二建管理试题集锦11.doc

第 24 题 既可以用于同城结算，又可以用于异地结算的是()。A.支票结算B.银行本票结算C.银行汇票结算D.委托收款结算【正确答案】： D第 25 题 在工程量清单计价中，分部分项工程综合单价由()组成。A.人工费、材料费、机械使用费B.人工费、材料费、机械使用费、管理费C.人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润D.人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、规费和税金【正确答案】： C第 26 题 对于设在市区的施工企业，其城市维护建设税的税率为()。A.1%B.3%C.5%D.7%【正确答案】： D第 27 题 建筑业企业应具备的条件中法规没有明确要求的是( )。A.有符合国家规定的注册资本B.有国家税务机关的有关证明C.有从事相关建筑活动所应有的技术装备D.法律、行政法规规定的其他条件【正确答案】： B第 28 题 下列事实中，发生不当得利的事实有()。A.养子女给其生父母的赡养费B.甲公司利用乙公司倒掉的废煤渣制作建筑材料C.给付因赌博而欠的钱款D.售货员找零时多找给顾客的钱【正确答案】： D第 29 题 物体打击事故指的是落物、滚石、锤击、碎裂、崩块、()等造成的人身伤害。A.砸伤B.碾压C.挤压D.坠落【正确答案】： A第 30 题 职业健康安全与环境管理是建造师的重要职责，也是()。A.业主的要求B.工程设计者的要求C.时代的要求D.民工的要求【正确答案】： C第 31 题 价值工程中，价值、功能、成本之间的关系式为()。A.V=F/CB.V=C/FC.F=V/CD.F=C/V【正确答案】： A第 32 题 由于建设工程项目大量数据处理的需要，应重视利用信息技术的手段进行信息管理，当今时代其核心手段是()。A.数据处理B.点对点信息技术C.基于网络的信息处理平台D.信息处理工作平台【正确答案】： C第 33 题 大理石的化学性质是()。A.酸性石材B.碱性石材C.中等硬度石材D.中性石材【正确答案】： B【参考解析】： 因为大理石的主要化学成分是CaCo3和Mg Co3，它的化学性质是碱性的。所以大理石按化学性质分类属于碱性石材。第 34 题 工程项目管理风险是指可能出现的( )的不确定因素。A.影响项目目标实现B.影响项目风险控制C.影响项目团队建设D.影响项目组织协调【正确答案】： A第 35 题 在确定建设工程项目施工的安全目标时，需按()方法以在项目经理为首的项目管理系统内进行分解，从而确定每个岗位的安全目标，实现全员安全控制。A.系统管理B.WBSC.项目管理D.目标管理【正确答案】： D第 36 题 以下属于项目目标的过程控制的是( )。A.进行任务分工、规定工作流程B.事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素C.针对可能导致项目目标偏离的各种影响因素采取预防措施D.定期进行项目目标的计划值与实际值的比较【正确答案】： D第 37 题 以下( )属于分包人安全生产责任之一。A.对本施工现场的安全工作负责B.对承包项目的安全负责C.审查分包工程范围内的安全生产保证体系D.制定并执行分包项目的安全生产制度【正确答案】： A第 38 题 在业主方项目管理的任务中，最重要的任务是()。A.合同管理B.投资控制C.质量控制D.安全管理【正确答案】： C第 39 题 建设工程合同应当采用()。A.书面形式B.口头形式C.书面形式为原则，口头形式例外D.口头形式为原则，书面形式例外【正确答案】： A第 40 题 人身安全控制计划方面的风险属于( )风险。A.组织B.经济与管理C.工程环境D.技术【正确答案】： B第 41 题 钢结构构件的防腐施涂方法一般有刷涂法和喷涂法，其中刷涂法适用于()的涂料。A.油性基料B.酸性基料C.中性基料D.碱性基料【正确答案】： A第 42 题 安全生产必须把好“六关”，这“六关”包括()。A.措施关、交底关、教育关、防护关、检查关、改进关B.计划关、交底关、教育关、监控关、检查关、改进关C.计划关、培训关、教育关、防护关、检查关、改进关D.