开尉路芦木张段沿线门店招牌项目.doc

开尉路芦木张段沿线门店招牌项目询价文件 询价编号：尉财采询价2018254采 购 人： 尉氏县邢庄乡人民政府 代理机构： 河南创达建设工程管理有限公司 日 期： 二零一八年八月 招标文件编制的委托与批准我单位拟建设开尉路芦木张段沿线门店招牌项目，招标工作委托河南创达建设工程管理有限公司负责组织代理招标，代理单位编制的招标文件我们确认。建设单位（业主）： （印鉴）我单位受建设单位（业主）的委托，负责（代理）开尉路芦木张段沿线门店招牌项目招标工作，现完成招标文件编制工作。招标（代理）单位： （印鉴）目 录 第一章 询价邀请书2第二章 项目询价须知5第三章 评定成交的标准8第四章 合同协议书格式9第五章 报价清单15第六章 询价响应文件格式16第一章 询价邀请书开尉路芦木张段沿线门店招牌项目询价邀请书 （被邀请单位名称）：河南创达建设工程管理有限公司受尉氏县邢庄乡人民政府委托，就开尉路芦木张段沿线门店招牌项目进行询价招标，现将询价事宜通知如下：1、项目概况与招标范围：1.1项目名称：开尉路芦木张段沿线门店招牌项目；1.2建设地点: 开封市尉氏县境内； 1.3询价编号：尉财采询价2018254；1.4工期：15日历天；1.5质量要求：符合国家现行标准及要求； 1.6招标范围：招标文件及清单中规定的全部内容； 1.7采购预算金额：约15万元。2、资格要求：（1）具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）；（2）需提供“信用中国”网站的“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图，不得有不良记录。（3）本项目不接受联合体投标。3、文件售价：询价文件 500 元/套，售后不退。4、询价保证金： 3000 元 （1）投标人在投标有效期内撤回投标的，询价保证金不予退回；（2）投标人报名时需向采购人提交询价保证金。5、询价递交截止时间（1） 询价响应文件递交的截止时间及地点： 2018年 9 月 5 日9时10分。地点：河南创达建设工程管理有限公司会议室（开封市魏都路高屯小康三路12排137号）。 （2）逾期送达的或者未送达指定地点的询价响应文件，招标人不予受理。6、报名及购买询价文件时间请于2018年 8 月 30 日至2018年 9 月 3 日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午 9 时00分至 11 时 30 分，下午 14 时 00 分至 17 时00 分（北京时间）地址：河南创达建设工程管理有限公司（开封市魏都路高屯小康三路12排137号）。购买文件时须携带法人授权委托书原件，营业执照及相关证书等；报名时携带上述证件及有关证件原件并留存加盖单位公章的复印件一套。报名人须出示本人身份证原件并留存复印件一份。7、确认你单位收到本询价邀请书后，请于2018年9月3日17时00分前以传真或快递方式予以确认。8、联系人及联系电话：采 购 人： 尉氏县邢庄乡人民政府 地 址： 尉氏县邢庄乡邢庄村 联 系 人： 苏先生 电 话：代 理 机 构：河南创达建设工程管理有限公司地 址：开封市魏都路高屯小康三路12排137号联 系 人：唐女士电 话二章 项目询价须知一、询价须知前附表序号内 容1项目名称：开尉路芦木张段沿线门店招牌项目业主单位：尉氏县邢庄乡人民政府代理机构：河南创达建设工程管理有限公司2项目概况与招标范围：2.1项目名称：开尉路芦木张段沿线门店招牌项目2.2建设地点: 开封市尉氏县境内2.3招标范围：招标文件及清单中规定的全部内容。3招标方式：询价招标4质量要求：符合国家现行标准及要求。 5工期：15日历天6采购预算金额：约15万元7响应人资格条件：（1）具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）；（2）需提供“信用中国”网站的“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图，不得有不良记录。（3）本项目不接受联合体投标。8询价文件售价： 500 元/套。（售后不退。)9报名时间：2018年 8 月 30 日至2018年 9 月 3 日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午 9 时00分至 11 时 30 分，下午 14 时 00 分至 17 时00 分（北京时间）询价响应文件递交截止时间：2018年 9 月 5 日9时10分。