新型的工程项目，或对项目工程内容及技术经济指标未确定的； 风险很大的项目。 而总价合同是指在合同中约定一个完成建设工程的总价、承包单位据此完成项目全部内容的合同。此类合同的适用范围是： 工程量不太大且能精确计算的项目； 工期较短、技术不太复杂的项目； 风险不大的项目。 本案例中，勘察、设计工作已由受委托的勘察、设计单位完成，乙方可以据此准确地计算工程量，因此，从控制造价的角度出发，甲方不宜采用成本加酬金合同，而应采用固定总价合同。 3乙方的索赔应予以批准。这种情况就是承包人遇到了与原合同规定不同的、无法预料不利自然条件，工程师应给予证明，甲方应当给予工期延长及相应的额外费用补偿。 4索赔意向通知的形式如下。 索赔意向通知致甲方代表(或监理工程师)： 我方希望你方对工程地质与合同所标明的情况不符的问题进行考虑。我方施工中在某一部位遇到了比合同标明的更多、更加坚硬的岩石，导致开挖土作困难，实际生产率降低，进而引起工期拖延。 为此，我方向你方提出工期索赔及费用索赔要求。工期索赔及费用索赔依据与计算书在随后的索赔报告中列明。 承包商： 年月日 【案例18-5】建设单位(以下称甲方)通过招投标方式将某商品住宅发包给某施工单位(以下称乙)。有关施工合同文件部分内容如下。 一、合同协议书中的部分条款 (一)工程概况 工程名称：商品住宅楼 工程地点：市区 工程内容：五栋砖混结构住宅楼，每栋建筑面积为 (二)工程承包范围 承包范围：砖混结构住宅楼的土建、装饰、水暖电工程 (三)合同工期 开工日期：2003年5月9日 竣工日期：2003年10月9日 合同工期总日历天数：147天 (四)质量标准 工程质量标准：达到某国际质量标准(我国现行强制性标准未对该国际质量标准作规定)。 (五)合同价款 合同总价：人民币伍佰陆拾万捌仟元整(￥5668万元) (六)乙方承诺的质量保修 (1)地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限； (2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为3年； (3)供热与供冷系统，为3个采暖期、供冷期； (4)电气系统、给排水管道、设备安装为2年； (5)装修工程为1年。 (七)甲方承诺的合同价款支付期限与方式 (1)工程预付款：在开工之日后3个月内，根据经甲方代表确认的已完工程量、构成合同价相应的单价及有关计处依据计算、支付预付款。根据实际情况，预付款可直接抵作工程进度款。 (2)工程进度款：基础工程完成后，支付合同总价的15；主体结构四层完成后，支付合同价的15；主体结构封顶后，支付合同总价的20；工程竣工时，支付合同总价的35。甲资金迟延到位1个月内，乙方不得停工和拖延工期。 二、施工合同专用条款中有关合同价款的条款 合同价款与支付竣工后，甲方向乙方支付全部合同价款： 人民币伍佰陆拾陆万捌仟元整(￥5668万元) 问题 1上述施工合同的条款有哪些不妥之处?应如何修改? 2上述施工合同条款之间是否有矛盾之处?如果有，应如何解释?简述施工合同的组成与解释顺序。 3合同如有争议，应如何解决? 答案 1该合同条款存在的不妥之处及其修改如下。 (1)合同工期总日历天数不应扣除国家法定节假日，即该施工合同总日历天数为153天。 (2)工程建设中，施工质量应符合我国现行工程建设标准。采用国际标准或者国外标准，强制性标准未作规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。 (3)合同总价应为人民币伍佰陆拾万捌仟元整。在合同文件中，用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，应遵照以文字数额为准的解释惯例。 (4)乙方承诺的质量保修部分条款不符合房屋建筑工程质量保修办法的规定。房屋建筑工程质量保修办法规定，在正常使用下，房屋建筑工程的最低保修期限为： 地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限； 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年； 供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期； 电气系统、给排水管道、设备安装为2年； 装修工程为2年。 其他项目的保修期限由建设单位和施工单位约定。 (5)甲方承诺的工程预付款支付期限和方式不妥。预付款制度的本意是预先付给乙方必的工程款项，以确保工程顺利进行，故此，甲方应按施工合同条款的约定时间和数额，及时向乙方支付工程预付款，开工后可按合同条款约定的扣款办法陆续扣回。而工程进度款则应根据甲乙双方在合同条款约定的时间、方式和经甲方代表确认的已完工程量、构成合同价款相应的单价及有关计处依据计算、支付工程款。 2合同协议书中的合同总价与施工合同专用条款的合同总价规定不符。应当按照合同协议书中的人民币伍佰陆拾万捌仟元整确认合同总价。 根据示范文本的规定，建筑工程涉及的合同文件主要包括以下几部分： 合同协议书； 中标通知书； 投标书及其附件； 施工合同专用条款； 施工合同通用条款； 标准、规范及有关技术文件； 图纸； 工程量清单；工程报价单或预算书。 一般来讲，各个合同文件应能相互解释，互为说明。当发生冲突时，上述合同文件的优先解释顺序为从前至后效力依次降低。也就是说，合同协议书具有最高的效力，工程报价单或预算书的效力层级最低。 3甲乙双方对建设工程施工合同执行过程中的工程价格争议，可通过下列办法解决： 双方协商确定； 按合同条款约定的办法提请调解； 向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。在争议处理中，涉及工程价格鉴定的，由工程所在地工程造价管理机构或法院指定的具有相应资质的工程造价咨询单位负责。 习题精选三 一、单项选择题 1当索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后 )内，向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。 