XX市地下综合管廊PPP项目临水临电施工分包合同

1、XX 市地下综合管廊试点城市 PPP 项目临水临电施工分包合同（合同编号：XXXX-XX-XXX-QT-009）甲方：中国建筑 XX 工程局有限公司乙方：XX 安装工程有限公司 合同签订日期：2016 年 6 月 22 日临水临电施工分包合同甲方：中国建筑 XX 工程局有限公司合同编号：XXXX-XX-XXX-QT-009乙方：XX 安装工程有限公司依照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法及 XX 市有关法律、行政法规和条例的规定，遵守平等、自愿、公平和诚信实用原则，签定本协议，双方共同遵照执行。第 1 条 工程概况1.1 工程名称：XX 市地下综合管廊试点城市 PPP 项目1.2 工程

2、地点：XX 市 XX 路、XX 路、XX 路1.3 承包范围：生活区、办公区及现场临水临电工程第 2 条 施工范围及价款2.1 乙方负责 XX 市地下综合管廊试点城市 PPP 项目生活区、办公区临水临电安装及维护，现场施工临时用水用电安装，具体范围如下：2.1.1 临时给排水、消防给排水、污水、热水系统安装：（1）办公区、生活区给排水系统安装。（2）施工现场应急临时用水管道系统安装。（3）施工现场临时消防管道系统安装。（4）生活区热水系统安装。（5）生活区消防管道系统安装。2.1.2 施工现场临时用电：（1）办公区、生活区、仓库及施工现场、施工主要通道照明。（2）施工现场一、二级配电箱安装及电

3、源电缆敷设。（3）大型机械专用电源箱、总包照明专用控制箱、管道增压系统专用配电箱组装（不含分包三级配电箱、开关箱）。（4）箱变、一、二级配电箱防护围栏制作安装。（5）施工现场临时用电线缆套管预留预埋。（6）临建房的防雷接地、固定式设备、电箱的防雷接地及重复接地安装及拆除。（7）配合项目部对分包队伍临时水电使用的管理。2.2 分包工程合同价款（1）工程量计算依据：根据施工图纸，执行贵州省安装工程计价定额（2004 版）计算规则和现场实际收方。（2）结算单价按后附XX 市地下综合管廊试点城市 PPP 项目临水临电工程量清单综合单价表中全费用综合单价执行，若施工过程中乙方施工工作内容不在上述XX 市

4、地下综合管廊试点城市 PPP 项目临水临电工程量清单综合单价表约定范围内，双方采用定额计价，按 2004 年版贵州省安装工程计价定额三类取费标准取费，人工费按 74.2 元/工日计取不进行人工费调差， 计取人工费、辅材费、管理费、利润、税金，其余费用不计取，税金按现行规定 3.48 %计取，在此基础上乙方承诺下浮 14%作为结算价。（3）无法计量的按零星用工签证，普工按 120 元/工日，技工（焊工、电工）按150 元/工日计取（乙方承包范围内的零星用工签证总额不能大于 10 万元）。（4）基坑抽排水人工按 300 元/台班（24 小时/台班）计算。（5）本工程XX 市地下综合管廊试点城市 P

5、PP 项目临水临电工程量清单综合单价表中综合单价为全费用综合单价，XX 市地下综合管廊试点城市 PPP 项目临水临电工程量清单综合单价表以外工作内容采用定额消耗量及单价承包方式，上述单价均包括人工费、辅材费、机械费、管理费、利润、税金、辅助工器具、停窝工费、人工降效、超时工、赶工措施费、工完场清费、雨季施工费、劳保费、保险（如意外工伤事故由乙方承担）、社会保障费、夜间施工费、风险费、安全文明施工费、场内二次及多次搬运费、成品保护费、以及应由乙方上交地方和公司的各种管理费等所有费用。乙方不得以任何理由要求增加费用或提高价格。第 3 条 双方工作3.1 甲方按时提供施工图纸，进行技术、质量、安全交

