公路工程监理工程师《合同管理》试题六套

1、一、合同管理 1单选题（ 10 题/10 分）1、某承诺文件超过要约规定时间 1 天到达要约人。按照邮寄文件收函邮局戳记 标明的时间，受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错投而延误了到达时间。 对此情况，该承诺文件应（ ）a 因迟到而自然失效b 必须经要约人发出接受通知后才有效c 必须经要约人发出拒绝通知后才无效d 因非受要约人原因的迟到，要约人必须接受该承诺2、fidic 施工合同条件中规定的缺陷通知期，是指（ ）的期限a 合同签字日至承包人提交结清单日b 开工日至工程师颁发移交证书日c 开工日至工程师颁发履约证书日d 移交证书确认的竣工日至办理履约证书日3、工程师对已经同意承包人隐蔽的工

2、程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人 进行剥露后的重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指 示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的 工期处理应是（ ）a 工期顺延，施工成本的增加由承包人承担b 工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担c 顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担d 工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担 4、某项目设计合同的价格为 500 万元，设计单位已接受委托方支付的定金，无 正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还（ ）万元 a100 b150 c200 d250

3、5、我国对经济合同争议的处理实行（ ）a一裁两审制 b或裁或审制 c只许仲裁 d只许诉讼6、监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可（ ）a 发出中止合同通知，令监理合同即行停止b 发出未履行业务通知后在第 21 天单方面终止合同c 发出未履行业务通知后 21 天内未得到满意答复，进一步发出终止合同通知， 在该终止合同通知发出后的第 35 天，监理合同即行终止d 首先发出未履行义务通知，21 天内未能得到满意答复后，在第一个通知发 出 35 天后发出终止合同通知，监理合同即行终止7、fidic 土木工程施工合同条件是由（ ）制定的a国际咨询工程师联合会 b国际专业工程师联合会c国际建筑师

4、联合会 d欧洲发展基金会8、fidic 土木工程施工合同条件按计价方式属（ ）合同a固定总价 b调值总价 c单价 d成本补偿9、施工中的费用索赔出现的原因是（ ）a 只限定事件引起的补偿b 只限定当事人违约而提出的赔偿c 非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿d 不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿10、工程项目承包单位投标时，按规定应提交下列证明文件（ ） a只交验企业法人营业执照 b只交验企业等级证书c企业法人营业执照和企业等级证书 d优良工程证书二、 多选题（40 题/40 分）1、经济合同的担保形式主要有（ ）a定金 b保证金 c抵押 d留置权 e保险 f预付

5、款 2、合同法律关系的客体包括（ ）a行为 b限制流通物 c禁止流通物d智力成果 e完成一定的工作3、监理招标文件中，（ ）是财务建议书的主要内容a执行监理任务的计划表 b承担监理工作的人员组成c人员酬金报价表 d要求监理单位提供的设备清单e提供自备仪器设备的报价表4、属于招标文件主要内容的是（ ）a设计文件 b工程量清单 c施工方案d投标书的编制要求 e选用的主要施工机械5、有资格代理招标的机构应条件包括（ ）a必须是法人组织 b不得与行政机关有隶属关系c有从事招标代理义务的场所 d有编制招标文件的能力e有自己的评标专家库6、土木工程施工合同条件由（ ）组成a通用条件 b专用条件 c投标书及

6、附件d协议书 e合同条件 f协议条款7、土木工程施工合同通用条件规定，属于（ ）的情况，承包商可 以获得工期展延a业主延误施工现场移交 b监理工程师延误图纸移交c不利施工的自然条件或障碍影响 d增加合同外的施工项目e暂时停工8、fidic 合同条件下，如果承包商有理由拒绝和指定分包商签定合同时，监理 工程师有权采取的措施是（ ）a 指定另一分包商b 修改分包合同条款c 发布“变更”指令，安排承包商自己去完成该项工作d 解除合同9、在 fidic 土木工程施工合同条件中，（ ）属业主的风险a 战争、动乱等b 工伤事故c 正常的恶劣天气d 设计不当造成的损失和破坏e 业主提前使用永久工程一部分造成

