商品房买卖合同及补充协议条款培训课件

商品房买卖合同及补充协议条款培训,日期：2015年12月16日,1,PPT学习交流,目录,第一章合同当事人第二章商品房基本情况第三章商品房价款第四章规划、设计变更第五章面积差异处理第六章商品房交付及交付手续第七章商品房质量及维保责任第八章合同备案与房屋登记第九章前期物业服务第十章其他,2,PPT学习交流,第一章合同当事人,出卖人：公司全称、营业执照号、企业资质证书号、法人代表、通讯地址、联系方式买受人：名字、身份证号、通讯地址、联系方式提示：通讯地址份额约定,3,PPT学习交流,第二章商品房基本情况,第一条商品房建设依据土地使用情况：大地址、大国土证号、土地面积土地规划用途土地使用年限项目名称、容积率、绿地率建设用地规划许可证建设工程规划许可证建设工程施工许可证提示：土地使用年限,4,PPT学习交流,第二条建筑单位及服务单位情况设计单位勘察单位监理单位测绘单位总承包单位装修单位前期物业服务单位第三条预售依据预售许可证号,5,PPT学习交流,第四条商品房基本情况具体房号面积层高结构总层数用途提示：层高：包含楼板厚度用途：普通住宅、公寓、酒店式公寓,6,PPT学习交流,第五条抵押情况是否抵押抵押权人抵押类型抵押期限第六条房屋权利状况承诺出售权利未出售未查封未限制转让,7,PPT学习交流,第七条因房屋权利与第六条不符，不能办理转移登记买方权利：有权退房，书面通知出卖方；卖方承担买方损失。卖方义务：解除合同通知送达之日起，15日内退还全款（含已贷款部分）。,8,PPT学习交流,第三章商品房价款,第八条计价方式按照建筑套内面积计算第九条付款方式及期限一次性及分期付款在房产证办理完毕前，任何一方无正当理由解除合同：责任方承担违约责任；责任方支付已付款50%作为违约金。,9,PPT学习交流,按揭付款签订合同当日付清首付款按揭款金额及按揭银行、贷款年限、利率、金额以银行实际审批为准因买受人原因，银行不按期放款的，视为违约，违约超过30日，出卖方权利：有权单方解除合同没收全部已付款可另行出售若银行实际审批金额低于买受人申请金额，15日内补交差额，否则:出卖方有权单方解除合同买方支付总房款10%违约金买方接到解除通知之日起5日内配合办理注销手续手续办理完毕后，出卖方扣除违约金后退款办理注销手续费用由买方承担,10,PPT学习交流,若银行审批最终未通过，买方15日内付清全部尾款，同时不能享受付款方式的优惠折扣，否则：出卖方有权单方解除合同买方支付总房款10%违约金买受人接到解除通知之日起5日内配合办理注销手续手续办理完毕后，出卖方扣除违约金后退款办理注销手续费用由买受人承担在银行放款前，要求终止合同的，没收所有已付款在房产证办理完毕前，买受人逾期或提前终止贷款合同的，导致出卖人承担了担保责任的，出卖人的权利：有权单方解除合同没收全部款项出卖人履行保证责任后30日内，买受人配合办理注销手续有权对房屋以出租、拍卖、申请法院强制执行的方式追偿有权终止或不予办理房产证，无须承担任何责任,11,PPT学习交流,第十条逾期付款的处理因不可以归责为买卖双方的原因，未能订立商品房担保贷款合同并导致商品房买卖合同不能继续履行的双方可解除合同出卖人退还全部已付款除不可抗力外，逾期付款：逾期180日之内，按日计算违约金：一次性及按揭付款方式：每日*应付款*万分之一分期付款方式：每日*未付款总额*万分之一逾期超过180日：出卖人有权解除合同没收全部已付款房屋归出卖人所有买受人无条件配合办理注销手续,12,PPT学习交流,注销手续费用由买受人承担出卖人扣除违约金后退款出卖人不解除合同的，买受人支付违约金：每日*应付款*万分之一分期付款，付清全款后方可交房案例：2015年12月10日帝景现场解决投诉第十一条预售款监管预售款监管机构账户信息,13,PPT学习交流,第四章规划、设计变更,第十二条第十三条规划设计变更销售后，出卖人不擅自变更规划、设计。