询价地点：河南创达建设工程管理有限公司会议室（开封市魏都路高屯小康三路12排137号）10最高限价：150000.00 元，（高于最高限价的报价无效）。11询价保证金：（一）、询价保证金金额：叁仟元整（小写：3000元）。（二）、成交人、未成交人的询价保证金，最迟将在成交人与招标人签订合同后五个工作日内退还。（三）、投标人以转账、现金形式提交投标保证金户名：河南创达建设工程管理有限公司开封分公司开户行：中国建设银行股份有限公司开封金明支行账号：41050166283700000129交纳保证金后，需到河南创达建设工程管理有限公司换取收据，并将收据复印件附在询价响应文件内。（四）、如有下列情况之一，询价参与人的询价保证金将不予退回：1、成交人在收到成交通知书后拒绝签订合同协议书；2、在报价过程中提供虚假材料及证书的；3、在报价人之间串通，事先商定投标价格或合谋使特定人中标的；4、询价参与人在询价文件规定的报价时间内未按时送达询价响应文件的。 12现场考察：投标人自行组织对现场进行考察，考察现场的责任、失误、费用由投标人自己承担。13询价参与人在报价时应自行考虑一定的风险系数，结合实地勘察现场情况，可根据现有市场行情及企业自身的实力报出合理的报价，本项目合同价款为成交人报价，不再进行任何追加和补充，业主不在合同价以外支付任何费用。15询价参与人如对询价文件中的内容有疑义，可与购买文件后1日内以书面形式提出，否则，视同无疑义。16询价小组成员：有关经济、技术方面的专家3人，共3人组成。二、询价响应文件的编制：询价参与人应认真审阅询价文件中询价须知、合同条款、格式要求等内容。按询价文件要求认真编制询价响应文件，询价响应文件应用A4纸打印，封面上加盖询价参与人公章（格式见附件）。三、询价响应文件的组成1、法定代表人资格证明书或授权委托书。2、资格证明文件（营业执照及相关证书等证件加盖单位公章的复印件）。3、与本项目有关的其他材料。四、有下列情况之一的，询价响应文件视为无效：1、询价响应文件未按规定装订，未盖单位公章和法定代表人或授权代表印鉴或签字的；2、询价响应文件字迹模糊，难以辨认或未按规定填写的；3、明显不符合技术规格、技术标准的要求；4、询价响应文件附有采购人不能接受的条件的；5、不符合询价文件中规定的其他实质性要求的。五、有下列情况之一的报价，询价小组视为无效：1、高于采购最高限价的报价；2、询价参与人的报价明显低于其他询价参与人的报价，使得其报价可能低于其成本的，当询价小组要求该询价参与人做出书面说明并提供相关证明材料，而询价参与人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由询价小组认定该询价参与人以低于成本报价竞标，其投标应作无效投标处理；六、询价响应文件的递交及份数：在询价公告中规定的报价时间前，询价参与人代表（法人或委托代理人）应签名参加询价，将询价响应文件肆份（正本壹份，副本叁份）递交到河南创达建设工程管理有限公司会议室（开封市魏都路高屯小康三路12排137号）。第三章 评定成交的标准1、询价小组按照询价文件规定的评定标准进行评议，根据符合采购需求、质量服务相等且报价最低的原则确定成交人，并将结果予以公布所有报价参与人。2、询价时由授权委托书中的被授权人或本公司法定代表人携带本人身份证参加，下列证件原件备用【2015年1月1日以来（以落款时间为准）：1、与询价文件中复印件相对应的有关公司荣誉证书；2、公司主要业绩合同；】 3、询价参与人应依据该项目询价文件及有关要求结合项目现场情况制做询价响应文件。资格性审查通过后，询价小组将对询价响应文件进行评审，根据符合采购需求、质量服务相等且报价最低的原则确定成交人，成交价格以询价报价表中填写的报价为准。4、响应人的投标报价应包括施工设备、材料、劳务、管理、安装、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同中包含的风险、责任以及报价参与人认为与工程有关的其他费用。5、询价参与人在报价时应自行考虑一定的风险系数，结合实地勘察现场情况，在所编预算的基础上可根据现有市场行情及企业自身的实力本着公平竞争、诚实信用的原则报出合理的报价，本项目合同价款为成交人报价，不再进行任何追加和补充，业主不在合同价以外支付任何费用。