工程设计合同范本0001

1、FS实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE 工程设计合同 The obligee in the con tract can accomplish the goal in a certa in period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方： 乙方： 时间： 编号：FS-DY-90075 工程设计合同 使用备注：该资料可用于合同内的权利人通过商量，得出需要共同认可的权利和职 责，并且约定在一定周期里完成商定的目标。文档可直接下载或修改，使用时请详 I 细阅读内容。 发包方：(以下简称甲方) 设计方：(以下简

2、称乙方) 发包方委托设计方承担 工程设计，经双方协商一致，签 订本合同。 第1条 本合同依据下列文件签订 (1) 中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法 建设工程勘察设计市场管理规定。 (2) 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章、 建设工程批准文件。 第2条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投 资及设计费等，见表 4-2。 表4-2设计项目内容 第3条发包方应向设计方提交表 4-3中的有关资料及 文件 表4-3发包方应提供的资料 第4条 设计方应向发包方交付的设计资料及文件，如 表4-4所示。 表4-4设计方应交付的资料 第5条 本合同设计收费估算为元人民币。设计费支付

3、进度详见表4-5所示。 表4-5设计费支付进度 说明： 1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费； 2在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不 留尾款； 3. 实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多 退少补，实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签 订补充协议； 4. 本合同履行后，定金抵作设计费。 第6条双方责任 (1)发包方责任 发包方按本合同第3条规定的内容，在规定的时间内 向设计方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时效性 负责，发包方不得要求设计方违反国家有关标准进行设计。 发包方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计 方按合同第4条规定将交付设计

4、文件的时间顺延；超过规定 期限15天以上时，设计方有权重新确定提交设计文件的时 间。 发包方变更委托设计项目、 规模、条件或因提交的资 料错误，或将所提交资料做较大修改， 以致设计方需返工时， 双方除需另行协商签订补充协议 （或另订合同）、重新明确有 关条款外，发包方应按设计方所耗工作量向设计方增付设计 费。 在未签合同前发包方已同意， 设计方为发包方所做的 各项设计工作，应按收费标准，相应支付的设计费。 发包方要求设计方比合同规定时间提前交付设计资 料及文件时，如果设计方能够做到，发包方应根据设计方提 前投入的工作量，向设计方支付赶工费。 发包方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员， 提供

5、必要的工作、生活及交通等方便条件。 发包方应保护设计方的投标书、设计方案、文件、资 料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计方同意，发 包方对设计方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或 向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发 包方应负相关法律责任，设计方有权向发包方提出索赔。 (2)设计方责任 设计方应按国家技术规范、 标准、规程及发包方提出 的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质 量合格的设计资料，并对其负责。 设计合理使用年限为年。 设计方按本合同第2条和第4条规定的内容、进度及 份数向发包方交付资料及文件。 设计方交付设计资料及文件后，要按规定参加有关的

6、 设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做 必要的调整补充。设计方按合同规定时限交付设计资料及文 件，本年内项目开始施工的，负责向发包方及施工单位进行 设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。一年内项目 尚未开始施工的，设计方仍负责上述工作，但应按所需工作 量向发包方适当收取咨询服务费，具体金额由双方商定。 设计方应保护发包方的知识产权，不得向第三方泄露、 转让发包方提交的图纸等技术经济资料。如发生以上情况并 给发包方造成经济损失，发包方有权向设计方索赔。 第7条违约责任 (1) 在合同履行期间，发包方要求终止或解除合同，设计 方未开始设计工作的，不退还发包方已付的定金；已开始设

7、计 工作的，发包方应根据设计方已进行的实际工作量支付设计 费，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时， 支付全部的该阶段设计费。 (2) 发包方应按本合同第 5条规定的金额和时间向设计方 支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的 逾期违约金。逾期超过三十天以上时，设计方有权暂停履行 下阶段工作，并书面通知发包方。发包方的上级或设计审批 部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建时，发包方均按 第7条第(1)款的相关规定支付设计费。 (3) 设计方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修 改或补充。由于设计方错误造成工程质量事故损失，设计方 除负责采取补救措施外，应免收直接受损失

8、部分的设计费。 损失严重的根据损失的程度和设计方责任大小向发包方支 付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的%。 (4) 由于设计方自身原因， 延误了按本合同第 4条规定的 设计资料及设计文件的交付时间时，每延误一天，应减收该 项目应收设计费的千分之二。 (5) 合同生效后，设计方要求终止或解除合同时，设计方 应双倍返还定金。第8条其他相关事宜 (1) 发包方要求设计方派专人留驻施工现场进行配合与 解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务 合同。 (2) 设计方为本合同项目所采用的国家或地方标准图， 由发包方自费向有关出版部门购买。本合同第4条规定设计 方交付的设计资料及文件超过工程

9、设计收费标准规定的 份数，设计方另收工本费。 (3) 对于本工程设计资料及文件中的建筑材料、建筑构 配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设 计方不得指定生产厂、供应商。发包方需要设计方配合加工 定货时，所需费用由发包方承担。 (4) 发包方委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、 对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸 收承担有关设计任务的设计方参加。出国费用，除制装费外， 其他费用由发包方支付。 (5) 发包方委托设计方承担本合同内容之外的工作服务， 另行支付费用。 (6) 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时 协商解决。 (7) 本合同发生争议时，双方当事人应及时协商解决，也 可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人 同意由 仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁 机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向当地人民法院起 诉。 (8) 本合同一式 份，发包方 份，设计方 份。 (9) 本合同经双方签章并在发包方向设计方支付定金后 生效。 (10) 本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主 管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，可到项目所 在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义 务后，本合同即行终止。 （11）本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及 双方认可