6、底，对乙方施工人员定期进行质量、环境和职业健康安全教育。3.2 甲方负责配合施工中各工序之间的配合工作，并对工程进度、质量、安全、文明施工等进行监督检查。3.3 乙方须按照协议、规范以及甲方施工组织设计的规定，在各方面都能满足业主、监理及甲方的合理要求下，执行及完成合同文件所说明的工程。3.4 甲供物资一旦移交乙方后，乙方应负责物料的保管、储藏，并承担因管理不善、操作不当等原因造成施工中的物料损耗。甲供材料乙方必须履行签字领料手续，如无故拒签，视其认可甲方单方面数据。3.5 乙方必须遵守国家、当地政府关于工程施工的有关法规，及时办理有关手续，费用自理； 遵守甲方关于施工现场管理的各项规章制度。

7、3.6 乙方自行承担通讯用电话机和通讯费用。3.7 乙方必须确保进场劳动力数量充足，在施工期间如因乙方原因造成甲方要求的阶段性进度计划不能按期完成，甲方按 2000 元/天对乙方处罚违约金，若总工期延误，甲方按 5000 元/天对乙方处违约罚金，对于非乙方原因造成的工期延误，乙方应在事件发生三日内书面报告甲方，甲方认可后，工期可顺延。3.8 乙方需配合甲方进行临水临电方案修改。3.9 乙方接收甲方发文的电子邮箱是： XXXXXXXXX.com ，与合同履行有关的文件进入乙方指定邮箱即视为送达。第 4 条 施工工期及进度计划 4.1 水电维护必须满足现场施工要求，或生活、办公需要。4.2 现场机

8、电配合必须满足土建施工进度要求。第 5 条 工程质量、中间验收、隐蔽验收5.1 机电安装配合项目按照施工图及国家相应施工验收规范进行验收。5.2 现场机电维护项目由项目机电部、安全部、综合办等部门根据临水电相关规范及项目部要求进行检查验收。第 6 条 环境、职业健康、安全及文明施工乙方必须遵守甲方有关环境、职业健康安全、文明施工及有关施工扰民、噪音控制的所有规定。第 7 条 材料、设备供应7.1 大型机械设备、主材由甲方提供，辅材耗材由乙方采购。7.2 甲供材料若要求乙方采购，按市场价进入结算。7.3 乙方应及时提交施工现场所需的材料采购计划，并承担因计划提供不准确或不及时导致的损失。甲供主材

9、的损耗率参照定额含量。7.4 甲方提供临水临电材料库房及加工场地。第 8 条 付款方式8.1 本工程无预付款。8.2 乙方每月 25 日前上报当月完成合格工程量及合同外签证指令单等结算资料，经甲方审核完成后次月 25 日前支付乙方已完工程款的 60%，全部工程验收合格，移交给甲方，总结算办理完成后 30 个工作日内甲方支付至乙方结算金额的 95%，剩余 5%待保修期满后无息返还，保修期为一年。8.3 甲方通过转帐支付，甲方付款前乙方须提供双方结算金额全额的增值税普通发票，填写双方信息需完整准确，并在备注栏中注明项目所在省市区及项目名称，否则甲方有权不付款，对于不合格发票甲方有权按其票面金额的

10、20%进行惩罚，并保留提交给国家相关管理机构的权力。第 9 条、税务相关约定暂定按简易征收，国家营改增后按相关法律法规以及业主方要求执行。第 10 条 争议本合同履行过程中如发生纠纷，任何一方均有权向重庆仲裁委员会提请仲裁，并适用该委员会的仲裁规则。双方一致确认以下地址为重庆仲裁委员会送达仲裁文书、通知和其他材料的唯一地址：甲方：重庆市 XX 区 XX 城西大街 XX 号金融中心 X 座 X 楼；乙方 北京市 XX 区 XX 门 X 街 XX 号XX 大厦 XX 层。如任何一方未在本条款确认送达地址的，该方的送达地址以仲裁委员会受理案件时其在工商行政部门注册登记的地址为准。第 11 条 协议生

11、效与终止11.1本协议自甲乙方双方签字盖章后生效，在前期现场临时水电维护及水电配合工程施工任务完成，办理完工程结算并付清款项后终止。11.2 若甲方与业主合同终止，甲方按乙方实际完成工作量予以结算，本协议自行失效。11.3 本协议一式 伍 份，甲方执 肆 份，乙方执 壹 份，具有同等效力。11.4 本合同附件附件一：XX 市地下综合管廊试点城市 PPP 项目临水临电工程量清单综合单价表附件二：质量管理协议附件三：安全管理协议 附件四：进场安全总交底附件五：建筑施工安全生产协议以下无正文甲方（公章）：乙方：（公章）法定代表人：法定代表人：（或）委托代理人：（或）委托代理人：开户银行：中国建设银行