进规划部门批准的规划变更，设计单位同意的设计变更，该变更为商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向的变更且影响房屋质量和使用功能的，出卖人应当在变更确立之日起10日内书面通知买受人。买受人有权在出卖人发出通知之日起15日作出是否解除合同答复，否则视为接受规划、设计变更以及由此引起的房价款的变更。,14,PPT学习交流,买受人因上述规划、设计变更要求解除合同的：应配合出卖人办理注销手续解除合同及相关手续费用由买受人承担注销手续办理完毕之日起90日内，出卖人无息退还已付款经规划部门批准或设计部门同意，出卖人对原规划设计方案作出除第二条提到的变更外的局部的调整的：除非买受人因此而遭受直接损失，否则出卖人不承担赔偿责任买受人不因该局部调整解除合同出卖人也不因此承担违约责任,15,PPT学习交流,由于政府行政命令直接导致的变更，属不可抗力：出卖人应在变更确立后60日内进行公示买方不承担违约责任、赔偿责任买方无权解除合同,16,PPT学习交流,第五章面积差异处理,第十四条面积差异处理产权登记套内面积与合同约定套内面积发生差异时，以产权登记套内面积为准，按照以下原则处理：绝对值误差在0.6%（含）内的，双方不作任何补偿绝对值误差在0.6%（不含）-3%（含）的，据实结算绝对值误差超过3%的，双方同意继续履行合同：产权套内面积合同套内面积时，以内买受人补交差额，超出部分产权归买受人产权套内面积合同套内面积时，以内买房原额退款，超出部分双倍退还案例：2015年8月12日成都恒大城现场解决投诉,17,PPT学习交流,第六章商品房交付及交付手续,第十五条商品房交付条件建设工程竣工验收合格证明实测报告住宅需另外提供：住宅使用说明书住宅质量保证书住宅工程质量分户验收结果表,18,PPT学习交流,第十六条基础设施设备和相关公共设施的交付使用条件供水、排水、供电：交付时达到使用条件电话、有线电视、燃气线路：交付时安装完毕，买受人自行开通并承担费用燃气不作为交付条件,19,PPT学习交流,第十七条基础设施设备和相关公共设施未达到交付使用条件的违约责任非出卖人原因导致交付时不具备使用条件或未能投入使用的，出卖人不承担违约责任出卖人有义务协调相关单位解决存在问题,20,PPT学习交流,第十八条交付时间和手续合同约定交房时间年月日前，不可抗力需延期交房，出卖人需书面通知。按揭付款，在合同约定交房之日，个人贷款未经过审批的，交房期限顺延到期款项全部付清（包括违约金等）后交楼期限顺延交房前3日，出卖人需书面通知买受人交房，未收到收楼通知的以合同约定时间交房由于买方原因未能按期交付的，视为已交付，并承担物业费,21,PPT学习交流,买受人因自身原因未能在合同约定查验房屋的，视为无质量问题，且已交付提前交房，出卖方应书面通知，买受人未按通知办理的，视为已交付房屋质量修复期不视为逾期交房交房证件不齐，买方有权拒收，视为逾期交房政府对验收及市政配套、安装之延误造成延期交房的，除协商同意解除合同外，卖方可据实延期，不承担违约责任,22,PPT学习交流,第十九条逾期交房责任除不可抗力外，因出卖方原因逾期交房的：逾期180日内：自交付期限届满次日起至实际交付之日止，违约金：每日*总房款*万分之一逾期180日后：买方有权解除合同：书面通知卖方自书面通知送达15日内退还全部放款（含已