措施关、培训关、教育关、监控关、检查关、改进关【正确答案】： A第 43 题 石材幕墙工程所用花岗石板材的弯曲强度应经( )检测确认。A.国家检测机构B.省级检测机构C.当地检测机构D.法定检测机构【正确答案】： D【参考解析】： 金属与石材幕墙工程技术规范(JGJ133-2001)3.2.2花岗石板材的弯曲强度应经法定检测机构检测确认，其弯曲强度不应小于8.0MPa。第 44 题 根据工程合同管理，工程师在合同权限内发出的变更指令，承包商()。A.在没有确定工期延长时间时，可以暂不执行B.须无条件执行，同时根据合同寻求合理的工程变更价款C.在没有商议好工程变更价款时，可以暂不执行指令D.认为变更指令不合理时，可以申请不执行指令【正确答案】： B第 45 题 财务评价是根据()，计算和分析项目的盈利状况。A.预期市场价格B.现行市场价格C.历史市场价格D.影子价格【正确答案】： B第 46 题 在工程开工前所进行的施工组织设计，是投标阶段施工组织设计的进一步深化，其范围由( )来界定。A.招标文件中的发包范围B.投标文件C.招标文件D.施工合同【正确答案】： D第 47 题 下列合同中，属于从合同的是()。A.买卖合同B.借款合同C.保证合同D.承揽合同【正确答案】： C第 48 题 结构抵抗变形的能力被称为( )。A.刚度B.强度C.稳定性D.安全性【正确答案】： A第 49 题 事故的发生是两类危险源共同作用的结果，其中()是事故发生的前提。A.第一类危险源B.第二类危险源C.第一、第二类共同作用的结果D.第一、第二类都不是【正确答案】： A第 50 题 假设工作C的紧前工作为A.B，如果A.B两项工作的最早开始时间分别为6天和7天，持续时间分别为4天和5天，则工作C的最早开始时间为()。A.10天B.11天C.12天D.13天【正确答案】： C第 51 题 按照当事人是否相互负有义务对合同进行分类，合同可以分为()。A.有偿合同、无偿合同B.双方合同、单务合同C.诺成合同、要物合同D.要式合同、不要式合同【正确答案】： B第 52 题 代号网络计划中的虚箭线是实际工作中并不存在的一项虚设工作，一般起着工作之间的关系、区分和()三个作用。A.交叉B.汇合C.分流D.断路【正确答案】： D第 53 题 下列人民法院受理的案件中，应当公开审理的是()。A.离婚案件B.涉及商业秘密的案件C.当事人申请不公开的案件D.普通建设工程纠纷【正确答案】： D第 54 题 当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起()内向上一级人民法院提起上诉。A.10日B.15日C.30日D.60日【正确答案】： B第 55 题 从主体上看，债权是()。A.相对权B.绝对权C.对人权D.对世权【正确答案】： C第 56 题 施工进度控制的经济措施涉及的内容是()。A.施工人员的奖金发放计划B.工程资金需求计划和加快施工进度的经济激励措施C.对工作人员的培训计划D.施工过程的项目资金预算计划【正确答案】： B第 57 题 工程质量验收合格后，建设单位应在工程验收合格之日起()日内，向工程所在地的政府建设行政主管部门备案。A.15B.16C.17D.18【正确答案】： A第 58 题 风险是指损失的( )。A.确定性B.可能性C.不可能性D.不确定性【正确答案】： D第 59 题 检验批应由()组织施工单位项目专业质量(技术)负责人等进行验收。A.施工单位项目负责人B.建设单位项目负责人C.总监理工程师D.监理工程师【正确答案】： D第 60 题 有形磨损的局部补偿形式适用于()。A.可消除性的有形磨损B.不可消除性的有形磨损C.第一种无形磨损D.第二种无形磨损【正确答案】： A第 61 题 政府对工程质量的监督管理的主要目的是()。A.保证工程使用安全和环境质量B.保证招标投标活动的公开进行C.保证建设资金的合理使用D.保证招标投标活动的合法性【正确答案】： A第 62 题 反映项目管理班子内部及各工作部门、岗位对各项工作任务的管理职能分工的分工表是( )。A.职能分工表B.任务分工表C.项目结构表D.项目编码表【正确答案】： A第 63 题 功能价值V的计算可分为功能成本法和()。A.方案估算法B.功能指数法C.强制确定法D.