A7天 B14天 C28天 D56天 答案】 C 2下列各项中，关于建筑工程施工索赔成立的条件，说法不正确的是( )。 A与预期相比较，索赔事由已造成了乙方实际的额外费用或工期损失 B乙方对造成费用增加或工期损失的原因不存在过失 C造成的费用增加或工期损失的风险不应由乙方承担 D乙方的索赔遵照规定的索赔程序进行，即在规定时间内提供了相应的索赔文件 【答案 A 3承包商应提供的索赔文件不包括( )。 A索赔意向通知 B索赔程序规定 C索赔报告 D索赔证据与详细计算书等附件 答案 B 二、多项选择题 1遇到( )情况时，承包商可以向业主要求既延长工期，又索赔费用。 A难以预料的地质条件变化 B由于监理工程师原因造成临时停工 C特殊恶劣气候，造成施工停顿 D业主供应的设备和材料推迟到货 E设计变更 答案 ABDE 2在施工过程中，允许承包商既可索赔工期又可索赔费用的原因有( )。 A特殊恶劣气候造成停32 B业主采购的材料未及时供应 C施工图纸未及时提供 D承包商采购的材料未及时供应 E施工现场发现文物 答案 BCE 3下列各项关于建筑工程施工索赔程序中，说法正确的有( )。 A索赔事件发生后7天内，向工程师发出索赔意向通知 B发出索赔意向通知后的28天内，向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔 报告及有关资料 C工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承 包人进一步补充索赔理由和证据 D工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，承包人应进行催告，催告后仍未答复的，视为该项索赔已经认可 E当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告 答案 BCE 三、案例 【案例186】某施工单位(以下称乙方)与某建设单位(以下称甲方)签订一项施工合同。施工地点位于郊外，施工现场的场地情况恶劣。甲方迟迟未按合同约定提供三级路面标准的现场公路，致使乙方运输车辆的轮胎磨损严重。、耗油明显增加。此外，现场施工生产率降低。经测算影响工期2个月。乙方据此提出索赔。 问题 1乙方该项施工索赔能否成立，为什么?索赔成立的条件有哪些? 2在工程施工中，通常可以提供的索赔证据有哪些? 3在该索赔事件中，乙方应提出的索赔内容包括哪两方面? 4乙方应提供的索赔文件有哪些? 答案 1乙方该项施工索赔能成立。合同约定了甲方的义务，即应提供三级路面标准的现场公路，但却迟迟未履行，属于违约，应承担由此造成的损失赔偿责任。在具体操作上，乙方索赔要求成立必须同时具备的4个条件为： 与合同相比较，索赔事由已造成了乙方实际的额外费用或工期损失； 乙方对造成费用增加或工期损失的原因不存在过失； 造成的费用增加或工期损失的风险不应由乙方承担； 乙方的索赔遵照规定的索赔程序进行，即在规定时间内提供了相应的索赔文件。 2在工程施工中，通常可以提供的索赔证据有： 合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、施工合同专用条款、施工合同通用条款、标准、规范及有关技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书； 设计交底记录，变更图纸，变更施工指令； 工程签证： 往来函件； 会议纪要； 、 施工计划及现场实施情况记录； ， 施工日志等； 送电、送水、道路开通、封闭记录； 停水、停电和干扰事件记录； 预付款、进度款拨付记录； 图纸及其变更、交底记录的往来文件记录； 施工部位的照片及录像； 现场气候记录； 验收报告、技术鉴定； 材料采购、订货、运输、进场、验收及使用； 会计核算； 国家、省、市有关规定。 3由于甲方违约，造成两方面的影响： 乙方运输车辆的轮胎磨损严重，耗油明显增加； 现场施工生产率降低，影响工期2个月。 因此，乙方应提出相应费用索赔和工期索赔两方面内容。 4承包商应提供的索赔文件有： 索赔意向通知； 索赔报告； 索赔证据与详细计算书等附件。 【案例187】某施工单位(以下称乙方)与某建设单位(以下称甲方)签订一项工程施工合同，工程未投保。该项目在施工过程中，遭遇罕见洪水袭击，造成很大损失。在事件发生后，乙方在规定时间内按照规定程序提出索赔要求、索赔报告以及相关资料。索赔报告内容如下： (1)遭受罕见洪水袭击的风险不应由乙方承担，而应由甲方承担； (2)洪水造成乙方人员伤亡，丧葬费用、医疗费用以及各项补偿共计2782万元，应由甲方承担； (3)乙方的施工机械受损共计65万元，应由甲方承担； (4)乙方现场停工损失共计34万元，应由甲方承担； (5)在建工程的已完工部分的损失共计人民币3745万元，修复或重建的费用应由甲方全部承担； (6)现场清理费用共计27万元，应由甲方承担； (7)现场停工11天，工期应顺延11天。 问题 1简述我国建设工程施工合同(示范文本)规定的施工索赔程序。 2因不可抗力发生的风险承担的原则有哪些? 3乙方的索赔要求哪些成立?哪些不成立?应如何处理?(请逐条回答) 答案 1我国建设工程施工合同(示范文本)规定的施工索赔程序如下： 索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知； 发出索赔意向通知后的28天内，向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料； 工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据； 工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可； 当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。 2因不可抗力发生的风险承担的原则有： 工