压桩合同签订版

1、压桩工程施工合同 发包方：有限公司 承包方： 兴建单位：有限公司 工程名称：静压桩工程 工程地点： 签订日期：201年 月曰 压桩工程施工合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据中华人民共和国合同法及有关规定，结合工程的具体情 况，签订本合同。 第一条工程项目 （一）、工程名称： （二）、工程地点： （三）、工程内容及承包范围：本工程基础采用静压式预应力高强 砼管桩，其中300- A型管桩桩位约: 根，暂定:米。乙方按甲方 提供的本工程施工图纸规定内容，负责提供并运送管桩及桩尖到现场， 按设计要求将上述管桩压入设计要求的持力层中。但不包括承台施工。 （四）、承包方式：包工、包料、包工期、

2、包质量、包安全。 （五）、综合单价见下表： 序号 桩型 桩尖 综合单价 （元/米） 标准桩尖调增（元/个） 1 桩 普通 2 压桩机进退场 元 乙方综合单价内，包含管桩价、普通尖底桩尖价、压桩费、桩机 进退场费、桩段驳接费、移机费、临设费；不含割桩头费、不含桩底 灌砼费、不含水电费、不含桩基检测费、不含施工道路和施工场地的 铺设费。 单桩结算长度由桩尖底部至自然地面包干计算。 第二条 工程造价暂定为人民币:元 大写： 第三条工期 （一）打桩工期为天，暂定自 年 月 日开工至 年 月 日完工。 （二）开工前二天，在具备施工条件下乙方向甲方发出开工通知 书，具体从试打第一根桩的次日起开始计算工期。

3、 在履行过程中，根据变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗 力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后调整，以此确定竣 工日期。 第四条工程质量标准 工程质量标准按国家现行施工及验收规范、标准进行验收。 第五条材料设备供应 （一）所需之一切材料及设备由乙方采购供应至施工现场。 （二）材料设备应附有出厂合格证明。 如一方对材料设备有异议， 应进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议一方负责，否则由采 购方承担、正常材料检测由乙方负责。 （三）工程材料和设备差价的处理办法：施工期间不作调整。 第六条工程款支付和结算 （一）乙方桩机进场后两天内甲方向乙方预付 万元作备料款。 （二）乙方完成总桩位数

4、50%时，甲方向乙方支付合同总价 50%。 （三）余款待检验合格后当天算起三个月内一次付清。 第七条双方责任 （一）甲方责任：1、办理施工报建、临时场地、占用道路等报批 手续。提供本工程建设、政府等有关部门的批文复印件一套给乙方。 开工前三天完成施工场地的平整、压实，同时向乙方提供施工图纸1 份，地质勘探报告1份。2、负责提供满足压桩机所需的用电量给乙 方，电源与最远桩位的距离不大于100米。3、委派为现场管 理代表，协调管理工地日常事务及监督检查工程质量、安全等问题， 负责与参建方的联系、 工程签证及事务处理。4、开工前二天完成由甲 乙方和设计参加的施工图会审。5、在工程竣工后一周内办理完竣

5、工结 算。6、在竣工验收后的保修期内，因使用不当引起的工程质量问题， 其返修费用由甲方负责。7、提供建筑物角点给乙方。8、提供施工用 电和生活水电给乙方。9、做好与当地村民的协调工作， 排除人为因素 对本工程的不利影响。 （二）乙方责任：1、收图后，在开工前二天内配合甲方完成施工 图会审，在二天内编排施工组织设计和材料、设备进场计划并送给甲 方。2、按施工安全规范做好施工质量、安全管理、物件堆放整齐，道 路畅通。凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并报 告甲方及有关部门。3、委派为现场管理代表，须持有与工程项 目相适应的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全等问题。4、做 好施工原

6、始记录和档案资料（竣工后10天移交甲方）。5、施工中如 发现设计错误或严重不合理时， 应即以书面通知甲方。6、施工中因乙 方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。7、对竣 工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。8、负责桩位的 定位测量、负责当地相关部门需检测检验的报验工作及其发生的费用。 第八条工程验收 （一）工程验收以施工图及说明书、图纸会审记录、有关变更的 书面文件、国家颁布的施工及验收规范和质量检验标准为依据。 （二）隐蔽工程在乙方自检后填制记录表 （范围、数量、质量等）， 持表通知甲方检查。甲方接通知后当天内到场验收，经验收合格并符 合设计要求时由双方签字后进行

7、下一工序的施工。如甲方不按时验收， 乙方可自检，确认合格后即可隐蔽施工，甲方应予承认。若事后甲方 提出复检，复检费用由甲方承担，复查结果不合格，返修费用由乙方 承担，乙方承担顺误工期。 （三）工程（包括单项工程）竣工前三天，由乙方通知甲方验收， 并在竣工后七天内验收完毕。工程内容及质量符合设计和国家现行规 范要求的，双方签字盖章，同时乙方将全部有效图纸相关工程资料向 甲方移交。如工程内容尚未完成或质量不合格的，由乙方在商定的期 限内补建或返修后再进行验收，直至符合要求为止。并按最后验收合 格的日期为竣工日期，由此发生的费用由乙方承担。 甲方不按时验收， 向乙方支付违约金；经检验后，如验收合格，

8、按合同规定的日期为竣 工日期；验收不合格需返修的，按实际逾期天数计算延误工期，延误 工期罚款按 1000 元/ 天累计。工程（含单项工程）未经验收，甲方提 前使用或擅自动用，视为合格。由此而发生的质量或其他问题，由甲 方负责。 （四）工程竣工后，工程变更不大的，由乙方在原施工图上标注。 工程变更较大的，应由设计方出具变更图纸。 第九条 违约责任 （一）甲方未能按照合同的规定履行，出现以下情形的，其损失 由甲方承担，工期顺延。 1 、不按期交出施工场地； 2、因图纸变更未 及时送达乙方； 3 、因工程设计变更，使已完成的工程拆改； 4 、逾期 组织验收； 5 、其他甲方原因造成的。 （二）乙方未

9、能按合同规定履行，出现以下情形，应承担违约责 任： 1 、具备开工条件，甲方通知进场而乙方未能在三天内进场；2、 因乙方原因延误工期， 影响甲方后期工程施工； 3 、因乙方原因造成质 量不合格，给甲方造成损失。 （三）遇到不可抗力的损失，报有关部门裁定。 第十条 其他约定条款 （一）施工中如因地质异常、遇地下障碍物而造成桩身移位、倾 斜和破损的，发生配桩，按实际完成配桩长度乘以本工程综合单价补 价。因施工方法不当、桩身质量不好而造成质量、安全事故的，其损 失由乙方承担。 （二）甲方提供的施工场地和道路应可满足运桩车辆的进出，负 责场地内的排水，使场地内不积水。因场地及道路原因而造成的停工， 工期顺延。 （三）因恶劣天气（台风、下雨）、设计变更等甲方原因而造成的 停工，工期顺延。 （四）本合同条款或文字如需修改，需经甲、乙双方签名并加盖 校对章后方可生效。 第十一条争议解决方式 发生纠纷