贷款部分）支付违约金：总房款*1%,23,PPT学习交流,买方继续履行合同的：自交付期限届满次日起至实际交付之日止，违约金：每日*总房款*万分之一最高不超过总房款*2%,24,PPT学习交流,第七章商品房质量及维保责任,第二十条商品房质量地基基础和主体结构若不合格，卖方有权解除合同书面通知解除合同自通知送达之日起15日退全款卖方承担买方损失,25,PPT学习交流,买受人对该商品房地基基础和主体结构质量有异议的，可以【自行】委托建设工程质量检测机构重新核验；买受人自行委托申请的，出卖人予以配合。经检测符合工程建设强制性标准的，检测费用由买受人承担；经检测不合格的，检测费用由出卖人承担，买受人有权解除合同。案例：2015年9月7日成都恒大帝景督办,26,PPT学习交流,其他质量问题不得以质量问题拒收，严重影响正常居住使用的除外，否则，视为已交付。买受人主张房屋地基基础或严重影响居住使用的，应取得检测结论性鉴定意见及时更换、维修，造成损失的由出卖人承担经过更换、维修仍然严重影响正常使用的，有权解除合同：15日退还全款卖方赔偿买方损失检测费出卖人承担,27,PPT学习交流,装饰、装修及设备标准不符合双方约定标准的，及时更换、维修买方不得以装饰、设备标准不符拒收室内空气质量、建筑隔声和民用建筑节能措施不得以空气质量不合格为由拒收房屋,28,PPT学习交流,第二十一条保修责任保修期限保修期自房屋交付之日起计算买方未按通知收房，保修期从通知时间计算以下情形，出卖人不承担保修责任不可抗力买受人使用不当保修期内，买受人书面通知维修送达60日内，卖方不履行义务的，买受人可委托他人维修，由卖方承担费用及损失。,29,PPT学习交流,第二十二条质量担保未约定第二十三条质量保证未购买保险,30,PPT学习交流,第八章合同备案与房屋登记,第二十四条预售合同登记备案签约后30日内办理备案备案合同与书面合同文本一致未放款或分期未付清前不备案,31,PPT学习交流,第二十五条预售合同登记备案的违约责任逾期备案，给买方造成损失的由卖方承担书面合同与备案合同文本不一致，由卖方承担损失第二十六条预告登记卖方不办理预告登记买方可单方申请预告登记,32,PPT学习交流,第二十七条房屋所有权转移登记办理期限从交房次日起540日内办妥并交付买方若卖方延期交楼，从实际交楼之日计算按揭付款的，以银行提供手续的时间为准，就迟原则买方在交楼前递交齐全资料及费用，否则视为逾期违约金每日*200元因延期增加的费用由买方承担买方逾期15天，卖方不承担逾期办证责任契税全额代收，领证时退还，若未全额交纳，视为逾期各自承担费用,33,PPT学习交流,第二十八条房屋所有权转移登记责任处理卖方逾期办理责任逾期3年内，违约金总房款*0.1%*每年逾期超过3年，买方有权退房若买方原因，导致延期的责任由买方承担若买受人自行向房管局、税务局交费的，卖方不承担违约责任若买方未按约定向出卖人支付应付款，卖方可拒绝办理分户产权买方需按卖方要求提交手续，否则卖方可拒绝办理分户产权,34,PPT学习交流,因房管局原因逾期的，卖方不承担违约责任分户产权办理完毕后，卖方通知后7日内领证国土期限以当地规定为准,35,PPT学习交流,第九章前期物业服务,第二十九条前期物业服务服务期限：从年月日到选聘业主委员会重新选聘时包干制：物业费标准买方同意由前期物业代为查验公用部位同意临时规约，并已阅读前期物业服务合同,36,PPT学习交流,第十章其他,第三十条至四十条第三十条要约邀请与要约出卖人发布的销售广告和宣传资料为要约邀请；出卖人就商品房开发规划范围内的房屋及相关设施所作的说明、允诺具体确定，并对本合同的订立以及房