7、的损失和破坏f 有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用10、评标的条件是（ ）a投标单位技术力量强b 标价合理、工期适当c 有较好的信誉d 有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施e 主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行 f愿意让利11、合同成立的有效条件包括（ ）a合同主体资格合格 b内容合法c订立的形式和程序合法 d必须经过鉴证公证e必须经过主管部门登记批准 f必须经过担保12、质押担保一般是指权利质押，主要包括（ ）a房屋及构筑物 b 机器设备 c汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、 提单 d依法可以转让的股份、股票 e依法可以转让的商标专用权、专利

8、权、 著作权中的财产权 f依法可以质押的其他权利13、合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括（ ）a建筑物 b工资表 c劳务行为 d建设资金 e工程量 f构筑物14、被代理人的主要权利有（ ）a代理人按照代理权限自主进行代理活动 b要求代理人移交代理活动所产生 的法律后果 c要求代理人代为清偿自己的债务 d要求代理人报告完成代理事 务的情况 e代理人不履行职责而给被代理人造成损害时要求赔偿15、 按照担保法的规定，可以由第三者出面替当事人担保的方式有（ ） a保证 b抵押 c质押 d留置 e定金16、 属于经济合同主要条款的是（ ）a标的 b价款 c质量 d签证条款 e违约责任 f

9、仲裁条款17、无效经济合同的财产后果，可按（ ）a追究违约金 b返还财产 c赔偿损失 d追究处罚金 e追缴财产18、当事人申请仲裁应当具备的条件是（ ）a有仲裁协议 b熟悉仲裁规则 c有具体的仲裁请求和事实、理由 d自己 认为能够胜诉 e属于仲裁委员会受案范围19、经济合同法是指（ ）相互之间，为实现一定经济目的，明确相互 权利义务而订立的协议a具有平等民事主体的法人 b其他经济组织 c公民 d农民 e个体工商户 f农村承包经营户20、属于下列情况之一，即（ ）为无效经济合同，是国家法律不承认 其效力的合同a没有经过上级主管部门审批 b主体不合格 c没有经工商局鉴证 d内容 不合法 e没有经公

10、证处公证 f无效代理21、免除违约责任的条款有（ ）a对方过错 b国家计划调整 c自然灾害 d货物的自然损耗 e合同涉及的 第三人违约所造成的债务人违约22、仲裁协议包括如下（ ）内容a请求仲裁的意思表示 b不向法院起诉的承诺 c仲裁事项 d双方争议的 解决方式 e所选定的仲裁委员会 f争议调解人23、标底价格由（ ）组成a成本 b利润 c税金 d直接费 e间接费24、施工招标时，下列情况（ ）属于废标a投标书未密封 b投标书逾期到达 c投标单位未参加开标会 d投标书未按规定格式填写 e投标单位提送标书后发觉有误，在截止日期前补充函件的 25、建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括（ ）a批

11、准招标申请 b审核招标文件 c负责编制标底 d参加开标会议 e监督 评标过程26、下列哪些属编制标底应遵循的原则（ ）a一个工程只能编制一个标底 b标底应考虑价格变动因素 c根据设计文件、 招标文件、标准、定额等编制标底 d标底价格应与投标者协商确定27、工程招标时，可能造成招标失败的原因有（ ）a投标单位不足法定数 b部分投标者未出席开标会 c各投标者报价均不合 理 d决标前发现标底有某些漏误28、施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括（ ）a有利于本地区的承包商 b有利于本系统的承包商 c施工内容的专业要求 d避免施工现场的交叉干扰 e对项目建设总投资的影响29、选择招标方式时主

12、要考虑因素包括（ ）a工程项目的特点 b图纸和技术资料的准备情况 c招标单位的管理能力 d业 主与某一施工单位的关系 e施工的专业技术特点30、应由监理工程师签发的文件包括（ ）a临时支付证书 b竣工结算支付证书 c最终报表 d最终支付证书 e结清 单31、分包商应立即执行的变更指令包括（ ）的书面指令a业主直接送达 b工程师直接送达 c工程师代表直接送达 d承包商代表 直接送达 e经承包商代表确认工程师发布32、 调整合同价格时依据的“有效合同价”，是扣除了（ ）后的合同价格 a暂定金额 b记日工费 c因物价因素调整的费用 d预付款 e保留金33、 fidic 通用条件规定，颁发“解除缺陷责