多比例评分法【正确答案】： B第 64 题 下列权利中属于著作财产权的是()。A.发表权B.署名权C.修改权D.发行权【正确答案】： D第 65 题 根据建设工程施工合同示范文本，下列关于工程进度管理的论述正确的是()。A.承发包双方在协议书中约定的工期是指开工日期、竣工日期和总工作天数B.工程竣工通过验收后，实际竣工的日期为工程移交的日期C.由于非承包入的原因造成的实际进度与计划进度不符时，其后果由发包人承担责任D.承包人完成施工任务后的28天内，由工程师提出竣工验收报告【正确答案】： C第 66 题 如果施工单位编写的施工组织设计的范围由招标文件中的发包范围来界定，则该施工组织设计应该是在()编写的。A.工程施工阶段B.工程投标阶段C.工程设计阶段D.施工准备阶段【正确答案】： B第 67 题 某建设工地在拆除脚手架作业时，发生未拆完的脚手架倒塌事故，在脚手架上作业的工作当场摔死2人，摔伤7人，其中1人重伤送医院抢救36小时内死亡。则此次事故属于()事故。A.人员伤亡B.死亡C.重大伤亡D.特大伤亡【正确答案】： C第 68 题 玻璃卡普隆板分类中不包括()。A.中空板B.实心板C.波纹板D.网格板【正确答案】： D第 69 题 要约的生效时间是()。A.到达受约人时生效B.发出时生效C.到达受约人的第二天生效D.受约人发出承诺前【正确答案】： A第 70 题 工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目，除合同另有约定外，属于合同约定幅度以外的综合单价的确定方法是()。A.由承包商提出，经发包商确认B.发包商直接发出变更指令C.执行合同中相应项目的综合单价D.由工程师提出，经发包商确认【正确答案】： A二、多项选择题(共25题,每题2分,共50分。每题的备选中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错误选项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项符得0.5分)第 71 题 材料消耗定额是在合理和节约使用材料的条件下，生产单位合格产品所必须消耗的资源的数量标准，包括()。A.在运往工地过程中材料的损耗量B.直接使用在工程实体上的材料的净用量C.在施工操作过程中不可避免的材料损耗量D.在施工现场的材料报废量E.在施工现场运输过程中不可避免的材料损耗量【正确答案】： B,C,E第 72 题 施工合同跟踪的依据是()。A.施工合同B.原始记录、报表、验收报告等各种实际工程文件C.管理人员对现场情况的直观了解D.依据合同而编制的各种计划文件E.有关施工合同的法律和法规文件【正确答案】： A,B,C,D第 73 题 小李是某建筑项目的信息员，最近公司正在进行项目信息规划，对项目信息管理提出了系统化要求，并要求每个项目均有信息管理手册。通常建设工程项目实施阶段管理与系统可分为()。A.业主方管理B.设计方管理C.施工方管理D.供货方管理E.运行阶段管理【正确答案】： A,B,C,D背景材料：一个商业地产项目，处在闹市中，施工场地非常有限，而且周围都是高档的居民区。项目建设方要求承包单位必须在不发生质量事故的前提下，尽一切办法保证安全文明施工。根据上述背景。回答 7477 题。第 74 题 施工质量事故处理的依据包括()。A.质量事故的实况资料B.有关合同及合同文件C.有关的技术文件和档案D.相关的法规E.当事人的要求【正确答案】： A,B,C,D第 75 题 施工安全技术保证由()四种类别构成。A.专项工程B.专项技术C.专项机构D.专项管理E.专项治理【正确答案】： A,B,D,E第 76 题 施工安全管理目标实施主要内容中“三消灭”只指()。A.消灭违章指挥B.消灭违章作业C.消灭“惯性事故”D.消灭障碍物E.消灭安全隐患【正确答案】： A,B,C第 77 题 下列哪项符合施工现场安全防护布置。()A.施工临边，洞口交叉、阳台等临边防护，必须采用密目式安全立网全封闭，作业层要另加防护栏杆和18cm高的踢脚板B.通道口设防护栅的防护栅应当不小于5cm厚的木板C.预留洞口用木板全封闭防护，对于短边不超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护拦杆D.