成都光大建议设集团有限公司工程项目管理责任承包书

成都光大建议设集团有限公司工程项目管理责任承包书成都光大建议设集团有限公司工程项目管理责任承包书四稿）甲方成都光大建设集团有限公司胥家镇金胜村农村新型社区建设项目工程二期项目部乙方（第施工队）为按期保质、保量完成“胥家镇金胜村农村新型社区建设项目工程（二期）”项目的施工任务，根据公司对项目部在建工程安全、质量、财务等各方面内部管理制度的规定，为了全面履行公司与建设单位签订的建设工程施工承包合同，明确公司各级的责权利关系，充分调动员工的工作积极性，全面提升公司管理水平，更好地完成公司的各项技术经济指标，现将甲方承建的工程交由乙方组织实施。经甲乙双方协商一致，签订如下工程项目管理责任承包书，供双方共同遵守执行。一、工程概况1、工程名称胥家镇金胜村农村新型社区建设项目工程（二期）2、工程地点胥家镇金胜村3、工程范围22、23、24、25、26、27（根据建筑面积计算规则按实计算约12801478平方米）安置房（含标书、单位工程施工图所包含的所有土建工程、水电安装工程、装饰工程全部内容和经过审查合格的施工图及设计变更、技术核定单、图纸会审纪要所包含的全部土建工程、水电安装工程、装饰工程中所涉及到的全部工程内容，以及为完成该工程内容所采取的全部措施项目。投标清单已按以下计算EQOAC,1、给水管道以楼栋出墙15M为界。EQOAC,2、排水管道室内外界限以出户第一个排水检查井为界；压力排水管道以雨水井为界。EQOAC,3雨水管道以楼栋至散水沟为界。EQOAC,4卫生洁具只安装蹲式大便器，其余卫生洁具管道安装到位用渚头封堵。EQOAC,5强电系统楼栋强电以户内照明至总配电箱之间为界，包括预埋管、线缆、开关、插座、接线盒、和户内照明配电箱、照明单元配电表箱。EQOAC,6楼梯间按图安装吸顶灯，其余灯具均为软线吊灯。EQOAC,7电视、电话、网络、对讲等弱电工程的进户预埋管距以单元箱为界。EQOAC,8、明（暗）沟、散水、台阶等属于本次合同承包范围。EQOAC,9、工程竣工验收前，在该施工标段范围内的总平面高差要满足设计要求且总平高差不超过300MM达到场地平整、清理完成场地内的一切材料。4、合同工期210日历天5、协议单价930元/M2二、合同工期开工日期2009年2月7日竣工日期2009年9月4日合同工期总日历天数210天三、质量标准工程质量标准按照现行国家施工验收规范及相关质量验收标准，工程质量达到合格标准四、暂定合同价款金额（大写）壹仟壹百玖拾万伍仟陆百伍拾伍元肆角正（小写）1190565540元五、承包指标1、经济指标（1）从人工、材料、现场管理、机具、脚手架、模板等包工包料的双包约定方式责任施工,乙方向甲方上交本工程117044元平方报价205427的费用作为公司管理费和承包价之税费及相应的利润。承包价增加部分的税费包括营业税及附加、个人收入所得税、企业所得税、定额管理费等由甲方37乙方各自承担，并由乙方负责以甲方名义向相关部门缴纳。乙方缴纳税费后的相关凭证交甲方统一保管，各种建筑材料的检测费由乙方承担。（2）财务管理乙方应保证为该工程拨付的款项的专款专用，并自负盈亏。乙方在完成向甲方和各项上交款后，资金在工程范围内自主使用。（3）保险本项目开始施工前，项目承包人必须为从事该工程的施工现场作业人员办理意外伤害保险，并支付保险费用。2、技术指标（1）质量指标分部分项工程合格率和主体工程验收标准按现行国家强制性标准执行，竣工验收质量等级必须达到甲方与建设单位签订的合同标准。乙方还应根据施工规范要求做好各种材料（如砂、石、水泥分析，砼、砂浆试块试压及钢筋抗拉弯试验等）的分期、分批送检工作，并建立健全各种资料。（2）安全生产指标无死亡、无重伤、无主责交通事故、无重大设备、消防和食物中毒事故。轻伤频率低于3杜绝重特大安全事故。如发生重大伤亡事故及其他安全事故，全部由乙方自行负责，同时乙方应按国家有关法律、行政法规进行处理。（3）文明施工严格执行国家建设行政主管部门的环境保护部门关于施工现场文明施工的有关规定，按公司在标准化文明工地管理方面的规定执行，争创文明工地。（4）施工工期日历工期210天，开工日期2009年2月7日，竣工日期2009年9月4日。（5）持证上岗乙方现场管理人员及特殊工种的持证上岗，按现行国家规定要求持证上岗的必须持证上岗，严禁无证作业。（6）档案资料管理乙方必须严格执行国家建设行政主管部门的规定，负责对该项目的所有工程资料（含安全资料）的报审报验，竣工图的编制等，保证工程竣工验收备案工作的顺利进行。3、现场管理本工程项目由两个施工队完成，甲方委派易朝全同志作为本工程的技术负责人；管理、促进乙方在完成各项技术指标的同时，监督乙方必须在保证工程质量的前提下制订出抢工期措施、勤抓安全工作的措施，随时捡查各项规章制度和各种措施的的履行情况，做到有安排就必须有检查，争取让标准化的管理模式在本项目达到全面落实，并协调好乙方与第一施工队之间的友邻协作关系。乙方必须及时组建与本工程相适应的项目班子，其管理人员每周五上午参加甲方召开的例会，总结上一周的工作，提出本周的工作计划和应解决的问题；每周五下午参加监理例会，向监理汇报上一周的工作，并作好会议记录；全面履行本协议书的内容，组织实施本项目的施工管理工作，对工程的安全工作、工期和质量负责；负责本项目施工组织设计的编制；按照业主及监理的要求编制工程进度计划及材料进度计划报表；钢材、水泥及砼、砂浆试块等建筑材料的送审送验；负责本项目工程的施工测量放线；负责现场安全文明施工、工程进度、质量管理；每月至少组织2次每次不少于2小时的职工技术培训会；各岗位作好每天的施工日记，负责各种施工资料及竣工资料的编制及备案（含安全资料）；负责做好各种现场经济技术签证工作并办理审计结算；负责竣工图的编制，并配合甲方办理竣工验收。