6、在有效报价范围内，当出现最低报价两家或两家以上相同时，凭响应性询价文件中所附的2015年1月1日以来证件原件（与询价响应文件中复印件相对应的有关公司荣誉证书）；公司主要业绩合同及询价响应文件中有关材料；可投入该项目的人员数量、业务素质、技术力量；报价参与人可投入设备能力（现有的设备以及可投入该项目的设备）。对相同的最低报价人进行综合评定，确定“优、中、差”三个等次，以综合评价最优者为成交人。第四章 合同格式及合同主要条款本工程采用国家建设部、工商行政管理局制定的建设工程施工合同（GF-1999-0201）。主要合同条款的条目根据建设工程施工合同的条目列出，与本章节序号无关。建设工程施工合同第一部分 协议书发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照中民人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况合同名称： 工程地点： 工程内容： 工程批准文号： 资金来源 ： 二、工程承包范围1、招标内容:同工程内容。2、招标不包括的内容： 三、合同工期：开工日期（计划）： 年 月 日。竣工日期：开工日期加上承包人报价工期后的日期。合同工期总日历天数：承包人报价工期。四、质量标准：承包人报价质量等级。五、合同价款：承包人报价。六、组成合同的文件：1、本合同协议书；2、中标通知书；3、投标书及其附件；4、本合同专用条款；5、本合同通用条款；双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。承包人必须文明施工，安全施工。因该工程造成的一应事故盖由承包人负责。九、合同款支付方式:工程完工验收符合国家现行标准及要求，十天内付工程款95%，余额质保三年后无质量问题一次付清。十、合同生效合同订立时间： 年 月 日合同订立地点：本合同双方约定 日后生效。 发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章） 住 所： 住 所： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 账 号： 账 号： 邮政编码： 邮政编码： 第二部分 通用条款采用GF-99-0201合同文件中有关条款（此处略）。第三部分 专用条款（本部分条目根据通用条款相应列出）一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：同通用条款。3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同使用汉语文字。3.2适用法律和法规：需要明示的法律、行政法规：国家、河南省、开封市关于建设工程的有关法律和行政法规。3.3适用标准、规范：适用标准、规范的名称：除询价文件、工程设计罗列部分外，国家、河南省、开封市现行的与本工程建设有关的标准和规范。发包人提供标准、规范的时间：双方协商。发包人提供不出的或国内没有相应标准、规范时的约定：由承包人自行解决。4、图纸：4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：双方协商。发包人对图纸的保密要求：双方协商。使用国外图纸的要求及费用承担：无。二、双方一般权利和义务：5、工程师：5.2监理单位委派的工程师：姓名：待定 职务：总监发包人委托的职权：施工组织设计及方案审批权、质量监督权、工程量签认权、进出厂材料、设备检验权及批准使用权、索赔裁定权等监理合同中赋予监理工程师的职权。需要取得发包人批准才能行使的职权：发布开（停）工令、工期顺延签认、不称职技术（管理）人员撤换建议权等监理合同中赋予监理工程师的职权。5. 3发包人派驻的工程师：姓名：待定 职务：甲方代表职权：作为甲方代表处理与本工程建设相关的一切事宜。7、项目经理：姓名：响应人 职务：项目经理姓名：响应人 职务： 工程负责人姓名：响应人 职务： 工程负责人姓名：响应人 职务： 工程负责人8、发包人工作：8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：双方协商。（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：（4）工程地质和地下管线资料的提供时间： （5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： （6）水准点与座标控制点交验要求：双方协商。