电梯井口设置定型化、工具化、标准化的防护门，在电梯井内每隔两层(不大于10米)设置一道安全平网E.楼梯边设1.2m高的定型业化，标准化有的防护栏杆，18cm高的踢脚板【正确答案】： A,B,D,E第 78 题 编制机械台班定额时需要拟定机械工作的正常施工条件，具体包括()。A.拟定施工机械的作业方法B.确定施工机械的工作班制度C.确定工作地点的合理组织D.确定配合机械作业的施工小组的组织E.确定施工机械的净工作效率【正确答案】： A,B,C,D第 79 题 不可接受的损害风险通常是指()。A.超出了人们的判断能力的限度B.超出了人们普遍接受的要求C.超出了建设工程项目的总体规划D.超出了组织的方针、目标和规章制度E.超出了法律、法规和规定的要求【正确答案】： B,D,E第 80 题 建设工程项目总进度目标论证的工作步骤内容具体有()等。A.调查研究和收集资料B.编制各层(各级)进度计划C.协调各层进度计划的关系和编制总进度计划D.若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则报告项目决策者E.若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目总设计师【正确答案】： A,B,C第 81 题 索赔证据应该具有()。A.真实性B.实时性C.全面性D.独立性E.有效性【正确答案】： A,C,E第 82 题 不可接受的损害风险通常是指()。A.超出了人们的判断能力的限度B.超出了法律、法规和规定的要求C.超出了组织的方针、目标和规章制度等D.超出了人们普遍接受的要求E.超出了建设工程项目的总体规划【正确答案】： B,C,D第 83 题 直接工程费是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用，包括()。A.九运输损耗费B.人工费C.材料费D.施工机械使用费E.施工机械安拆费【正确答案】： B,C,D【参考解析】： 直接工程费是指施工过程中构成工程实体所耗费的各项费用，包括人工费、材料费、施工机械使用费。第 84 题 建设工程项目的全寿命周期包括项目的()。A.设计阶段B.决策阶段C.实施阶段D.保修阶段E.使用阶段【正确答案】： B,C,E第 85 题 工作活动的相关信息可包括以下方面()。A.正在执行工作的工作期限和频次B.已接受此项工作的人员的培训C.可能使用的手持动力工具D.工作期间所用到或所遇到的物质E.与工作活动相关的其他工作活动的进展情况【正确答案】： A,B,E第 86 题 现场环境保护的意义是()。A.保护和改善施工环境是保证人们身体健康和社会文明的需要B.保护和改善施工环境是现代化大生产的客观要求C.保护和改善施工现场环境是消除对外部干扰，保证施工顺利进行的需要D.节约能源，保护人类生存环境，保证社会和企业可持续发展的需要E.现场环境保护也是文明施工的重要内容之一【正确答案】： A,B,C,D第 87 题 索赔的起因通常有()。A.合同对方违约B.合同错误C.合同变更D.工程环境变化E.承包人违约【正确答案】： A,B,C,D第 88 题 施工质量事故按责任原因可分为()。A.施工质量事故B.严重施工质量事故C.重大施工质量事故D.指导责任事故E.操作责任事故【正确答案】： D,E第 89 题 属于实施性施工进度计划的有()。A.项目施工的年度施工计划B.项目施工总进度规划C.项目施工总进度计划D.项目施工的月度施工计划E.项目施工的旬施工作业计划【正确答案】： D,E【参考解析】： 项目施工的月度施工计划和旬施工作业计划是用于直接组织施工作业的计划，它是实施性施工进度计划。旬施工作业计划是月度施工进度计划在一个旬中的具体安排。实施性施工进度计划的编制应结合工程施工的具体条件，并以控制性施工进度计划所确定的里程碑事件的进度目标为依据。第 90 题 信息技术在工程管理中的开发和应用能实现()。A.信息存储数字化和存储相对分散B.信息处理和变换程序化C.信息获取便捷D.信息保密性好E.信息流扁平化【正确答案】： B,C,E第 91 题 属于操作责任事故的是()。A.施工技术方案未经分析论证，冒然组织施工B.工序未执行施工操作规程C.材料配方失误D.无证上岗E.