乙方必须严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心施工，确保工程质量达到合格标准，科学安排施工作业计划并投入足够的人力、物力，确保工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期延误、现场脏乱造成损失的费用及各种罚款。甲方必须保证能及时满足施工所用的统采购的钢材、水泥供应，以确保本项目的顺利完成。乙方在上述技术指标完成过程中，因违反规定造成的损失，由乙方自行承担；因甲方协助乙方处理事务，由乙方向甲方支付相应的费用；若因乙方违反有关规定被相关部门处以罚款，甲方给予乙方同等金额的经济处罚。六、甲方的责权利1、宣传贯彻党的方针政策、国家法律、法规和规章；负责对乙方进行质量安全方面的知识教育，提高职工的政治素质和专业技术素质；执行国家规定的有关强制性标准、规范、规程。2、为保证工程质量，本工程所需的钢材、水泥由甲方统一采购；另外限定两三个砖厂由乙方自行采购砖。3、乙方负责垫资300万作为基础和底层的垫资后,建设单位给本工程支付的款项从第二层开始每月计产值70的工程进度款、结算尾款、除工程质保金按规定由甲方统一收取，每次按比例在扣除乙方的各种上交款项后，根据乙方的资金使用计划，及时拨付给乙方使用。4、制订质量、安全管理目标，指导监督乙方保证工程质量和安全生产，审批乙方就质量安全方面编制的专项施工方案和技术措施。5、配合公司及安监部门对该项目工程的质量安全大检查，对检查中发现的问题下达整改通知书，监督乙方按相关施工规范标准及时进行整改，督促乙方落实质量和安全生产责任制，检查各项管理目标的执行情况。6、对施工组织设计的实施情况进行监督检查及审批。7、主持重大质量安全事故的调查、分析，并提出处理意见，监督乙方不断改进和提高工程施工质量、安全管理水平，杜绝重大事故的发生。8、配合乙方进行工程竣工验收工作，协助乙方办理有关竣工验收备案手续、技术资料归档等工作。七、乙方承包人责权1、承包人乙方工作11承包人应按约定时间和要求，完成以下工作（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间无（2）应提供计划、报表的名称及完成时间（8A）乙方应在本协议生效后一周内，向甲方提供本项目的总进度计划和施工组织设计。（B）、每月30日前提供本月工程建设情况报表。内容包括以下几部分EQOAC,1、质量检查、处理、控制及设计变更、技术核定情况（附上相关的变更单）。EQOAC,2、进度提前或延期情况及分析（附上当月进度计划表）。EQOAC,3、上次拨款资金使用分配情况（人工费、及材料费并附上相关证明单据）。EQOAC,4、增减工程量及涉及增减工程造价情况（附上签证单及计算式）。EQOAC,5、进场所有材料数量及价格统计情况。（附上材料进场报表，材料单价发票）、风险外需调整价格的材料统计表（C）下月工程建设情况计划表。内容上月报表中存在的问题如何控制；下月工作进度计划；下月资金使用计划。（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求根据建设工程安全管理条理要求由乙方承担施工过程中的安全管理及保卫工作，夜间施工照明的责任和安全保卫工作全部由乙方承担。（4）需乙方办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续由乙方办理，费用由甲方承担（5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担工程交付前由乙方负责保护，交付后由甲方负责保护。（6）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担甲方提供准确完整的资料，由乙方负责保护，发生的费用由甲方负责承担（7）施工场清洁卫生的要求按照有关部门的相关要求，作好施工现场场地及周边清洁卫生，达到安全、文明施工的标准要求2、双方约定承包人应做的其他工作1、执行国家的各项法律、法规和规章，服从甲方的领导和管理，遵守公司的各项管理制度。2、全面履行甲方建设单位签订的本工程施工承包合同中施工单位应负的全部义务。3、全面负责现场的施工组织工作，及时组织各种施工材料、机具、人员，（提前七天向甲方报送每层所需钢材、水泥计划）保证该项目的顺利进行。编制施工组织设计和专项施工方案，合理安排工程生产计划，及时向业主及公司报送符合要求的报表。4、负责本项目的施工进度和质量，制订实现工程质量目标的具体措施，并按照有关规定如实准确地做好施工技术交底工作。5、加强安全生产，制订现场安全管理办法，做好各施工作业人员的入场教育和施工安全交底工作，完善安全防护设施，确保施工人员的施工安全。安全工作放首位必须人人讲，时时讲；工程质量天天抓，要教育培养各工种管理人员，班组长不断提高自身的技术水平、管理能力和团队协作精神，敬职爱岗，随时提前预防可能出现的工程质量问题。乙方应提倡并鼓励下属的创新精神，采用新技术保质量、降成本；抓工期虽放次位，但只要把握住安全，质量，只要不返工就抓住了工期，就能节约成本，就有经济效益。6、谨慎办理经济往来事项，所有代乙方作为债务人的对第三方经济往来，均以乙方单独对外签证，甲方不承担任何形式的担保及连带责任，由此造成的债权债务关系由乙方自行解决。若因诉讼执行程序和政策因素造成甲方实际代为乙方支付的款项，由甲方向乙方追偿，并由乙方赔偿相应的损失。7、与本工程相关的各种保证金、社会保险费由乙方自行支付，参照标书、甲方与业主所签协议合同相应条款；包括履约保证金、农民工工资保证金，建设工程保险费用等，各项保证金在保证期满未出现扣罚款事项后由乙方收取。