12、股份有限公司北京丰科园支行银行账号：11001016201052XXXXXX合同签订时间：2016 年 6 月 22 日附件一XX 市地下综合管廊试点城市 PPP 项目临水临电工程量清单综合单价表序号编码名称单位综合单价组价明细（元）人工费(A)辅材费(B)小型机械费(C)管理费(D)利润(E)税金(F)：3%综合单价G=A+B+C+D+E+F13021655单相明插座 15A 5 孔10 套42.287.608.465.081.9065.3223021649单联单控开关 明装10 套31.885.4106.383.821.4248.9133021379三相明插座 30A 4 孔10 套45.

13、338.0209.075.442.0469.9043021596明装 普通接线盒10 个30.212.4506.053.631.2743.6153020045荧光灯具安装 成套型 吸顶式 三管10 套116.2915.12023.2613.965.06173.6963021631空开组117.36114.6212.2723.4714.088.45290.2573021395大马路弯灯 臂长 1200 以下10 套264.0677.83052.8131.6812.79439.1783021395节能座灯头安装10 套53.018.57010.66.362.3680.9093021604防水防尘灯

14、 吸顶式10 套113.2418.14022.6513.595.03172.65103080466蹲式大便器安装 瓷低水箱10 组402.3331.25080.4648.2725.87888斗式小便器安装 普通式10 组138.0695.31027.6216.578.33285.89123080448洗手盆安装 冷水10 组101.0525.42020.2112.124.76163.56133080505地漏安装 地漏 DN50mm 以内10 个61.7611.86012.357.412.8096龙头安装 DN15mm 以内10 个10.40

15、.5702.081.240.4314.72153061258低压，螺纹阀门，DN15 以内个9.292.352.041.861.120.5017.16163080523电热水器安装（立式）RS50 型台442.0208.85.281.8061.90173070118室外地上式消火栓 1.6MPa 深 100 型套48.8643.924.59.775.863.39116.30183070208气体灭火装置容器规格（40 升）个173.07253.77034.6220.7714.47496.70193020264悬挂嵌入式成套配电箱安装半周长 1.0m台70.3619.35014.078.443.

16、37115.59203061350低压.塑料阀门.DN50 以内个23.7610.676.924.752.851.4750.42213061348低压.塑料阀门.DN32 以内个17.887.254.993.582.151.0836.93223061347低压.塑料阀门.DN25 以内个16.576.284.83.311.990.9933.94233061346低压.塑料阀门.DN20 以内个14.165.914.272.831.70.8729.74243080267室内给水塑料管安装（热熔、电熔连接）管外径32mm 以内10m49.032.090.359.815.882.0169.17253

17、080266室内给水塑料管安装（热熔、电熔连接）管外径25mm 以内10m43.11.980.358.625.171.7861.00263080265室内给水塑料管安装（热熔、电熔连接）管外径20mm 以内10m43.071.880.358.615.161.7760.84273080269室内给水塑料管安装（热熔、电熔连接）管外径50mm 以内10m58.132.660.6211.626.982.4082.41283080230管道消毒、冲洗 DN50mm 以内100m26.719.5205.343.21.3446.11293080236管道压力试验 DN100mm 以内100m183.254

18、5.718.6336.6521.998.89305.12303080157室内承插塑料排水管安装（零件粘接）DN100mm 以内10m91.9123.540.1918.3811.034.35149.40313080298室内 PVC-U 雨水塑料管安装（零件粘接）DN225mm 以内10m168.3567.812.7733.6720.28.78301.58323080155室内承插塑料排水管安装（零件粘接）DN50mm 以内10m59.7910.490.1911.967.172.6992.29333021201管内穿线 动力线路100m36.347.407.274.361.6657.03343

19、021200管内穿线 动力线路（铜芯）导线截面 6mm2 以内100m 单线30.636.3106.133.681.4048内穿线 动力线路（铜芯）导线截面 4mm2 以内100m 单线28.796.1405.763.461.3245.47363021198管内穿线 动力线路（铜芯）导线截面 2.5mm2 以内100m 单线26.815.3105.363.211.2241.91373020976电线管敷设 砖、混凝土结构明配 口径 20mm 以内100m438.2483.3520.1787.6552.5920.46702.46383020977电线管敷设 砖、混凝土结

