天然气建设工程分包合同

1、天然气建设工程分包合同合同编号：cscec43sz-(2013)-002zsbhsdgc- 甲分包 017工程名称：中山百汇时代广场工程工程地点：中山市小榄镇分包范围：百汇时代广场天然气建设工程甲方：中国建筑第四工程局有限公司乙方：中山小榄港华燃气有限公司签约地点：签约时间： 年 月 日天然气建设工程分包合同合同编号：cscec43sz-（2013）-002zsbhsdgc- 甲分包 016甲方：中国建筑第四工程局有限公司乙方:中山小榄港华燃气有限公司经业主同意，甲方将百汇时代广场项目天然气建设分部工程分包给乙方。乙方必须保质、保量，按期完成施工任务。为明确各方责、权、禾i，根据我国现行的建筑

2、法、合同法、建筑安装工程总分包实施办法、建筑工程质量管理条例，经协商一致，特签订本合同， 以资共同信守执行。一、工程概况：1、工程名称：百汇时代广场项目天然气建设工程2、施工地点：中山市小榄镇二、工程承包范围和与暂定工程量1、工程范围：按施工图纸2、工程量：根据设计图纸，计算工程量。三、合同总价、承包方式及付款方式1、本工程总造价暂定为人民币1380000.00 元（大写：人民币壹佰叁拾捌万元整）（最终以实际工程量结算），承包方式：含税大包干（包人工、包材料、包工期、包质量、包安全、包验收、包税 金、包施工全部风险）。、工程水电费由：乙方负责、工程验收费由：乙方 负责2、按实际完成工程量结算。

3、 施工过程中，甲方因实际需要出现个别项目的调整而引起工程量增减，其结算价以承包单价为准作相应调整，如有需要则补签增减工程补充协议。 增减之工程量须经甲方、工程监理单位进行现场签证确认，作为结算依据。3、合同签订后，乙方进场施工（本工程无预付款），工程款支付时间及比例按业主方支 付给甲方的一致。四、工程工期：1、经甲乙双方商定工期为 天。2、因不可抗拒的客观情况影响或因雨天及雨天造成场地不能正常开工，经甲方、监理单位书面认可工期顺延，但须留甲方项目部备案为准，作为结算依据。3、因甲方原因造成停工或窝工，工期顺延。五、材料供应：由乙方负责,并运到工地按指定地点存放。六、工程质量与验收1、乙方应按设

4、计图纸、设计修改通知单和施工方案进行施工。如因质量不合格，属于乙方造成的，需要返工的费用全部由乙方负责，其他原因引起的由甲方负责。2、乙方必须编制合理、完整的施工方案和进度计划，并按现行的工程施工规范要求，做好施工资料记录，作为工程验收的依据。3、工程的主要工序完成之后，经甲方验收合格后才能进行下一道工序， 因乙方原因造成 的质量及安全事故，由乙方负责。七、甲乙双方主要责任甲方责任和义务：1、甲方负责安排交叉进度计划，协调施工中存在的问题。2、甲方利用现场有的垂直运输机械（如塔吊、施工电梯等）及脚手架为乙方提供方便。3、在现场条件许可的情况下，尽可能为乙方提供材料设备堆放和临时设施场地。5、凡

5、土建图纸已明确的预留洞，由甲方负责预留，如有遗漏，则由甲方负责处 理。6、为乙方提供生产及生活用水、用电和水、电的接驳点。7、负责该工程建筑安全防护设施的搭设、维护、管理及公共部份施工照明.8、因甲方原因造成对乙方的安全伤害，由甲方承担全部责任和费用乙方责任和义务：1、乙方必须根据甲方的施工进度安排，及时配合甲方的施工进度，确保工程按时竣工。 如因乙方原因造成工期拖延，影响了施工进度，造成甲方停工、窝工和工期损失，按甲方与 建设单位签订的奖罚条款（包括补充说明）执行，由乙方负责，在乙方工程款中扣除后支付 给甲方。2、乙方必须严格按照施工图纸、说明、会审纪要、设计变更通知单以及国家有关的工程 质

6、量检验评定标准、施工验收规范，操作规程进行施工，确保工程质量达到合格标准。3、乙方应采取有效措施，做到文明施工，确保施工安全，乙方造成的一切事故均由乙方 承担全部责任和费用。由 甲方组织会议决定如何对 乙方进行违约处理。4、乙方及时收集、整理各种工程竣工资料，接受甲方工程资料管理人员的检查和监督， 并按中山市档案馆要求装订成册，以备交工和检查。5、服从甲方施工现场的有关管理规定， 乙方需使用甲方的现场材料时，必须征得现场负 责人的同意，办理有关合理手续，并承担所发生的费用。6、乙方必须遵守甲方现场安全生产和文明施工的规定，对进场施工人员进行有关施工现 场的安全和法制教育，不得违章作业，接受甲方

7、安全人员的安全检查，甲方安全检查工作人员有权对违规人员按管理规定处罚。由乙方自行解决垂直运输机械，其7 、材料、 设备超出甲方现有垂直运输机械的负荷时， 费用由乙方承担。8 、乙方施工造成的建筑垃圾和生活垃圾由乙方负责清理。9 、施工现场的一切安全防护设施， 未经甲方施工现场负责人同意，不得随意拆除。 如因 工作需要必须拆除，必须经甲方施工负责人同意后，方可拆除，并悬挂警示牌，使用完后及时恢复。因乙方原因造成安全事故由乙方负责全部责任和一切经 济损失。10 、双方均应教育职工做好成品保护工作，确因施工原因损坏了对方的成品，应按价赔偿。8 、本合同一式伍份，甲乙双方签字盖章后生效，甲方执叁份，乙方执贰份，并各自转报有关部门备案。9 、本合同如有未尽事宜，甲乙双方另行协商解决，协商不成可向甲方住所地人民法院提起诉讼。十 、本合同工程完工达到质量要求，技术资料齐全，工程款项结清后失效。甲方：中国建筑第四工程局有限公司乙方：中山小榄港华燃气有限公司可编辑法定代表人：法定代表委托人：年月日法定代表人：法定代表委托人：年月日欢迎您下载我们的文档，后面内容直接删除就行资料可以编辑修改使用资料可以编辑修