北岸琴森幼儿园绿化工程施工合同

1、工程承包合同项目名称:北岸琴森幼儿园绿化工程施工合同建设单位：发包人：承接人：签订日期：2010年5月12日北岸琴森幼儿园绿化工程承包合同建设单位：宁波市江北区教育局发包人（甲方）：承包人（乙方）：宁波新世纪生态建设有限公司依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，签订如下协议，以资共同遵守。（一）工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程内容：北岸琴森幼儿园绿化工程（包括：树木 草皮种植，铺设黄 土等）。（二）承包方式1. 工程承包形式：按设计图纸施工2. 材料由乙方自行米购，材料米购应按照设计和有关标准

2、要求米 购，并提供产品合格证明，对材料质量负责。乙方材料设备到货前24小时通知甲方清点。3. 承包人采购的材料与设计或标准要求不符时，乙方应按甲方工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用， 由此延误的工期不予顺延。4. 乙方采购的材料在使用前，乙方应按甲方工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用乙方承担。5. 甲方工程师发现乙方采购并使用不符合设计或标准要求的材料时，应要 求由乙方负责修复、拆除或重新采购、并承担发生费用，由此延误的工 期不予顺延。6. 乙方需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用。7. 本工程的发包人系宁波市江北区教育局

3、的代建方，根据双方代建合同条款约定：代建项目的建设资金由宁波市江北区教育局负责管理，宁波 市育才建设开发有限公司根据建设进度提出建设资金拨付意见，宁波市 江北区教育局根据宁波市育才建设开发有限公司意见，经审核后及时将 款项支付有关单位，建设资金不得通过宁波市育才建设开发有限公司支付。因此本项目工程款由宁波市江北区教育局根据宁波市育才建设开发 有限公司意见及时拨付给承包人。（三）施工工期1. 开工日期：2010年月日（具体以开工报告为准）。竣工日期：2010年_月日。总工期（日历天）：60天（满足学校开学需要）2. 如遇以下原因造成工期拖延，经甲方代书面确认后，工期相应顺延：a、重大设计变更。b

4、、不可抗力。（仅指地震、战争）。c、经发包方确认的可以工期顺延的其它情况。d、由上述原因引起的工期顺延，发包人不承担因此所至的停置机械台 班费，人员窝工、停工等所有费用。第四条工程质量1. 本工程质量要求达到：一次性验收合格本工程以监理、教育局、发包方、学校评定书为工程质量最终评定结果。2. 乙方必须严格按照施工图纸说明文件、图纸会审纪要、工程变更联系 单和国家颁发的建筑工程施工规范、规程，甲方施工方案进行施工， 并接受甲方现场代表监督。3. 所有用于本工程建设的主要材料、半成品必须提供质量合格证，并经 有关单位认可后，方可用于工程施工。第五条双方责任1. 乙方根据甲方提供的施工平面布置图进行

5、施工平面布置，保证施工场 内整洁，并达到标准化工地要求，费用自理，服从建设单位的管理。2. 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施 工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的 安全防护措施，消除事故隐患。切实做好安全、文明施工，遵守社会 治安有关规定，搞好环境卫生、交通安全，并负责所有费用。若因为 乙方措施不力而导致产生工伤、罚款、交通事故等，均由乙方自行负 责和承担责任。3. 甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负 责。甲方不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因 导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生费用。4. 甲

6、方应负责做好施工图及施工技术交底工作和工程验收交接工作，及时办理签发工程所需的设计变更和工程计量单， 按时上报月统计表和下月施工计划。同时，乙方应积极配合甲方以上工作，每月22日前上报甲方当月乙方所完成工程量。5. 乙方必须健全质量检查制度，在现场设专职质量员和资料员，做 好各项自检和验收资料，并及时上报甲方，费用由乙方负担。6. 工程范围内所有试验和测试工作均可由乙方负责实施，并接受甲 方现场技术人员的监督和领导，费用由乙方负责。7. 施工过程中，乙方人员必须服从甲方现场人员的监督和指挥。乙方应对不符合质量标准的工作按甲方要求进行返工和修改，并承担有此造成的经济和工期拖延责任。非乙方责任导致

7、返工、修改的费用，由甲方负 担，工期相应在顺延。8. 乙方若发生重大事故或无施工技术力量，甲方有权采取强有力措施，直至解除合同。第六条付款和结算1、合同造价暂定为：壹拾贰万贰仟捌佰贰拾壹元整 （122821元）。工程量变更部分工程量按实调整。2、工程款支付办法：每月的22日承包人上报发包人实际完成工程量的结算书：经发包人审批后建设单位按完成进度工程量的80滋付，工程完成经发包人及建设单位确认后支付实际完成工程量的90%工程款，一年养护期结束后付清余款。3、竣工结算3.1工程款结算依据：工程类别为园林三类，园建工程套用浙江省 园林绿化及仿古建筑工程预算定额（ 2003 版），园林定额中没有可以套

8、用 的子目时参考浙江省建筑工程预算定额（ 2003 版）、浙江省市政工程 预算定额（2003版）；水电安装工程套用 浙江省安装工程预算定额 （2003 版）；取费套用浙江省建设工程施工取费定额（ 2003 版），施工组织措 施费费率按三类中值取费 （其中缩短工期增加费不计） ，规费按相应费率计 取，税金按市区计取。3.2 园林绿化苗木价格按 2010年 3月份宁波市建设工程造价信息 - 苗木专刊计取，宁波市建设工程造价信息 -苗木专刊没有的价格参考 同期浙江造价信息 。3.3 工程竣工验收合格后，承包人应在 15 天内提供工程结算文件，发 包人在接到工程结算文件及竣工资料后应及时按有关程序进行

9、办理， 待工 程财务决算经有关部门审计批准后付款至工程结算价的 95%，留工程结算 价的 5%作为工程保修金。3.4 发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后 28 天内进 行核实，给予确认或者提出修改意见。 发包人确认竣工结算报告后通知建 设单位向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后 14 天内将竣工工程交付发包人。3.5 发包人收到竣工结算报告及结算资料后 28 天内无正当理由不支付 工程竣工结算价款，从第 29 天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠 工程价款的利息，并承担违约责任。3.6 发包人收到竣工结算报告及结算资料后 28 天内不支付工程竣工结算价款，承包人

10、可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到 竣工结算报告及结算资料后59天内仍不支付的，承包人可以与发包 人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法 拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先收偿。3.7工程竣工验收报告经发包人认可后 28天内，承包人未能向发 包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能 正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程 的，承包人应当交付；发包人不要求支付工程的，承包人承担保管 责任。第七条奖罚条件7.1 因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工，则每延期 1天罚款人民币 500元。7.2 工程质量

11、要求一次性合格，否则由此发生的一切费用由施工方 承担。第八条工程竣工验收与保修8.1竣工工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图 为依据，在竣工验收时，乙方按照国家规定向甲方提供完整竣工验收资料 4份（其中竣工图6套）。8.2乙方在工程竣工验收前，须进行自检，合格后方可向甲方提出竣工 验收时间通知，经甲方与建设单位协调后，正式组织竣工验收。8.3 本工程绿化养护期为一年，自竣工验收通过之日算起。在养护期内 乙方无条件负责苗木的保养和整修，在苗木的存活率较低或生长不良的情 况下，乙方没有及时补救，甲方有权罚没保修、保活押金（合同总造价的5%。在正常情况下能及时保修养护，工程竣工一年后质量情况良好，归还保修、保活押金，并在保修期满后7天内支付。补充条款无第十条 其他1. 本协议一式