20、构明配 口径 25mm 以内100m460.3694.0419.8392.0755.2521.65743.20393020757土石方工程 普通土10m3201.0719.35040.2124.138.54293.30403021201管内穿线 动力线路（铜芯）导线截面 10mm2 以内100m 单线37.465.9307.494.51.6657.04413021172管内穿线 照明线路 导线截面 2.5mm2 以内 铜芯100m 单线38.126.7307.624.581.7158.76423021649单联单控开关 明装10 套32.055.1906.413.841.4248.914330

21、20594小型塑料槽安装 宽 50 以下 墙上10m56.323.92011.266.762.3580.61443021337线槽配线 导线截面 2.5mm2 以内100m 单线37.491.670352.69453021653单相明插座 15A 3 孔10 套35.056.7807.014.21.5954.63463021649双孔信息子座 明装10 套31.785.5506.363.811.4348.93473080156室内承插塑料排水管安装（零件粘接）DN75mm 以内10m81.0513.610.1916.219.723.62124.40483080507地漏安装

22、地漏 DN100mm 以内10 个143.1424.61028.6317.186.41219.97493080300螺纹阀门安装 DN20mm 以内个4.111.6900.820.490.217.32503080301螺纹阀门安装 DN25mm 以内个5.062.4801.010.610.279.43513080524电热水器安装（立式）RS100 型台612.09012.27.322.4885.09523080317焊接法兰阀门安装 DN65mm 以内个27.4413.9913.385.493.291.9165.50533080192碳钢法兰安装（焊接） DN65mm 以内副19.067.8

23、513.383.812.281.3947.77543010791单级离心泵及离心式耐腐蚀泵，设备重量 0.5t 以内消防泵台234.6659.5416.246.9328.1611.56397.05553020262落地式成套配电箱安装台153.2318.1231.9230.6418.387.57259.86563080319焊接法兰阀门安装 DN100mm 以内个3925.882.7995.78573100025压力表、真空表、就地压（力表 DN15）台（块）19.792.640.423.962.370.8830.06583080299螺纹阀门安装 DN15mm 以内个3

24、.871.6800.780.460.206.99593080194碳钢法兰安装（焊接） DN100mm 以内副21.0819.0216.294.212.531.8965.02603070213气体灭火装置容器规格（4 升）个74.242.01014.858.913.00103.01613061349低压.塑料阀门. DN40 以内个20.839.115.3643.21623010791单级离心泵及离心式耐腐蚀泵，设备重量 0.5t 以内生活水泵台234.6659.5416.246.9328.1611.56397.05633080318焊接法兰阀门安装 DN80mm 以内个

25、31.9224.7513.386.383.832.4182.67643100025压力表、真空表、就地压（力表 DN25）台（块）19.792.640.423.962.370.8830.06653080417螺纹水表组成、安装 DN25mm 以内组17.61.0103.522.110.7324.97663080485大便槽自动冲洗水箱安装 48 升10 套229.75253.52045.9527.5716.70573.49673080178室内管道支架制作安装 一般支架100kg418.84142.14236.5983.7750.2627.95959.55683110001手工除锈 管道 轻锈

26、10m212.771.9402.561.530.5619.36693110007手工除锈 一般钢结构 轻锈100kg14.161.064.212.831.70.7224.68703110117一般钢结构刷油 红丹防锈漆 第一遍100kg10.010.424.2621.20.5418.43713110118一般钢结构刷油 红丹防锈漆 XX 遍100kg9.290.744.271.861.120.5217.80723080112室内钢管安装（焊接）DN65mm 以内10m87.9517.1128.5617.5910.554.85166.61733080028室外钢管安装（焊接）DN100mm 以内

27、10m47.0310.3711.649.415.642.5286.61743080026室外钢管安装（焊接）DN65mm 以内10m38.048.3472.0971.76753110568红丹环氧防锈漆、环氧磁漆 管道 底漆 两遍10m253.2815.7010.656.392.5888.60763110570红丹环氧防锈漆、环氧磁漆 管道 面漆 两遍10m238.628.9207.724.641.8061.70773080268室内给水塑料管安装（热熔、电熔连接）管外径40mm 以内10m48.912.710.619.785.872.0469.92783080298波纹