违背施工程序指挥施工【正确答案】： B,D【参考解析】： 施工质量事故按责任原因分类(1)指导责任事故，如施工技术方案未经分析论证，冒然组织施工;材料配方失误;违背施工程序指挥施工等。(2)操作责任事故如工序未执行施工操作规程;无证上岗等。背景材料：北京某建筑工程公司承建某高校图书馆工程，并作为工程总承包方与业主签订了施工合同，同时也收到了业主的监理通知，该公司经理张某制做了施工组织设计并报监理工程师批准。根据上述背景。回答 9296 题。第 92 题 北京某建筑工程公司作为工程总承包方的管理任务有()。A.负责整个工程的施工安全B.负责整个工程的进度控制C.负责整个工程的投资控制D.负责施工资源的供应组织E.负责整个工程的质量控制【正确答案】： A,B,D,E第 93 题 对该公司而言，成本加酬金合同与固定总价合同比较，工程的()。A.风险较低B.风险较高C.利润有保证D.利润无保证E.施工积极性高【正确答案】： A,C,E第 94 题 在实施监理前，该公司收到业主的通知内容应包括()。A.工程监理单位B.监理单位项目负责人姓名C.监理的内容D.监理的期限E.监理的权限【正确答案】： A,C,E第 95 题 在张某的施工组织设计文件编制时，应全面考虑()。A.合同条件B.业主的资金筹措情况C.项目的结构特点D.项目运营后的经济效果E.项目所在地的地质水文情况【正确答案】： A,C,E第 96 题 张某的任务包括项目的行政管理和项目管理两个方面，其在项目管理方面的主要任务是()。A.施工质量控制B.施工进度控制C.工程合同管理D.项目投资控制E.工程信息管理【正确答案】： A,B,C,E1“自项目开始至项目完成”指的是项目的(B )。 A计划期 B实施期 C周期 D工期 2供货方的项目管理工作主要在建设工程项目的( D )进行。 二级建造师考试网A决策阶段 B实施阶段 C设计阶段 D施工阶段 3控制项目目标最重要的措施是( B )。 A管理措施 B组织措施 C技术措施 D经济措施 4项目质量、进度、成本控制编码的基础是( B )。 A组织结构图 B项目结构图 C合同结构图 D任务分工表 5进行项目目标动态控制，在收集项目目标的实际值之后，首先要做的工作是( C )。 A调整项目目标 B将项目目标进行分解 C将实际值与计划值比较 D采取纠偏措施进行纠偏 二级建造师考试网6在施工过程中对施工进度目标进行动态跟踪和控制的步骤包括：收集施工进度实际值；定期对施工进度的计划值和实际值进行比较；如有偏差，采取措施进行纠偏。正确的顺序是( A )。 A B C D 7在施工过程中对施工成本目标进行动态跟踪和控制时，一般的项目成本控制的周期为( C )。 A一周 B一句 C一个月 D一个季度 8关于建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡有关问题的通知发布的时间是(C )。A2001年 B2002年 C2003年 D2004年 9在国际上，施工企业项目经理是企业任命的一个项目的项目管理班子的负责人，其主要任务是( D )。 A负责项目的人员配置和物资采购 B负责项目的技术管理工作 C代表企业法定代表人在项目上行使法律责任 二级建造师考试网D项目目标的控制和组织协调 10某项目在施工过程中，出现了严重的质量隐患，但由于施工单位技术人员的经验不足，没有及时发现，结果出现了质量事故。这种风险属于施工管理风险类型中的(B )。A经济与管理风险 B组织风险 C工程环境风险 D技术风险11监理单位是建筑市场的主体之一，建设监理是一种高智能的( D )。 A委托代理服务 B监督管理服务 C中介代理服务 D有偿技术服务 12在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是(B ) A施工单位搭设的临时设施费 B危险作业意外伤害保险费 C生产工人劳动保护费 D已完工程和设备保护费 13某分项工程的直接工程费仅为人工费，无材料费和机械费，其人工费为600元，按该分项工程的直接工程费计算的间接费费率为50，利润率为10，则该分项工程的不含税造价为( C )万元。 A819 B809 C960 D1050 14在项目建议书和可行性研究阶段编制建设项目投资估算可以依据( C )。 