8、乙方应及时清偿因实施本工程而形成的对外债务，包括农民工工资、材料费、周转材料和机械设备租赁费，外购结构件款等各种债务，不得恶意拖欠。若因乙方对外债务引发诉讼和农民工讨薪群发事件等给甲方造成严重信誉损失，甲方有权终止本责任承包书，并由乙方赔偿不低于10万元/次的信誉损失。9、乙方应做好建设工程档案管理工作，在工程竣工验收时向市质监站、业主、监理、项管及甲方项目部各交付一套符合要求的工程竣工（备案）资料。若乙方在工程竣工验收后1月内仍不向相关单位移交竣工资料，甲方有权从保证金或从工程款中扣缴罚款510万元。八、乙方担保为保证乙方全面履行本责任承包书，乙方提供以下担保现金担保人民币叄拾万元，在本责任承包书签订之日，由乙方向甲方支付，在乙方完全履行了本责任承包书中的全部责任后退还。九、奖罚1、除图示工程量以外所发生的各种签证及签证记工的处理办法是待竣工结算后的平方米造价金额减去实际中标价117044元后所每平方米增加的金额，按甲方3乙方7的比例返给乙方2、质量、安全和文明施工、工期奖罚、根据甲方与建设单位签订的施工承包合同中的约定结合公司的内部管理制度执行，归乙方享有或承担该所得部份。3、在承包经营期间，乙方必须随时维护公司的形象。如因乙方原因给甲方造成经济损失和信誉损害，由乙方全额赔偿，并对乙方处以相应的罚款。4、乙方在组织实施该工程的施工中应遵纪守法、文明诚信施工，遵守工程所在地社会治安综合治理等方面的管理。若因违法乱纪、野蛮施工受到国家司法机关和相关部门处罚的，甲方根据情况对乙方处以警告以上处分，并有权终止本责任承包书，由甲方另行聘任项目经理组织实施该工程。十、施工组织设计和工期、进度计划11承包人乙方提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间EQOAC,1、协议生效后一周内提供出一套完整详细的施工组织设计（施工方案）。EQOAC,2、协议生效后一周内根据施工图内容、招标时现场踏勘的实际情况提供以网络图和横道图形式编制的工程总进度计划，作为施工总进度控制和竣工结算时费用、工期核定的依据。EQOAC,3、乙方必须按甲方现场员负责人及监理、项管、业主工程师审核确认的施工总进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的施工进度计划不符时，乙方应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款和工期索赔。工程师确认的时间收到施工组织设计和进度计划后7日内确认或提出修改意见。群体工程中有关进度计划的要求招标范围的所有工程按照编制审核通过的施工组织设计（施工方案）和施工总进度计划组织施工。2、工期延误双方约定工期顺延的其他情况EQOAC,1、开工和延期开工的按照通用条款111；112条执行。EQOAC,2、暂停施工造成的费用及工期的处理程序和方法按照通用条款12条处理。EQOAC,3、工期延误的处理参照通用条款131和132的程序和方法处理，设计变更和工程量的增加在招标时工程量的基础上增加了20以上并且影响到了工期才能批准工期延期；由不可抗力造成工期延误的报甲方备案后，工期相应顺延。十、质量与验收工程质量的标准、争议以及对工程质量的检查验收按照通用条款15条16条和18条执行。隐蔽工程和中间验收11双方约定中间验收部位EQOAC,1、土方开挖到设计标高（验槽）；EQOAC,2、基础工程竣工；EQOAC,3、主体工程竣工；EQOAC,4、单位工程竣工，2其它需要通知工程师的中间验收部位EQOAC,1、基础土方回填前及回填过程中；EQOAC,2、钢筋隐蔽浇筑混凝土前验收；EQOAC,3、浇筑混凝土前对本次浇筑的配合比称量、材料标准等准备；EQOAC,4、每道防水施工完成后进入下到工序前；EQOAC,5、其它建筑工程质量管理条例、施工质量验收规范、建设工程监理规范等规定需要验收的部位。以上验收阶段或验收部位必须按规定通知相关责任主体及监督机构验收合格后才能进入下道工序，未经相关责任单位和责任人验收，乙方擅自隐蔽或擅自进入下到工序的视为乙方违约，并承担相应的法律法规责任和经济处罚。十二、安全施工按本合同通用条款五安全施工的相关规定和建设工程安全管理条理相关规定执行。十三、合同价款与支付1、合同价款及调整2、本合同价款采用（固定综合单价）方式确定。（1）采用固定综合单价合同，合同价款中包括的风险范围（风险范围招标文件说明详细）EQOAC,1、承包人施工招标时踏勘施工现场并对踏勘现场的任何理解和做出的判断承担风险。EQOAC,2、调价材料（钢材、水泥、砖）范围5以内的材料涨价的风险。EQOAC,3、为完成设计文件包含的工程内容和招标清单项目特征中描述的工作内容需要采取的措施费变化的风险。EQOAC,4、不超出经过审查的施工图、招标完成前涉及到的所有设计变更、技术核定内容等的工程量增加带来的风险。、设计文件已经包含的施工内容以及为完成该施工内容采取的全部措施，如果招标清单项目上缺项，视为完成该缺项工程所需要产生的工程费用已经在其它清单项目上体现。风险以外费用的计算方法EQOAC,1、合同中已有适用于风险以外费用计算的价格，按合同已有的价格计算风险费用。EQOAC,2、合同中只有类似于风险以外费用计算的价格，可以参照类似价格计算风险费用。EQOAC,3、合同中没有类似于风险以外费用计算的价格，按照2004四川省建设工程工程量清单计价定额的相关规定套用相应定额项目后总价下浮5计价，材料价格的调整按照中标人中标的材料单价调整的原则调整费用。EQOAC,4、由于市场价格瞬息万变,相关部门的价格信息又具有滞后性，钢材、水泥、砖的调价办法可按照招投标文件的相关规定或由监理工程师、项管工程师、发包人工程师三方现场签字确认当时价格后调整。3双方约定合同价款的其他调整因素根据相关政策文件人工费允许调整。