13、任书”后，合同对双方仍能有效， 工程师可要求承包人完成（ ）方面的义务a财务 b施工 c修补缺陷 d管理34、 按照 fidic 条款，下列事件出现后，承包商有权延长工期（ ） a监理工程师延发图纸影响了施工进度 b分包商违约 c非承包商责任的暂 时停工 d承包商负责的风险发生导致工期延长35、 政府行政主管部门对招标投标的管理包括（ ）等工作a批准招标 b查处假招标行为 c指定招标代理机构 d核查招标文件并备 案 e追查在评标委员会推荐中标人名单外确定中标人行为的责任36、进行施工招标应满足的条件包括（ ）a 工程已批准立项b 有能满足施工需要的技术资料和图纸c 已选择了监理单位d 建设资金

14、来源已落实e 建设用地的征用工作已完成37、开标时，投标书（ ），招标人应在公正员监督下，当场宣布为废标 a未密封b 无单位和法定代表人或其委托的代理人印鉴c 未按规定格式填写d 内容不全、字迹辨认不清e 同标底吻合f 与标底相差甚远38、按照 fidic 合同条件的规定，在（ ）期限内承包商都有权提出索赔 a合同签字日到发布开工令日b 开工令日到颁发工程移交证书日c 颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日d 颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日e 结清单生效日之后到提出合同争议日39、承包商的索赔要求成立必须同时具备（ ）a 与合同相比较已经造成了实际的额外费用增加或工期损失b 造成了费

15、用增加或工期损失的原因不是承包商的过失c 按合同规定不应由承包商承担的风险d 承包商在事件发生后的规定时间提出了书面索赔意向通知e 承包商提供的证据足以支持自己的主张40、索赔证据的基本要求是（ ）a 索赔证据必须具备真实性b 索赔证据必须具备全面性c 索赔证据必须具备特定条件d 索赔证据必须具备及时性e 索赔证据必须具备直观性f 索赔证据必须具备逻辑性三、 判断题（10 题/10 分）1、保证合同的当事人是权利人和义务人 （ ） 2、投保了“建筑工程一切险”的工程建设项目，可获得保险公司赔偿的受损失 原因包括地震、盗窃和设计错误等 （ ） 3、根据经济合同法的规定，经济合同不包括技术合同 （

16、 ） 4、对招投标活动的监督管理是建设行政主管部门的职责 （ ） 5、编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等 （ ） 6、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格（ ） 7、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报 价中，这是评标价法评标 （ ） 8、公路工程施工监理合同范本规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单 位更换不称职的监理人员 （ ） 9、按照 fidic 条款，因特殊风险而终止合同时，承包商有权得到因终止合同后 给承包商带来的损失 （ ） 10、fidic 合同条件规定，由于工程变更，该项目实施的实际工程量超过或小于 工程量表中

17、所注明工程量的 25%以上时，才考虑费率和价格的变动 （ ） 四、 简答题（5 题/20 分）1、 审查经济合同是否有效，应当注意审查哪些方面？2、 简述建设工程公开招标程序？3、 监理工程师接到承包人提交的索赔通知后，监理工程师应做哪些工作？4、 招投标法规定，哪些工程建设项目必须进行招投标？5、 根据合同法的规定，合同一般应包括那些条款？五、 综合分析题（2 题/20 分）1、某高速公路项目，承包商为了避免今后可能支付延误赔偿金的风险。要求 将路基的完工时间延长 6 个星期，承包商的理由如下：（1）特别严重的降雨；（2） 现场劳务不足；（3） 业主在原工地现场之外的另一地方追加了一项额外工

18、作；（4） 无法遇见的恶劣土质条件。使路基施工难度加大；（5） 施工场地使用权提供延误；（6） 工程款不到位。问题 1）监理工程师认为以上哪些原因引起的延误是非承包商承担风险的延误， 可批准延长工期。2）哪些是业主的责任，监理工程师该如何处理？2、对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定合同时， 业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了 20 万元定金。业主与 承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等 都作了具体约定。施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工 10 天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度

19、计划中关键线路上的部分工 作停工 15 天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。 问题：1）招标时对承包商的资质审查的内容有哪些？2） 定金与预付款有何区别？3） 监理工程师判定承包商索赔成立的条件是什么？4） 监理工程师对两次索赔申请应如何处理？合同管理 1 答案一、单选题（ 10 题/10 分）1、c 2、d 3、b 4、c 5、b 6、d7、a 8、c 9、c 10、c二、多选题（ 40 题/40 分）1、a b c d 2、a b d e 3、c d e 4、a b d5、b c d e 6、a b c d 7、a b c d 8、a b c9、a d e f 1

