塑钢门窗制作

1、塑钢门窗制作、安装合同 合同编号：（ ）第 号发包方：（甲方）;地址：法定代表人：常用办公电话：手机：承包方：（乙方）地址：法定代表人：常用办公电话：手机：甲乙双方经友好协商，本着互利互惠的原则，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法建设工程质量管理条例以及相关国家法律、法规，就 工程项目中的楼房 门窗 制作和安装工程承包达成如下协议：一、工程承包范围和工作内容1、工程范围乙方承包甲方-工程项目中的楼房（ #、 #、#楼）所有房屋塑钢门窗制作和安装施工。具体项目明细以甲方招投标标书中乙方中标标的内容为准。2、施工作业具体地点：-3、工作内容：除非合同特别约定，乙方承包事项包括上述所列工

2、程中的门窗原材料采购、加工、制作、运输、存放、保管、安装、竣工场地清理、项目人工管理等内容。（1）甲方应当为乙方施工提供必要的条件，包括提供相关工程资料、标书及相关文件，合同附件等相关资料、保障乙方用电、用水及场地设施需要，协调处理相邻关系等，确保乙方入住施工。（2）工程中标后，乙方接甲方通知进场前，乙方应按甲方提供的塑钢门窗设计施工图，制作室内样板，经现场监理方和甲方、乙方共同验收合格后正式施工。样板应对工程所用的材质，规格，型号，取材单位等作出简要相应说明，样板费用计入承包费，样板制作后，由三方或三方委派代表签字后定样拍照留存，三方各执一份。此后施工中甲方如变更，需采取书面通知乙方，并负责

3、乙方前期投入费用。乙方如变更，须甲方书面同意，费用由乙方负责。并报监理方备案。（3）乙方进场后，应按甲方提供的塑钢门窗设计施工图及其他书面要求，完成材料的下料、存放、保管、加工、场内外运输、安装、清场等工作内容。（4）甲方没有提供图纸或提供图纸与实际不符，以乙方实际采集数据为准。二、合同工期本工程项目工期为日，如无特别说明，按随土建外墙施工进度完成制作安装，具体日期为：（1）门窗制作工期年 月 日 年 月 日（2）门窗安装工期年 月 日 年 月 日，如无特别说明，自乙方进场之日开始计算，具体进场时间以甲方书面通知为准。（3）因甲方原因或不可抗力导致的停工、误工期间，应当扣除或顺延。三、工程质量

4、和相关材质的技术要求（一）工程质量要求1、工程质量等级： 2、 质量标准：双方约定塑钢门窗质量标准执行如下条款 如无明确约定按照国家标准执行3、安全质量和验收标准：塑料门窗安装及验收规程jg/t103-96和施工方提供的经建设方确认的样品，并包验收合格。（二）相关材质的技术要求1、型材 2、玻璃：3、玻璃面积1.5必须使用安全玻璃,面积0.5的有框玻璃应使用安全玻璃。4、落地窗的玻璃要求5、七层以上（含七层）的外开窗玻璃要求6、五金件、钢衬：分别为-牌，符合国家新行业标准，且必须与塑钢型材匹配。7、塞缝发泡剂、密封膏、玻璃胶：-牌，符合国家新行业标准，适合与塑钢门窗配用且自成体系。8、毛条、胶

5、条：分别为牌，符合国家行业标准，材质为窗型和具体尺寸、材质要求见附图。四、工程量的确认依据及价款支付：(一)、计算依据1、门的工程量结算方式：长高（按框中心线）结算。2、窗的工程量结算方式：按安装成型的框外围面积计算（框的长度按中到中计算）。以安装成型的门、窗外框外围净尺寸计算面积。(二)、工程价款1、本工程包工包料最后综合单价为： - 元/。除非因市场价格大幅度波动双方协商一致后，可以以书面形式变更。本条所称市场价格大幅度变更是指价格突发性变动超过上年度施工区域当地市场平均价格的20%2、本工程综合单价为包含市场材料价格风险和安全风险等一切费用在内的包干价，含乙方完成单位工程量所需要的材料费