当工程量清单中工程量有误或工程量变更引起实际完成的工程量增减超过工程量清单的10或合同约定的幅度时，增加部分或减少后剩余部分工程量清单项目的综合单价不予调整。由此引起的措施费、规费、不予调整）EQOAC,3、不可抗力对工程项目造成的损失按照施工合同和相关文件的规定调整合同价款EQOAC,4、钢材、水泥、砖因为材料涨价超过约定调价的风险范围。4工程预付款甲方向乙方预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例无扣回工程款的时间、比例无5、工程量确认51乙方向工程师提交已完工程量报告的时间EQOAC,1、每月24日乙方向甲方提交当月已完工程量报告（按照投标报价的格式编制，同时附上计价范围确认单；工程量计算式；其它相关必要的图文资料）。EQOAC,2、计量程序、要求、方法按照通用条款251条；252条；253条相关要求执行。6、工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间EQOAC,1、工程进度款按主体层以上按月进行计量支付，支付月完成产值的70，工程竣工时累计支付到承包总金额的70，停止计量。工程结算经审计部门审计后扣除质量保证金后30日内一次性支付余款。EQOAC,2、符合合同约定确定调整的合同价款、工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，与工程款（进度款）同期调整支付，支付金额为当月已经初步审核确认的计量金额的603、进度款中安全文明施工措施费按其基本费计算，现场评价费在竣工结算时根据都江堰市安监站和建设单位考核结果，按照相关要求计取该部分费用。7承包人采购材料设备的约定EQOAC,1、乙方采购的材料、设备必须符合附件约定的材料品种、规格、型号，同时满足设计求。EQOAC,2、对材料设备的检查、验收、及处理按照通用条款281条；282条；283条；284条；285条；286条相关内容执行。十四、工程变更1确定变更价款EQOAC,1、乙方在工程变更确定后14天内工程价款增加由乙方提出，工程价款减少则由甲方提出，根据投标文件和都江堰63、64号文件的要求，提出变更工程价款的全部资料，经工程师审核确认后，如果需要报都江堰发改局评审，由工程师报发改局评审，评审结果作为变更合同价款的依据。EQOAC,2、乙方在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款的全部资料，视为该项变更不涉及合同价款的变更，增加的费用和延误的工期由乙方承担。EQOAC,3、工程师应在收到变更工程价款的全部资料14天内审核确认或者上报都江堰发改局评审，工程师无正当理由不审核确认或者上报，自变更工程价款的全部资料送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。EQOAC,4、都江堰发改局对变更的评审结果作为变更合同价款的依据，增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。EQOAC,5、因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加合同价款和延长工期。十五、竣工验收与结算1、竣工验收EQOAC,1、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定和都江堰建设局对资料的相关规定，向甲方提供四套完整的原始竣工资料及竣工验收报告（包括完整的四套竣工图）EQOAC,2、甲方收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。EQOAC,3、工程竣工验收合格通过，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。2、竣工结算EQOAC,1、工程竣工验收报告经甲方认可后28天内，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料。EQOAC,2、甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后14天内进行送审计局前的初步核实，给予确认或者提出修改意见。甲方初步确认核实后7天内将竣工结算报告及全套结算资料报审计局审核，审计结果作为竣工结算的依据。EQOAC,3、工程竣工验收报告经甲方认可后28天内，乙方未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，甲方要求交付工程的，乙方应当交付；甲方不要求交付工程的，乙方承担保管责任。EQOAC,4、甲方乙方对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。十六、违约、索赔和争议1、违约11本合同中关于发包人违约的具体责任如下（1）本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任无（2）本合同通用条款第264款约定发包人违约应承担的违约责任按本合同通用条款第264款约定甲方不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担违约责任。（3）本合同通用条款第333款约定发包人违约应承担的违约责任甲方收到乙方送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。（4）双方约定的甲方其他违约责任发生时协商解决。