二级建造师考试网A概算定额 B预算定额 C投资估算指标 D概算指标 15材料损耗率的计算公式，可以表示为( B )100。 A净用量损耗量 B损耗量净用量 C损耗量总用量 D，净用量总用量 16分部分项工程量清单的项目编码由(A )位阿拉伯数字来表示。 A12 B11 C10 D9 17投标人如果认为分部分项工程量清单有遗漏，须通过(B )的方式由清单编制人作统一的修改更正。 A通知 B质疑 C询问 二级建造师考试网D请求 18为施工准备、组织和管理施工生产的全部费用的支出，称为(B )。 A直接成本 B间接成本 C施工成本 D可以直接计人工程对象的费用 19下列属于施工成本控制经济措施的是( D )。 A进行技术经济分析，确定最佳的施工方案 B通过生产要素的优化配置、合理使用、动态管理，控制实际成本 C密切注视对方合同执行的情况，以寻求合同索赔的机会 D对施工成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策 20下列关于施工成本分析依据的说法中正确的是( B )。 A会训核算主要是成本核算 B业务核算是对个别的经济业务进行单项核算 二级建造师考试网C统计核算必须对企业的全部经济活动做出完整、全面、时序的反映 D业务核算具有连续性、系统性、综合性的特点21施工成本的控制，除对人工费、材料费和施工机械使用费的控制外，还需对(D )进行控制。 A业主建设管理成本 B工程监理费用 C工程设计费用 D工程分包费用 二级建造师考试网22应用曲线法进行施工费用分析时，已完工作预算费用曲线与计划工作预算费用曲线间的水平距离表示( B )。 A费用偏差 B进度偏差 C费用绝对偏差 D进度相对偏差 23在分部分项工程成本分析中，目标成本来自( C )。 A概算成本 B投标报价成本 C施工预算 D实际消耗成本 24某工程施工过程中发生工程变更，合同中有类似变更工程的价格，按施工合同示范文本的规定，则该变更工程可( B )确定变更价款。 A按合同已有价格 B参照合同价格 C由承包人提出价格，发包人确认后 D由承包人提出价格，工程师确认后 25当发生多次索赔事件以后，适宜采用( B )计算索赔金额。 A实际费用法 B总费用法 C综合费用法 二级建造师考试网D实物费用法 26发包人在收到竣工结算报告及结算资料后( D )天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以与发包人协议将工程折价。 A21 B28 C42 D56 27某工程包含两个子项工程，合同约定甲项200元平方米，乙项180元平方米，且从第一个月起，按5的比例扣保修金，另工程师签发月度付款最低金额为25万元。现承包人第一个月实际完成并经工程师确认的甲、乙两子项的工程量分别为700平方米、500平方米，则该月工程量价款( A )。 A23万元 B2185万元 C226万元 D25万元 28施工方进度控制的任务是依据( B )控制施工工作进度。 A业主方对施工进度的要求 B施工任务承包合同对施工进度的要求 C建筑施工工期定额 D业主方对施工进度的要求和工期定额等 29如果一个大型工程项目在签订施工承包合同后，设计资料的深度和其他条件还不足以编制比较具体的施工总进度计划时，则可先编制(D )，待条件成熟时再编制施工总进度计划。 A企业年度生产计划 B项目月度施工计划 C单体工程施工进度计划 二级建造师考试网D项目总进度规划 30关于工程网络计划中的虚工作，说法错误的是(D )。 A虚工作的工作持续时间为零 B虚工作表示工作之间的逻辑关系 C在搭接网络计划中不存在虚工作 D在双代号网络计划中不存在虚工作31单代号网络图以( C )表示工作之间的逻辑关系。 A虚线 B节点 C箭线 D波形线 32假设工作C的紧前工作为A、B，如果A、B两项工作的最早开始时间分别为6天和7天，持续时间分别为4天和5天，则工作C的最早开始时间为( C )。 A10天 B11天 C12天 D13天 33在施工质量控制点的控制中，对冷拉钢筋应注意先焊接之后再进行冷拉，这是从(C )方面加强重点控制。 A关键操作 二级建造师考试网B技术间歇 C施工顺序 D施工技术参数 34PDCA循环中，检查阶段的主要任务是( C )。 