6、、材料检测费、机械费、人工费、运费、管理费、利润、税金（不含与各施工单位的配合费）、施工噪音、环境保护、安全文明生产、成品保护和场地清洁费、工程验收费、监测费等所有费用，甲方不再承担综合单价以外的任何费用。五、结算方式本工程按单栋工程进度付款。单栋门、窗框安装完毕并经监理单位和甲方共同验收合格后-日内，付该栋工程总价款的-30-%，玻璃安装完毕并经监理单位和甲方共同验收合格后-日内，付该栋工程总价款的50%，工程全部安装完毕并经相关职能部门竣工验收合格后20个工作日内办理结算，办理完结算后-日内付至该栋工程总价款的95%，余-%作为质保金（质保期一年），竣工验收合格后一年质保期内若无质量问题，

7、甲方于一年质保期后7日内无息退还。1、乙方于合同签订之日即向甲方支付履约保证金-万元正。甲方待乙方在窗框安装完毕并经监理单位和甲方共同验收合格后7日内无息返还。2、甲方迟延支付乙方上述工程进度款项，经乙方书面通知后，仍不支付，乙方有权采取暂停施工、要求双倍返还履约违约金、解除合同、支付合同违约金、赔偿损失、推迟交工验收等措施。3、甲方拒不交付乙方先前支付的履约保证金、质量保证金或迟延结算货款的，乙方有权留置甲方相应金额的财产予以担保。六、材料供应及相关资料准备1、本工程所需材料均由乙方购买。乙方使用于本工程的材料质量、规格应符合甲方提供的塑钢门窗设计施工图要求和国家相关施工验收规范。2、甲方应

8、当向乙方提供营业执照，法定代表人身份证明，或委托人授权委托书、项目批准证书、相关证书，施工图纸等相关资料。乙方应当向甲方提供营业执照，法定代表人身份证明，或委托人授权委托书、建筑资质证书等相关文件证件。乙方可以根据甲方要求，在所购材料进场前？日内向甲方提供产品生产厂家的营业执照、生产许可证复印件以及相关产品检验证书、合格证、实物样品原件存档资料，并经甲方检验认可。甲方在检验后?日内向乙方致函出具书面确认书并在？日内向乙方下达进场通知书。甲方不要求乙方本条第三款所列相关资料的，乙方应当保存上述材料备查。3、乙方材料自进场之日起，应自行承担保管义务，如有丢失、损等，甲方概不负责。4、经过监理方监理

9、或甲方抽查，如乙方进场材料质量与报样不符，达不到以上规范要求的，应书面责令乙方造成停工、返工或工期延误，并有权要求乙方向甲方支付赔偿金-万元，如不足以弥补实际损失的，乙方应另按实际损失额进行赔偿且工期不得顺延。如因甲方不具备施工条件、不提供施工所必需的相关资料，不支付相应款项或其他原因造成乙方停工、返工或工期延误，则工期顺延。乙方有权要求甲方支付赔偿金-万元，如不足以弥补实际损失的，甲方应另按实际损失额进行赔偿。七、甲、乙双方职责（一）甲方职责1、提供施工电源接口供乙方使用，配合乙方协调各进场施工单位的关系，协调土建施工单位配合乙方塔吊运输并指定乙方安装人员住宿地点（产生费用由乙方承担）。2、

10、向乙方提供安装所需的标准线（包括水平线、洞口垂直中心线）。3、有权对乙方工程质量进行监督检查。但不得无故干涉乙方工作。（二）乙方职责1、乙方应根据甲方安排的施工计划按期完成约定工作内容，并遵守施工现场的各项安全文明施工制度和服从甲方现场负责人的指挥。乙方现场施工人员应具备相应的资格证书和上岗证。2、乙方应自费在甲方提供的水、电接口处安表计量，并按月向相关部门缴纳水、电费用。3、乙方在安装施工期间，应爱护施工现场，不得无故损坏甲方已完工程。如非主观故意破坏，乙方应按甲方要求予以复原或按实际损失予以赔偿。4、乙方在施工地内外的成品、半成品、材料、机具、工具等的保护由乙方自行承担。5、乙方自接到甲方

11、通知后，应于？日内派人完成工程交工、交房验收及业主验收前的清理和清洁卫生，如乙方不能及时派人清洁或不能在甲方要求的时间内清洁完毕，则甲方有权另人另行雇人进行清洁，并按-元/人工日在乙方最后的结算款中扣除。6、乙方应向甲方交付肆套装订完整的塑钢窗的竣工验收相关资料，并确保所交资料符合验收标准。7、乙方应严格按甲方提供的塑钢门窗设计施工图和已经甲方和监理方确认的样板进行施工，如在制作加工、结构连接组装等施工过程中出现弄虚作假或偷工减料等不正当行为，甲方有权调整工程量或单方终止执行本合同，由此造成的一切损失和责任均由乙方承担。8、乙方应委派具备专业资质的人员为本项目的现场管理人员，并将相关资质和证照