12本合同中关于乙方违约的具体责任如下121本合同通用条款第142款约定承包人乙方违约承担的违约责任因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人应承担违约责任EQOAC,1、工程延期每延期一天扣除工程款人民币1万元。累计扣款达到合同价的2时发包人可以单方面解除合同。122本合同通用条款第151款约定承包人乙方违约应承担的违约责任工程质量应当达到协议书约定的质量标准，因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。EQOAC,1、由发包人甲方委托有资质的鉴定单位对不合格的工程质量鉴定、检查，费用由承包人承担。EQOAC,2、对不合格的工程拆除费用、重新施工达到合格要求的费用由承包人承担，工期不予顺延。EQOAC,3、因承包人原因造成工程质量不合格，对工程进行返工处理导致工程延期，延期处罚按照专用条款3521的约定条款执行。（2）双方约定的承包人乙方其他违约责任EQOAC,1、承包人不按照附件约定的材料品种、规格购买，擅自选购合同约定以外的材料进场，每发现一次罚款2000元，不合要求的材料由工程师监督限期离场；已经用在工程上的材料必须拆除，造成返工的费用和工期损失全部由承包人承担；符合合同要求的材料进场前未报工程师检查、验收，每次罚款1000元。EQOAC,2、合同约定的由承包人乙方向发包人保送的报表、施工过程中工程师要求承包人提交的合理资料，因承包人原因延期提交，造成的费用增加、工期延误、进度款支付延后的责任全部由承包人承担，每延期一天罚款200至500元。EQOAC,3、因承包人乙方的原因造成工程延期，由此产生的延期监理费用、延期项目管理管理费用按发包人签定的监理合同、项目管理合同约定的计算方法计算延期费用，该费用全部由承包人承担。EQOAC,4、承包人乙方不按照投标文件和本协议要求或者未经发包人允许,擅自减少项目管理人员配备数量、降低人员配备级别，发包人有权要求承包人纠正，并处每变更一人次罚款5000元；擅自更换，发包人甲方有权要求承包人纠正，并处罚款50000元。人员配备数量、级别严重不符合投标文件的要求，并可能影响到项目建设的正常运行，经发包人函告无效后，发包人有权单方面解除合同。EQOAC,5、因承包人原因造成现场安全事故，每发生一次，承包人向发包人支付违约金（1）一般事故5千元5万元；（2）重大事故10万元15万元；（3）特大事故15万元50万元；事故等级详政府颁布的安全管理制度。2、争议21双方约定，在履行合同过程中产生争议时（1）请都工江堰市建设行政主管部门调解；（2）采取第二种方式解决，并约定向工程所在地仲裁委员会提请仲裁或向都江堰市人民法院提起诉讼。十七、其它条款1、本责任承包书一式4份，甲方2份，乙方2份，经双方签字后即刻生效。未尽事宜，双方另行协商解决。2、本责任承包书经甲、乙方签字盖印后，并由乙方支付第五条中约定的保证金后生效，在工程质量保修期满，乙方全部了结对外经济关系后自动失效。3、本协议书中有关词语含义本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。4、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。甲方代表人（签字）乙方代表人（签字）电话电话签订地点2009年2月日2009年2月日第二部分通用条款一、词语定义及合同文件、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义11通用条款是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。12专用条款是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。13发包人指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。14承包人指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。15项目经理指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。16设计单位指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。17监理单位指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。18工程师指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代理公司代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。19工程造价管理部门指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。110工程指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。111合同价款指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。112追加合同价款指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。113费用指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。114工期指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。115开工日期指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。