28、塑料管安装（粘接）管外径 225mm 以内10m168.3567.812.7733.6720.28.78301.58793080298室内 PVC-U 污水塑料管安装（粘接）管外径 225mm 以内10m168.3567.812.7733.6720.28.78301.58803080297室内 PVC-U 污水塑料管安装（粘接）管外径 160mm 以内10m106.0448.922.5721.2112.725.74197.20813080295室内 PVC-U 塑料管安装（粘接）管外径 110mm 以内10m78.3521.631.9115.679.43.81130.77823020265悬挂

29、嵌入式成套配电箱安装半周长 1.5m台89.520.34017.910.744.15142.63833021396座灯头安装10 套37.5412.9807.514.511.8864.42843021609镝灯10 套126.5754.6428.5225.3115.197.51257.74853021665三相明插座 15A 4 孔10 套41.387.2908.274.971.8663.77863020267自动空气开关安装 DZ 装置式个37.755.107.554.531.6556.58873021594荧光灯具安装 成套型 吸顶式 单管10 套83.3915.52016.6810.01

30、3.77129.37883020978电线管敷设 砖、混凝土结构明配 口径 32mm 以内100m487.4398.8419.7897.4958.522.86784.90893020979电线管敷设 砖、混凝土结构明配 口径 40mm 以内100m518.58143.0634.61103.7162.2325.87888.06903020980电线管敷设 砖、混凝土结构明配 口径 50mm 以内100m549.06151.5534.52109.8165.8927.32938管敷设 砖、混凝土结构暗配 口径 50mm 以内100m612.04103.9630.48122.

31、4173.4428.27970.60923021014钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 口径 70mm 以内100m885.05149.3841.12177.01106.240.761399.52933020672控制电缆敷设 电缆 6 芯以下100m161.3536.66032.2719.367.49257芯电力电缆敷设 电缆 截面 35mm2 以下100m278.794.173.2155.7433.4513.96479.23953020619铜芯电力电缆敷设 电缆 截面 120mm2 以下100m500.86104.5622.42100.1860.123.64811.

32、76963020626户内干包式电力电缆头制安 干包终端头 1kv 以下截面 35mm2 以下个25.3972.505.083.053.18109.20973020627户内干包式电力电缆头制安 干包终端头 1kv 以下截面 120mm2 以下个40.18908.024.814.26146.19乙方单位公章：乙方单位负责人或授权委托人：附件二:质量管理协议发包人：中国建筑 XX 工程局有限公司（简称甲方） 承包人：XX 安装工程有限公司（简称乙方）根据双方签订的 临水临电分包 合同约定的工程名称、工作地点和工作内容，经甲乙双方友好协商，就本工作质量管理达成如下协议：1、质量目标:满足总包对单位

33、工程的质量目标要求，创黄果树杯，杜绝一般及以上质量事故的发生，杜绝使用伪劣冒牌物资设备。二、甲方的权利、责任与义务1、负责制定分包工程（采购物资）的质量管理目标、管理要求及验收标准。2、负责督促分供方建立健全质量保证体系、督促其体系有效运行。3、负责审核分供方提交的材料样品和工序样板。4、负责对分供方进行质量技术交底，负责传达公司相关的质量管理文件要求。5、负责组织分供方召开质量专题会议和质量专项检查。6、负责组织分供方对原材料、成品、半成品、设备等进行检验和隐蔽验收工作。7、负责接收和审核分供方提交的各类质量证明文件和质量资料。8、负责对原材料、成品、半成品施工过程进行监督检查，对质量隐患提

34、出整改意见或开具整改通知单。9、负责制定分供方质量奖励和处罚措施并考核，并对分供方的质量工作进行奖励和处罚。10、负责对违章作业和伪冒产品做出返工或退货处理。11、负责审核分供方提交的请款报告。12、负责组织质量隐患的调查处理。三、乙方的权利、责任与义务1、遵守甲方制定的规章制度和管理办法。2、参加甲方组织的质量专题会议和质量专项检查。3、参加甲方组织的质量技术交底和教育培训。4、负责提交本单位的资质证书、营业执照、质量管理体系认证证书、质量管理体系组织架构图、本项目从事质量管理工作人员的资格证书（含管理人员上岗证及继续教育证明）。5、对提供的产品(或分包工程)质量负责，保证达到质量目标要求，

