民用建设工程设计合同

GF-2000-0209建筑工程设计合同(1)(示范文本)(土建工程设计合同)项目名称：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _项目现场： _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _合同号：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(由设计者编制和完成)设计证书等级：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _雇主：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _设计者：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _签字日期：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _中华人民共和国建设部监督国家工商行政管理局雇主：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _设计者：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _发包人委托设计人承担_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _的工程设计，本合同由双方协商签订。第一条本合同根据以下文件签订：1.1 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 建设工程勘察设计市场管理规定 .1.2国家和地方建设工程勘察设计法律法规。1.3建设项目批准文件。第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费如下表所示。序列号子项目名称建筑规模设计阶段和内容估计总投资(万元)费用速度%估计设计费(袁)层数，建筑面积(m2)程序初步设计结构图第三条发包人应向设计人提交的相关材料和文件：序列号数据和文档的名称复制份数提交日期相关事项第四条设计人应向发包人交付的设计资料和文件：序列号数据和文档的名称复制份数提交日期相关事项第五条本合同设计费预计为_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。设计费支付进度详见下表。付款顺序占用总设计费%付款金额(袁)支付时间(由设计文件的交付决定)首次付款20%存款本合同签署后三天内第二次付款第三次付款第四次付款第五次付款描述：1.提交各阶段设计文件时，支付各阶段的设计费。2.所有设计费用应在提交施工图的最后一部分的同时结算，不得有余额。3.实际设计费按初步设计预算(施工图设计预算)核定，多退少补。如果实际设计费与预计设计费有差异，双方应另行签订补充协议。4.本合同履行后，定金将作为设计费。第六条双方的责任6.1雇主的责任：6.1.1发包人应按本合同第三条规定的内容在规定的期限内向设计人提交材料和文件，并对其完整性、正确性和时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。如果发包人在超过规定期限的15天内提交上述材料和文件，设计人应按合同第4条的规定推迟设计文件的交付时间。如果期限超过15天，设计人有权重新确定提交设计文件的期限。6.1.2如果发包人变更委托设计项目、规模和条件或提交的数据不正确或提交的数据有较大修改，导致设计人的设计返工，发包人除签订补充协议(或签订另一份合同)和澄清相关条款外，还应根据设计人消耗的工作量向设计人支付额外的设计费。在签订合同前，发包人同意设计人为发包人完成的所有设计工作都应按收费标准支付设计费。6.1.3发包人要求设计人在规定时间前交付设计资料和文件时6.2设计者的责任：6.2.1设计方应根据国家技术规范、标准、程序和发包人提出的设计要求进行工程设计，并按合同规定的进度要求提交合格的设计资料，并对其负责。6.2.2设计者采用的主要技术标准有：6.2.3设计的合理使用寿命为_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。6.2.4设计方应根据合同第2条和第4条规定的内容、进度和份数向业主交付材料和文件。6.2.5设计资料和文件交付后，设计人应按规定参加相关的设计审查，并负责根据审查结论对原范围内的内容进行必要的调整和补充。设计方应按合同规定的期限交付设计资料和文件，工程将于年内开工。设计方负责向发包人和施工单位进行设计交底，处理相关设计问题，参与竣工验收。如果工程在一年内尚未开工，设计人仍负责上述工作，但发包人应根据所需工作量适当收取咨询服务费，费用金额由双方商定。6.2.6设计方应保护业主的知识产权，不得向第三方透露或转让业主提交的产品图纸等技术经济资料。如果发生上述情况，给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。第七条违约责任：7.1在合同履行过程中，如果发包人要求终止或取消合同，而设计人尚未开始设计工作，发包人已支付的定金不予退还；如果设计工作已经开始，发包人应根据设计人已经完成的实际工作量支付该阶段设计费的一半。超过一半的，按该阶段设计费全额支付。7.2发包人应按合同第5条规定的金额和时间向设计人支付设计费。每逾期一天，发包人承担逾期违约金的2%。如果延误超过30天，设计者有权暂停下一阶段工作，并书面通知雇主。如果发包人的上级或设计审批部门不批准设计文件或合同工程中止，发包人应按第7.1条的规定支付设计费。7.3设计方应负责修改或补充设计数据和文件中的遗漏或错误。因设计人的失误造成工程质量事故损失的，设计人除采取补救措施外，对直接损失部分免收设计费。损失严重的，根据损失的程度和设计人的责任，向发包人支付赔偿金，赔偿金为双方约定的实际损失的_ _ _ _ _%。7.4由于设计人自身原因，本合同第四条规定的设计资料和设计文件的交付时间已被延误。每延迟一天，本项目应收设计费的2/1000应减少。7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。第8条其他8.1发包人要求设计人派专人留在施工现场配合解决相关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。8.2本合同工程设计人采用的国家或地方标准图纸，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第4条规定，如果设计人交付的设计资料和文件的份数超过工程设计收费标准规定的份数，设计人将收取制作费。8.3在本工程的设计资料和文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应标明规格、型号、性能等技术指标，设计者不得8.7本合同发生的任何争议，双方应及时协商解决。也可以由当地建设行政主管部门调解。如果调解不成，双方同意由_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _进行仲裁。双方当事人在合同中未约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可以向人民法院提起诉讼。8.8本合同一式_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _份，发包人_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _份，设计人_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _份。8.9本合同经双方签字后生效，发包人向设计人支付定金。8.10本合同生效后，应向项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，应向项目所在地工商行政管理部门申请核实。双方履行合同义务后，合同终止。8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。相关协议及电报、传真、会议纪要等。经双方批准，均为