116竣工日期指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。117图纸指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。118施工场地指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。119书面形式指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。120违约责任指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。121索赔指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。122不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。123小时或天本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。、合同文件及解释顺序21合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下（1）本合同协议书（2）中标通知书（3）投标书及其附件（4）本合同专用条款（5）本合同通用条款（6）标准、规范及有关技术文件（7）图纸（8）工程量清单（9）工程报价单或预算书合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。22当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。、语言文字和适用法律、标准及规范31语言文字本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。32适用法律和法规本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。33适用标准、规范双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。、图纸41发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。42承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。43承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。二、双方一般权利和义务、工程师51实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。52监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。53发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。54合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。55除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。56不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。、工程师的委派和指令61工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。62工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。63工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。64如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。、项目经理71项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。72承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。73项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。74承包人如需要更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。75发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。、发包人工作81发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作（1）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；（2）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；（3）开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；（4）向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；（5）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；（6）确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；（7）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作、承担有关费用；（9）发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。82发包人可以将81款部分工作委托承包人办理，双方在专用条款内约定，其费用由发包人承担。83发包人未能履行81款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。、承包人工作91承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作（1）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用；（2）向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；（3）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，产负责安全保卫；（4）按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；（5）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；（6）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定；（7）按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；（8）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；（9）承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。92承包人未能履行91款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。三、施工组织设计和工期、进度计划101承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师按专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。102群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。103承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。、开工及延期开工111承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7前，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。112因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。、暂停施工工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。、工期延误131因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（4）设计变更和工程量增加；（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；（6）不可抗力；（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。132承包人在131款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。、工程竣工141承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。142因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。143施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。四、质量与检验、工程质量151工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。152双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。、检查和返工161承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。162工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。163工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。164因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。、隐蔽工程和中间验收171工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。172工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。173经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。、重新检验无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价