A明确并制定实现目标的行动方案 B展开施工作业技术活动 C对计划实施过程进行各种检查 D对施工质量问题进行原因分析，采取必要措施予以纠正 35事中控制包括自我约束和他人监控两大环节，其关键是( A )。 A操的自我控制 B企业内部管理者的检查检验 C监理单位的监控 D政府质量监督部门的监控 36在正确合理的工程设计的前提下，建设工程质量不合格主要归结为( D )。 A投入的施工生产要素质量不合格以及工序操作质量不合格 B工序操作质量不合格以及施工作业质量不合格 C投入的施工生产要素质量不合格以及已完施工产品质量检验不合格 D投入的施工生产要素质量不合格和施工作业质量不合格 37建筑工程施工质量验收最终要以书面形式给出的评定结论应为(A )。 A合格或不合格 B优、良或不合格 C优、良、合格或不合格 D优良或不合格 38实行监理的工程，向建设单位提交工程竣工报告前，须经( D )签署意见。 A监理工程师 B业主技术负责人 二级建造师考试网C施工企业技术负责人 D总监理工程师 39某桩基工程，浇筑的混凝土桩在地上可见部分有蜂窝麻面，但经过桩基检测，桩身未见异常，承载力也满足设计要求，该桩基可以( A )。 A不作处理 B修补处理 C返工处理 D加固处理 40施工质量控制中，事后质量控制的重点是(D )。 A强调质量目标的计划预控 B加强对质量活动的行为约束 C对质量活动过程和结果的监督控制 D发现质量缺陷并提出施工质量的改进措施，保持质量处于受控状态41在施工质量政府监督的实施过程中，检查项目参与各方质保体系的组织机构、质量控制方案、措施及质量责任制等制度建设情况属于( B )。 A建立质量监督档案的工作 B开工前的质量监督工作 二级建造师考试网C施工过程中的质量监督工作 D竣工阶段的质量监督工作 42由企业的最高领导者所发布的一个企业的质量宗旨和质量方向是指(B )。 A质量目标 B质量方针 C质量战略 D质量体系 43在认证后的维持和监督管理中，下列关于复评的解释，正确的是( C )。 A企业被认证撤销后，经整改可提出复评申请 B企业认为认证机构处罚不当时，可提出复评申请 C认证合格有效期满前，如企业愿意继续延长，可提出复评申请 D当出现质量管理体系认证标准变更时，可提出复评申请 44施工安全管理体系遵循PDCA循环模式运行，是一个( B )。 A体现社会经济发展和社会公正、安全与文明的系统 B动态的、自我调整和完善的系统 C适应市场经济体制需要的系统 D为施工安全提供技术保证的系统 45按照安全施工管理的要求，施工企业应设置安全管理机构，该机构的第一责任人是( B )。 A总工程师 B法定代表人 C总经理 D专职安全员 二级建造师考试网46施工安全管理计划应在项目开工前编制，经( B )批准后实施。 A安全工程师 B项目经理 C安全员 D项目工程师 47安全生产必须把好“六关”，这“六关”包括( A )。 A措施关、交底关、教育关、防护关、检查关、改进关 B计划关、交底关、教育关、监控关、检查关、改进关 C计划关、培训关、教育关、防护关、检查关、改进关 D措施关、培训关、教育关、监控关、检查关、改进关 48对结构复杂、施工难度大、专业性较强的工程项目，除制定项目总体安全保证计划外，还必须制定(A )的安全技术措施。 A单位工程或分部分项工程 B单项工程或单位工程 C单位工程或分部工程 D分部工程或分项工程 49特大伤亡事故是指一次死亡人数大于或等于( B )人的事故。 A3 B10 C8 D5 50防止噪声污染的最根本措施是( A )。 A从声源上降低噪声 B采用隔声装置 二级建造师考试网C从传播途径上控制 D对接收者进行防护51下列哪种固态废物的处理方式不是物理处理方式?( A ) A焚烧 B浓缩 C破碎 D分选 52平行发包模式在进度控制方面的特点是( D )。 A需全部施工图完成后，才能进行招标，对进度控制不利 B招标次数较少，对进度控制有利 C无法做到边设计边施工，对进度控制不利 D某一部分施工图完成后，即可开始这部分工程的招标，有利于缩短建设周期 53采用施工总承包管理模式，一般情况下，(C )。 A分包合同由施工总承包管理单位与分包单位签订 B发包人通过招标选择分包单位，无须经施工总承包管理单位的认可 C如施工总承包管理单位认为发包人选定的某个分包人确实没有能力完成分包任务，而发包人执意不肯更换分包人，施工总承包管理单位可以拒绝认可该分包合同 D当施工总承包管理单位拒绝认可某分包合同时，仍应承担对该分包人所负责工程的管理责任。 