12、复印件交至甲方备案，指定 为现场项目经理全面负责现场施工管理工作，同时向甲方出具项目经理的授权委托书。若乙方中途需更换项目经理，应向甲方及时给与书面通知，否则，乙方应向甲方支付赔偿金-元/次。八、保修服务1、对于工程竣工验收合格后一年质保期内因材料、制作、安装的质量问题，乙方应在接到甲方通知后及时安排技术人员免费维修，乙方如未按要求到场维修，按-元/天向甲方支付赔偿金，赔偿金从质保金中抵扣。如乙方不能及时派人维修，甲方有权另行安排人员进行维修，产生费用在质保金中扣除。若质保金不足以抵扣的，乙方应根据实际损失数额予以补偿。2、乙方应负责维修因住户使用不当造成的损坏，并仅向业主或物业公司收取材料费

13、和适当的人工费。3、甲方或他人人为因素损坏和不可抗力因素造成损坏的，乙方不在维修之列。乙方维修按市价处理九、安全事项1、乙方必须严格执行国家、地方和项目制定的各项安全管理规定和措施。2、乙方必须建立健全的班组安全组织机构，设立专职安全负责人及班组兼职安全员，保证安全文明施工。由于乙方原因造成的自身或他方人员伤亡及财产损失的安全事故，一切责任与费用均由乙方承担。3、甲方有权督促乙方定期做好班内安全教育，不定期对乙方操作人员进行本工种有关的安全知识抽查，并要求乙方更换不合格的人员4、若乙方未经甲方同意擅自拆除安全防护，乙方应向甲方支付赔偿金-元/次。5、在保质期内正常使用出现工程质量问题造成人身及

14、财产损害，经鉴定责任属于乙方的，由乙方承担。监理不到位的，由监理方负连带责任。因甲方或他人使用不当或故意、过失行为导致损害发生的除外十、竣工验收1、乙方应随土建工程外墙施工进度同步完成所有塑钢门窗的安装、调试工作，经报请质检部门进行单体竣工验收合格及破坏性检验后7日内双方办理移交手续。工程完工交接后，发生的一切损失均由甲方负责，因甲方原因导致交接无法办理交接手续的，在工程破坏性检验合格后视为交接完毕。工程验收合格后，甲方拖欠乙方应付款项的，乙方有权迟延办理交接手续，其间发生意外损失及乙方为甲方利益而发生的费用由甲方承担。2、本工程竣工后三十日内由乙方编制符合城市市建设档案馆规定标准的工程技术档

15、案资料一式三份交总包方汇总，装订成册后交付甲方，相关费用由乙方承担。3、负责完善甲、乙双方自本塑钢门窗工程开工至竣工的一切手续并一次性通过竣工验收，费用由甲乙双方分担。十一、违约责任1、任何一方如中途单方撤销或无故不履行合同，违约方除赔偿对方全额损失外，还应向对方支付未履行部分工程款总值10%的违约金。2、若乙方不能按期完工，除按实际损失数额赔偿甲方外，应另向甲方支付 -元/天的违约金。3、若该承包范围内塑钢门窗工程竣工验收不合格，导致甲方损失，乙方应全额承担甲方损失并另向甲方支付违约金-万元。4、如甲方逾期付款，每逾期一天付违约金-元。5、如甲方原因，导致合同无法履行，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金，违约金不足以赔偿得的，乙方有权要求甲方赔偿前期实际投入损失，损失包括已完工部分的利润。十二、解决合同纠纷的方式及其约定1、本合同附件包括招标文件（含招标方案、招标说明）、投标文件、最终承诺书、确认函、工程变更、签证、收方程序及管理规定、塑钢窗设计施工图等。2、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议予以明确。补充协议与本合同具有同等法律效力，如本合同与补充协议冲突，按补充协议执行。3、本合同如有争议，因工程质量产生的纠纷由合同履地人民法院管辖。因拖欠工程款产生的纠纷在债权人乙方所在地人民法院管辖，其他