35、接收总包的考核、奖罚。6、配置专职质量管理人员，50 以下作业人员的分包单位要配置 1 名质量员，50200 作业人员的分包要配置 2 名质量员，200 人以上作业人员要配置 3 名及以上质量员。7、及时向甲方提交原材料材质证明（含过程管控资料），认真填写自检记录单和交接检查记录单等质量管控资料。8、按时落实总包提出的质量整改意见、质量整改通知单及质量专题会议的要求。9、配合总包对质量问题开展的调查处理工作。10、根据总包要求按时提交产品样品（工序样板）供总包组织相关人员审核。11、组织入场教育和班前教育活动，教育率 100%。12、接受总包、监理及各级主管部门监督检查。13、负责做好自身工作

36、的成品保护，不得损坏第三方的劳动成果和物资设备。四、处罚条款：1、无论何种原因，乙方出现提交的产品（工程质量和物资设备）不符合验收标准，除进行返工（退货）、接受总包处罚外，还有赔偿甲方的损失（工期成本、返工成本、上级处罚成本、地方监管部门处罚成本等损失），乙方不得借口甲方监督不到位而推卸自身责任。2、乙方未按要求配置项目专职质量管理人员或未持证上岗，甲方有权对乙方处以 5000 元/次的罚金。3、甲方有权对乙方在施工过程中存在的质量问题下发质量整改通知单，有权提出整改、 返工等要求；乙方对甲方下发的质量整改通知单需及时整改并回复到位，未及时整改回复，甲方有权对乙方处以 1000 元/次的罚金，

37、同时乙方必须限期整改到位并回复甲方，直至达到甲方认可。4、甲方组织的质量观摩/质量月/质量教育培训等活动，乙方应积极参与配合；甲方组织的工程质量例会和质量专项检查，乙方不得无故缺席，未征得甲方同意而无故缺席，甲方有权对乙方处以1000 元/次的罚金。5、乙方使用不合格材料、建筑构配件和设备、不按图施工或违反强制性规范的强制性条文造成严重影响使用功能和使用安全的质量问题，甲方有权对乙方处以 1000 元/次的罚金。6、因乙方的施工原因和质量问题而影响到甲方在建设单位组织的集团质量检查（含第三方检测）中排名倒数前三的，甲方有权对乙方处以 5000 元/次的罚金。7、因乙方的施工原因和质量问题而导致

38、项目专项检测不合格如：结构实体检测、防雷检测、消防检测、节能检测、水质检测等或严重影响专项验收如：结构验收、消防验收、防雷验收、人防验收、节能验收、档案验收等，甲方有权对乙方处以 10000 元/次的罚金。8、因乙方的施工原因和质量问题而影响到甲方受到各级建设行政主管部门通报，或因乙方工程质量问题通过媒体报道给甲方造成严重不良社会影响，甲方有权对乙方处以 50000 元/次的罚金。9、因乙方的施工原因和质量问题而影响到该项目未能评上黄果树杯，甲方有权要求乙方承担甲方的相应经济损失。三、其他约定：1、本协议书与工程承包合同具有同等效力，如果与主供应合同相关条款不一致时，按照较严的条款执行。2、本

39、协议一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，经各方签字盖章后生效，生效时间同分包合同保持一致。以下无正文。甲方：（盖章）乙方：（盖章）法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：合同签订时间：2016 年 6 月 22 日附件三安全管理协议书发包人：中国建筑 XX 工程局有限公司（简称甲方） 承包人：XX 安装工程有限公司（简称乙方）经协商，发包人和承包人双方在已经签订的 临水临电分包合同框架范围内，另签订本安全生产管理协议，以明确双方安全生产责任并共同遵守。第一条双方共同遵守国家安全生产法、建筑法、劳动法、安全生产许可证条例、建设工程安全生产管理条例等一系列有关安全生产的法律法规，严格执行 J