（7）图纸会审和设计交底时间：双方协商。（9）双方约定发包人应做的其他工作：双方协商。8.2发包人委托承包人办理的工作：双方协商。9.承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前5日提交施工组织设计、总进度计划、施工机械和人员使用计划、主要材料供应计划；每月4号前提交月进度计划；每月25日前提交当月完成的工程量并编制预算书。（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按通用条款。（4）向发包人提供的办公和生活房间及设施的要求： 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按当地有关规定办理。已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人负责。施工场地清洁卫生的要求：双方协商。双方约定承包人应做的其他工作：双方协商。三、施工组织设计和工期10、 进度计划10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：双方协商。监理工程师或甲方代表确认的时间：双方协商。13、工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况：1. 重大设计变更和经监理工程师及发包人代表确认的情况；2. 采购人提供的地下管网，地下构筑物等资料与现场实际情况不符而增加的工期；3. 设计要求不允许冬雨季施工的项目，可以按照规定延长合同工期；4. 由于自然及社会因素造成的不可抗力原因而影响工程施工时。5. 正常施工受到严重民扰而延长的工期。四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位：地基、模板、钢筋、砼等按照国家施工及验收规范要求的部位。五、安全施工按国家有关规定进行安全施工。六、合同价款与支付23.2 本合同价款采用固定价格方式确定23.3双方约定合同价款的其他调整因素：无。24、工程预付款：已确定。25、工程量确认承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：按每周定期报告。26、工程款（进度款）支付：已确定七、材料设备供应：27、发包人供应材料设备：发包人供应材料设备的名称、数量、方式见发包人供应材料设备的名称、数量一览表。28、承包人采购材料设备的约定：除双方约定由发包人供应的材料设备以外的工程建设所需的其他材料设备。并按询价文件要求和通用条款执行。八、工程变更按23.2款执行。九、竣工验收与结算32.1竣工验收承包人提供竣工图的约定：双方协商。33. 竣工结算双方协商。34.质量保修：按通用条款和投标承诺执行。十 、违约、索赔和争议35. 违约：承包方延迟竣工视为违约：签订合同时双方共同协商。承包方所承包工程不能达到其所投报质量标准的等级视为违约：签订合同时双方共同协商。承包方擅自更换项目经理视为违约：签订合同时双方共同协商。36. 索赔：按通用条款执行。37. 争议:双方约定，在履行合同过程中产生争议时：(1)请监理工程师调解；(2)采取第二种方式解决，并约定向当地中级人民法院提起诉讼。十一、其他38. 不可抗力：按通用条款执行。39. 保险：双方协商。40. 担保：双方协商。41. 合同份数：双方协商。42. 补充条款： 另行协15第五章 报价清单序号分项工程单位单价（元）数量金额（元）备注1PVC广告牌m3202合计元第六章询价响应文件格式询价响应文件封面（格式）开尉路芦木张段沿线门店招牌项目询价响应文件询价编号：响应人名称（加盖公章）：法定代表人或授权代表(印鉴或签字):地 址：编制日期： 年 月 日目 录1、 响应汇总表2、 法定代表人资格证明书3、 法人授权委托书4、 服务承诺5、 资格审查资料6、 技术方案7、 其他资料一、响应汇总表 致： （招标人） 我们收到了项目编号 的询价文件，经详细研究，我们决定参加该项目的询价，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。3.1、愿按照询价文件中的条款和要求，参与本次询价项目，报价为人民币 元。明细见“响应性报价表”3.2、如果我们的询价响应性文件被接受，我们将履行询价文件中规定的各项要求。3.3、我们同意按询价文件中的规定，本询价响应性文件的有效期为询价截止时