20、0、b c d e 11、a b c 12、c d e f 13、a c d 14、b d e 15、a b c 16、a b c e17、b c e 18、a c e 19、a b e f 20、b d f21、a c d 22、a c e 23、a b c d e 24、a b c d25、a b d e 26、a b c 27、a c 28、c d e29、a b c e 30、a b d 31、d e 32、a b c33、a d 34、a b 35、b d e 36、a b d e 37、a b c d 38、a b c d 39、a b c d 40、a b c d 三、判断题（

21、10 题/10 分）1、 2、 3、 4、 5、6、 7、 8、 9、 10、四、简答题（ 5 题/20 分）1、答：审查经济合同是否有效，主要应从以下四个方面进行审查：1）、合同的主体是否有合法资格；2）合同内容是否违反法律：3）当事人意见表 示是否真实；合同是否按照法定形式和程序签定2、答：建设工程公开招标大致可分为三个阶段：1）招标准备阶段，主要工作包括选择招标方式；办理招标备案；编制招标有关 文件。2）招标阶段，主要工作包括发布招标广告；进行资格预审；出售招标文件；组织现场考察；解答投标人的质疑。3）决标成交阶段，主要工作包括开标； 评标和定标。3、 答：及时检查承包人的施工现场同期记

22、录；审查承包人的施工是否受到延误； 核对承包人是否增加了施工成本；分析索赔事件的合同责任。4、 答：1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；2） 全部或者部分使用国有资金或者国家融资的项目； 3）使用国际组织或者外国政 府贷款、援助资金的项目；4）法律或者国务院规定的其他项目。5、 答：1）当事人的名称或者姓名和住所；2）标的；3）数量；4）质量；5）价 款或者报酬；6）履约期限、地点和方式；7）违约责任；8）解决争议的方法。 五、综合分析题（2 题/20 分）1、答：一）上述 1、3、4、5、6 种原因引起的延误是非承包商承担风险的延误， 可批准延长工期。二）上述原因中

23、 3、5、6 属于业主的责任，监理工程师对这些问题的处理，对 3 可要求业主适当增加工程款或者适当延长工期；对 5 要求业主按场地使用权提供 延误时间顺延工期；对 6 要求业主按合同规定准时拨付工程款。2、答：1）对承包商资质审查的内容有：企业营业执照和资质证书、人员 素质、设备和技术能力、财务状况、工程经验、企业信誉等。2） 定金与预付款的区别：目的不同，定金的目的是为了证明合同的成立和确 保合同的履行；而预付款是为了解决承包商在工程准备和材料准备的资金问题。 性质不同，定金是担保形式，是法律行为；而预付款是一种惯例，是约定俗成 的习惯，不是法律行为。处理不同，定金视合同履行情况有不同的法律

24、后果； 预付款在工程进度款中按比例扣还。3） 监理工程师判定承包商索赔成立的条件：承包商受到了实际损失或损害； 损失不是因承包商的过错造成；损害也不是承包商应承担的风险造成；承 包商在规定的索赔时限内提出索赔申请。4） 对第一次索赔：判定索赔成立，这是因为遇到文物停工应视为业主的风险， 不属于承包商的责任，工期索赔理由成立；承包商及时提供了证据资料和索赔申 请。监理工程师根据监理记录核实延误天数。监理工程师签发工期变更指令。 对第二次索赔：判定索赔不成立，因为施工机械故障造成工期延误承包商自己 的责任，索赔无理由。监理工程师应在索赔申请后 10 天内作出答复，表示索 赔不成立。合同管理2一、

25、单选题（10 题/10 分）1、按照法律规定，（ ）不能成为建筑施工合同的担保人a建设主管部门 b建筑公司 c银行 d贸易公司2、经济法律关系由（ ）三要素组成a主体、客体、内容 b当事人、经济行为、经济利益c法人、经济合同、经济责任 d经济管理、经济协作、经济责任3、经济合同担保常采用定金、保证、抵押、质押和留置权五种形式。下列说法 正确的有（ ）a 预付款是定金的形式之一b 保证人可以是合同当事人一方，也可以是第三人c 抵押人可以是合同当事人一方，也可以是第三人d 留置物的所有人必须是债务人4、无效经济合同的确认权属于（ ）a法院或仲裁机关 b法院 c工商局 d建设管理部门 5、经济合同的