40、GJ59 2011建筑施工安全检查标准、JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范等一系列标准、规程、规范。XX 条双方共同遵守中国建筑 XX 工程局有限公司各项安全生产规章制度，贯彻执行职业健康安全和环境管理体系手册和程序文件。第三条甲方和乙方之间是临水临电分包合同协议关系，乙方与其雇佣的作业人员是劳动协议关系，乙方作为雇佣者是其所雇佣人员的安全生产责任主体。乙方必须与所雇佣的作业人员签订用工劳务合同，为其购买工伤保险，并上报留底。第四条 安全管理目标1. 杜绝重伤、死亡生产安全事故；2、控制因工轻伤事故频率不得超过 3 ，力争为零；3、杜绝因违规、违章造成的机械设备生产安全事故，杜绝

41、机械设备管理事故；4、杜绝因生活区宿舍、库房、物资、安全用电管理不到位，动火作业违章造成的火灾事故；5、杜绝发生重大交通安全事故；6、杜绝发生盗窃，黄赌毒，群殴，故意伤害刑事案件；7、杜绝发生因恶劣天气、高温措施不到位，群体食物中毒恶性事故；8、杜绝发生职业健康、辐射、环境污染、生态破坏引发的重大事故；9、保证安全生产、文明施工标准化创优，CI 创优工作验收合格；10、各项整改执行率必须达到 100 ；11、不被新闻媒体报光通报，不被政府部门或上级单位通报处罚。第五条 发包人的安全责任、权利和义务1、对劳务承包人施工生产安全进行监督、管理、检查。2、对劳务承包人人员进行入场安全教育，定期对劳务

42、承包人进行安全生产法律法规、方针政策、标准规范、规章制度的教育。3、安排劳务承包人施工生产任务的同时，对按照规定程序审批的施工组织设计、专项施工方案进行书面安全技术交底。商务部进行合同交底，签用工合同协议，技术部进行方案技术交底，工程部进行安全技术交底，组织施工，物资部保证材料协调供给，质保部进行质量管理验收，安全部进行入场安全教育，现场管控、防护、安全验收，办公室进行实名制管理和宿舍管理。4、工程安全防护、文明施工措施方案由劳务发包人负责实施，费用由劳务发包人支付。5、有权制止劳务承包人的违章作业，对重大违章行为有权责令其整改、停工整顿和经济处罚。6、有权对安全素质差、不服从安全生产指挥的施

43、工人员责令其限期退场。7、按照规定要求对劳务承包人采购的材料和自带（含租赁）施工机具、设备进行安全生产监督检查，项目部进行统一管理（费用由劳务承包人承担），有权拒绝劳务承包人不合格产品进场（已经进场的，限期退场）。8、如果劳务承包人存在重大安全隐患拒不整改或发生安全责任事故（除承担由此产生的一切责任外），劳务发包人有权终止劳务分包协议，责令劳务承包人限期退场。9、按照规定要求为进入施工现场的作业人员办理意外伤害。保险10、按照劳务分包合同劳务发包人收取安全生产保证金，当劳务承包人不服从安全生产指挥、违章作业时，劳务发包人可以按照项目安全生产奖罚规定，直接在此保证金内扣除。11、劳务承包人必须与

44、每个工人签订劳动合同，如不跟工人签订劳动合同，所造成的经济及法律责任全部由劳务承包人承担。第六条 承包人的安全责任、权利和义务1、按照规定要求取得建筑施工企业资质证、安全生产许可证， 并报劳务发包人备案， 在证照许可的范围内承揽分包业务。根据法律法规要求和自身特点，建立健全安全管理体系，结合 劳务分包的具体内容和本项目的实际情况制定有操作性的安全生产责任制和安全生产规章制度。2、按照规定配备专职安全管理人员：作业人员 50 人以下的，设 1 名专职安全员；50 人200 人的，设 2 名专职安全员；200 人以上的，设 3 名及以上专职安全员，并应根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增配，

45、并不少于总人数的 5。作业班组设兼职安全巡查员，对本班组的作业场所进行安全监督检查。安全管理人员素质符合规定要求，持有建设行政主管部门核发的“三类人员”安全考核合格证，证件报劳务发包人备案。若乙方不按要求配备专职安全员，甲方有权代为聘请合格的专职安全员，其薪酬由甲方在乙方月度进度工程款项中按每月/人 10000 元扣除。3、专业承包单位应当配置至少 1 人，并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。若专业承包单位不按要求配备专职安全员，甲方有权代为聘请合格的专职安全员，其薪酬由甲方在专业承包单位月度进度工程款项中按每月/人 10000 元扣除。4、施工期间乙方指派 高玉武 同志负责