54下列关于固定总价合同适用性说法不正确的是( D )。 二级建造师考试网A工程量小、工期短，施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理 B工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确 C工程结构和技术简单，风险小 D合同条中有对承包人单方面保护的条款 55劳务分包合同中，工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后( B )天内进行核实。 A7 B14 C21 D28 56施工总承包管理模式与施工总承包模式(B )。 A工作开展程序相似 B工作开展程序不同 C合同关系相同 D合同价格计取方式相同 57下面有关施工总承包管理模式的基本特点的叙述中，错误的是( A )。 A一般来说，施工总承包管理单位负责所有分包合同的招投标、合同谈判及签约 B施工总承包管理单位负责对所有分包人的管理及组织协调 C施工总承包管理模式有利于缩短建设周期 二级建造师考试网D所有分包合同都通过招标获得有竞争力的投标报价，对业主方节约投资有利 58某建设工程项目施工合同约定，由承包人负责采购项目所需的防火门，现设计要求的质量标准高于国家标准，则在材料采购合同中，对该材料的质量标准约定应是(B )。 A按颁布的国家标准执行 B按设计要求执行 C按颁布的国家标准与设计要求折中执行 D由承包人视情况而定 59施工承包合同中规定的临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续应由( B )负责办理。 A承包人 B发包人 C监理工程师 D发包人与承包人共同 60由于发包人未能按时办理有关批准和手续，导致工程暂停施工，( B )。 A发包人承担所发生的追加合同价款，工期不相应顺延 B发包人承担所发生的追加合同价款，工期相应顺延 二级建造师考试网C承包人承担所发生的追加合同价款，工期不相应顺延 D承包人承担所发生的追加合同价款，工期相应顺延多项选择题 1某设计单位通过公开招标的方式承担了一项高层住宅的设计任务。该设计单位项目管理的目标应包括( )。 A设计的成本目标 二级建造师考试网B设计的进度目标 C设计的质量目标 D设计的出图方式 E项目的投资目标 2同一个建设工程项目可以有不同的项目结构的分解方法，项目结构的分解应与整个工程实施的部署相结合，并与将采用的合同结构相结合。项目结构分解可参考的原则有( )。 A有利于绘制组织结构 B有利于项目目标的控制 C有利于项目任务的发包 D有利于项目任务的实施 E有利于相关合同的管理 3某建筑公司在编制施工组织设计文件时，首先对工程的施工条件和技术水平进行分析，为了能对施工活动进行科学部署，应该考虑( )。 A该项目的结构特点 B业主的资金筹措情况 C合同条件 D该项目建成运营后的经济效果 E项目所在地的地质水文情况 4按我国建筑施工企业项目经理资质管理办法的规定，施工企业项目经理( )。 A是受施工企业法定代表人的委托对施工：项目进行管理 B是受施工企业上级管理部门的委托对施工项目进行管理 二级建造师考试网C对工程项目施工过程全面负责 D对建没项目全面负责 E是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人 5下列选项中，可供施工单位选择的风险对策有( )。 A风险规避 B风险评估 C风险减轻 D风险自留 E风险转移 6下列费用属于建筑安装工程措施费的是( ) A大型机械设备进出场及安拆费 B构成工程实体的材料费 C二次搬运费 D施工排水、降水费 E施工现场办公费 7在正常施工条件下生产工人进行施工作业的定额时间包括( )。 A基本工作时间 B休息时间 C停工时间 二级建造师考试网D准备与结束时间 E辅助工作时间 8编制措施项目清单时应依据( ) A建设项目可行性研究报告 B建设项目设计文件 C拟建工程的常规施工组织设计和施工方案 D建设项目招标文件 E拟建工程的具体情况 9当计