机械施工合同范本

1、文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 .欢迎下载支持机械施工合同范本 导语：合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止 民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。下面是小 编为大家整理的机械施工合同范本，欢迎阅读。甲方：乙方：为了优质、高效的完成 工程的建设任务，根据中华 人民共和国合同法和中华人民共和国劳动法及项目的 建设要求，明确双方的权利义务关系，甲乙双方本着平等、 互利的原则，经过认真研究和协商签订本合同以便共同遵守。一、工作内容、工期、项目单价、质量标准1、工程名称及工程内容：2、工程位置：3、施工工期： 日4、工程细目及单价：名称：改路挖运土方 单位：m3单价：元

2、/m3内容： 清表、开辟工作面、挖土、装车、运输、卸至指定工作面、 整理边坡、整路槽、配合测量及便道养护等 名称：改路利 用土方 单位：m3单价： 元/m3内容： 清表、开辟工作 面、摊铺整平、洒水碾压、整理边坡、整路槽、配合测量及 养护等 名称：改路回填砂砾单位： m3 单价：元 /m3 内容： 清表、修便道、开辟工作面、摊铺整平、洒水碾压、整理边 坡、整路槽、配合测量及便道养护等 工程数量以实际完成、验收合格为准，甲方与乙方每月 核算工程量，如有遗漏，无特殊情况不予补充。双方签字认可的工程任务验收单和结算单是双方最终 结算的依据，除此之外不得另行结算工程价款。乙方施工范 围内所发生的一切劳

3、务零星用工，已计入相应单价不再另外 计量。5、质量标准： 本合同的工程内容均要求达到优良工程，各项技术指标 合格率 100%。 检验方法：按照质量检验评定标准 、施工 规范及业主招标文件要求的技术规范和本标段监理工程师 认可等办法。施工工艺及方法：施工工艺和方法采用部颁规范和规程 以及本标段监理工程师认可的其他工艺和方法。二、材料机具的使用和机械调配1、施工中所需的机械设备由乙方自行配置，但必须满 足甲方施工要求。2、施工中所需的油料、水、电等消耗费用均由乙方承 担。三、结算及付款1、乙方全部工程完工并经甲方、监理、业主验收合格 后，按实际完成数量予以结算。2、根据乙方每月所完工程量，经甲方、

4、监理、业主验 收合格后，甲方按业主拨款情况支付乙方工程费。3、接到甲方计量通知后，乙方每期按甲方的工程验收 办法填写申请验收单。经甲方工程验收小组验收合格交由合 同部给予计量，合同部根据实际计量工程量和合同单价扣除 各项费用后出具工程任务结算单。甲方计量款到户后，乙方 根据结算金额上报用款计划交由财务部审核，核查无误后 3 日内由甲方负责给乙方拨付。4、乙方负责施工过程中原材料税费以及机械使用产生 的税费，并提供相应的足额税票；否则，项目部将按实际发 生额的对应税率予以扣除。5、对于工程变更部分，经业主审核确认后，甲方根据 实际情况对乙方进行结算。6、为保证农民工工资及当地欠款清还，每次拨款时

5、， 由乙方向甲方提供费用使用计划，经甲方审核同意后，由甲 方代付。四、双方权利与义务：甲方权利与义务：1. 对乙方进行技术交底，提供施工图纸、相关的施工 方案、施工技术规范、质量检验标准等。2. 有权对乙方施工项目的质量、进度、安全等进行全 方位的检查、验收和评定。3. 甲方有权对乙方不符合规范要求的行为和项目进行 处罚。技术质检部实行一票否决权，对乙方有质量问题的工 程有权勒令其返工，如返工不彻底停止当月计量支付，直到 能达到质量要求，其间一切损失及工期延误由乙方负责。4. 如因甲方或自然灾害原因，工期顺延；若乙方原因 造成没有按规定的工期完工，甲方有权按一定比例予以罚款， 并就具体情况扣除

6、乙方机械费重新安排其他机械进行施工， 剩余部分工程量按其合同单价的 110%予以扣除。5 . 对于乙方不听指挥的操作人员，甲方有权清除出工 地。乙方权利与义务：1. 服从甲方的领导，严格按照甲方提供的图纸、质量 要求、安全要求等进行标准化、规范化、程序化施工，所施 工项目必须达优良工程。2. 由于不按规范施工，造成质量不符合规定标准和设 计要求的，其返工费用及延误工期损失由乙方全部承担。3. 施工中发生的工程变更，或重大地质变更乙方应在 甲方确定施工方案和核实工程量后，无条件服从施工，施工 单价仍为原单价或以甲乙双方协商的单价为准。4. 保证施工期间，参与本工程的机械设备能满足甲方 工期要求，

7、否则甲方有权中止合同，并要求乙方赔偿损失。5. 保证不雇用童工，不使用有犯罪嫌疑、传染病及其他危害公众利益的操作人员。6. 甲乙双方在工程任务验收单和结算单上签字生效后， 乙方保证不借任何理由要求甲方给予增加费用。7. 乙方必须保证机械的正常使用，设备的维修保养均 由乙方自行承担。8. 乙方同当地发生的一切经济往来由乙方自行承担， 若发生经济纠纷，甲方有权从给乙方拨付的工程款中扣除其 所欠当地费用，代扣费为所欠费用的110%， 10%作为代扣办公费。9. 施工中乙方不得以任何理由、借口停工、罢 工，如 有发生，甲方有权解除合同或对乙方降低10%单价进行经济处罚。10. 乙方撤离工地前，必须清理

8、完与当地的所有经济纠 纷，以当地村委出具的证明为依据。五、文明施工、安全生产1. 甲乙双方都必须加强安全施工管理，增强安全意识， 建立各种安全制度，危险作业区设立安全防护措施，并设危 险标志，乙方每个作业班组必须设置一名专职安全员，负责 施工安全。2. 乙方必须对所管理的材料、设备、车辆等做到有专 人负责，在施工中，如因乙方违犯操作规程造成人员伤亡事 故或设施损坏、 丢失等情况所造成的后果， 一律由乙方负担，甲方概不负责3. 乙方使用的操作人员应主动到施工路段当地的派出 所备案，所有人员应遵纪守法，如有违法乱纪者或与当地群 众发生的切纠纷，其后果均由乙方自负。4. 乙方必须服从甲方正当的安全管理、指导、检查， 如若违反安全规程，甲方有权对乙方进行停工整顿。5. 乙方机械的操作员必须具有熟练的操作技能，有合 法的驾驶执照及相关操作证，在施工过程中，由此责任事故 造成的损失由乙方自己负担。六、环境保护甲乙双方必须加强环境保护意识，严格执行国家、地方 政府颁布的有关环境保护，水土保持的法律、法规，加强生 态环境保护、水资源保护，大气环境保护。做到废弃杂物分 类堆放，不随意污染水及空气，降低噪音，同时力行节约， 严禁浪费。七、争议的解决： 本合同再履行过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决， 若协商不成，可在甲方注册地法院解决。八、本合同一式三份，甲方二份乙方