46、本工程的有关日常安全教育、安全巡查、安全纠违、安全隐患的排查与治理、重要危险源的旁站监督工作，且认真填写相关记录。乙方安全管理人员每天班前必须到甲方安全部签到或打卡。5、 乙方安全员在业务上接受甲方安全管理部门的协调和指导，如不能胜任安全工作，甲方有权要求更换。乙方应在接到甲方通知后一周内完成换人工作。7、负责所雇佣特种作业人员的培训、考核和取证，确保特种作业人员持证上岗，做到人证相符、证岗吻合。8、对所雇佣人员进行安全生产三级教育，组织班组开展安全教育、学习、宣传、检查、整改等活动；负责对所雇佣人员进行实名制管理（造花名册、提供身份证复印件等）。并将这些资料报发包人备查。发包人不承担承包人未

47、进行实名制管理、未进行三级安全教育人员的一切安全责任。9、按照劳务发包人要求对施工班组、个人进行有针对性的安全技术交底（交底记录报劳务发包人备案）， 合理安排身体素质、技术水平、安全意识均符合要求的人员上岗。10、不违章指挥或强令工人冒险作业，不强迫工人超时间、超负荷作业。对劳务发包人提供的安全设施不能保证安全施工时，及时提出整改要求并可以拒绝施工、拒绝劳务发包人违章指挥。11、承担所雇佣人员配备符合国家标准的劳动防护用品（安全带、安全帽须、绝缘鞋、软底鞋、手套、耳塞、口罩、反光背心，护目镜、太阳镜等，在招标人合格劳保用品供应商中进行采购）所 需费用。若分包单位不配备合格的劳动保护用品，发包人

48、有权待其采购发放，费用在承包人月度工 程进度款中加倍扣除。12、不得使用（含租赁）国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、机具和设备。13、在施工期间乙方必须认真执行甲方安全生产、文明施工、防火管理等方面的制度及要求， 督促本单位职工自觉遵守安全纪律、制度、法规和安全技术操作规程，对于检查出的隐患，乙方必须认真整改，定期不整改严格按照甲方的安全生产奖罚制度执行，并承担由此造成的后果。14、分包所施工作业区域不能保证临边洞口等的安全防护必须同步，做到“工完场清”、文明施工。发包方可另行安排第三方实施，费用有该分包单位支付，并可加倍处罚。第七条 事故调查处理1、若现场发生安全事故，乙方必须立即

49、上报甲方，积极采取紧急措施制止事故事态的扩展， 组织全力抢救伤员，保护事故现场，如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做出记录或拍照。同时不论是何方责任均应由乙方先行支付费用，第一时间对人员进行抢救治疗，并以乙方为主体积极进行善后处理工作，甲方不直接对伤亡职工及家属。2、安全事故责任划分按国家有关法律、行政法规进行处理。3、非乙方责任的安全事故，费用按如下方式进行处理：假设单次事故的赔偿、协调及医疗等所有费用为 A 万元，保险理赔为 B 万元，实际损失C=（A-B）万元，双方承担费用原则为：3.1C2，则实际损失由乙方承担；3.22C5，则甲方承担：0.7（C-2）万元，乙方承担：0.3（C-2）万元+2 万元；3.3C5，则甲方承担：0.8（C-2）万元，乙方承担：0.2（C-2）万元+2 万元；4、因为乙方的责任（故意行为、自身身体疾病、严重违章、打架斗殴、擅自雇用不符合年龄和身体健康条件的人员、未能定期做好螺栓、锁销、钢丝绳的检查、保养工作、等）造成的安全事故，由乙方自行承担经济责任及法律责任，乙方应按照国家有关规定对伤亡职工或家属进行经济补偿，妥善处理好善后工作。5、劳务承包人不服从劳务发包人安全生产管理、违章作业、冒险进入施工禁区及损坏安全防护设施、不按规定进行安全技术交底及组织施工，造成伤亡事故的，由乙方