26、核心是（ ），它是当事人双方权利和义务的焦点a价款 b违约责任 c标的 d履行期限6、招标文件中的工程量清单是（ ）a投标单位计算标价的依据 b竣工结算的依据c准确的工程量 d总价承包时的工程量7、工程建设监理招标的宗旨是对监理单位（ ）的选择a报价 b能力 c资历信誉 d规模和经济实力8、招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人员应来自（ ） a参与竟争的投标人 b招标单位的董事会c上级行政主管部门 d省、市政府部门提供的专家名册9、fidic 合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先（ ） a由工程师对争议事项作出决定 b双方友好协商c申请仲裁 d提起诉讼10、根据 fid

27、ic 条款，监理工程师越权下达了对某项工作的指令后，承包商执行 了，可能会出现（ ）a 承包商无权得到该项工作的付款b 承包商是否能得到该项工作的付款由业主决定c 业主给予承包商一定的补偿d 承包商有权得到该项工作的付款二、 多选题（40 题/40 分）1、合同标的是双方当事人权利义务所指的对象，一般包括（ ）a建筑物 b工资表 c劳务行为 d建设资金e工程量 f构筑物2、代理人接受委托与第三方签定经济合同过程中，应（ ）a 以自己的名义签定合同b 与第三方商签过程中独立地表示自己的意志c 在授权范围内单独与第三方谈判合同d 在与第三方签定的合同内规定代理人的权利和义务e 在合同内约定委托人和

28、第三方的权利义务3、法人的行为能力由（ ）行使a法定代表人 b法人代表 c法人领导机构d厂长、经理 e董事会4、采用质押方式作为合同担保时，主要特点表现为（ ）a 担保财产需转移给债权人b 担保财产不需转移给债权人c 担保财产在担保期内债权人仍可使用d 担保财产在担保期内债权人无权使用e 不履行债务时，债权人可依法处置担保财产5、有资格代理招标的机构应满足的条件包括（ ）a必须是法人组织 b不得与行政机关有隶属关系c有从事招标代理义务的场所 d有编制招标文件的能力e有自己的评标专家库6、建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括（ ）a批准招标申请 b审核招标文件c负责编制标底 d参加开标会议e

29、监督评标过程7、监理招标评审投标书中的实施监理工作计划时，主要比较（ ）等方 面内容a 监理工作目标设置的合理性b 项目监理班子组织机构的完备性c 工作计划的可行性d 承诺保证提前竣工时间的长短e 提交的方案是否有创新性8、进行施工招标应满足的条件包括（ ）a 工程已批准立项b 有能满足施工需要的技术资料和图纸c 已选择了监理单位d 建设资金来源已落实e 建设用地的征用工作已完成9、开标时，投标书（ ），招标人应在公正员监督下，当场宣布为废标 a未密封b 无单位和法定代表人或其委托的代理人印鉴c 未按规定格式填写d 内容不全、字迹辨认不清e 同标底吻合f 与标底相差甚远10、按照 fidic

30、合同条件的规定，在（ ）期限内承包商都有权提出索赔 a合同签字日到发布开工令日b 开工令日到颁发工程移交证书日c 颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日d 颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日e 结清单生效日之后到提出合同争议日11、承包商的索赔要求成立必须同时具备（ ）a 与合同相比较已经造成了实际的额外费用增加或工期损失b 造成了费用增加或工期损失的原因不是承包商的过失c 按合同规定不应由承包商承担的风险d 承包商在事件发生后的规定时间提出了书面索赔意向通知e 承包商提供的证据足以支持自己的主张12、索赔证据的基本要求是（ ）a 索赔证据必须具备真实性b 索赔证据必须具备全面性c 索赔

31、证据必须具备特定条件d 索赔证据必须具备及时性e 索赔证据必须具备直观性f 索赔证据必须具备逻辑性13、经济合同的担保形式主要有（ ）a定金 b保证金 c抵押 d留置权 e保险 f预付款 14、合同法律关系的客体包括（ ）a行为 b限制流通物 c禁止流通物d智力成果 e完成一定的工作15、监理招标文件中，（ ）是财务建议书的主要内容a执行监理任务的计划表 b承担监理工作的人员组成c人员酬金报价表 d要求监理单位提供的设备清单e提供自备仪器设备的报价表16、属于招标文件主要内容的是（ ）a设计文件 b工程量清单 c施工方案d投标书的编制要求 e选用的主要施工机械17、下列合同中，属于主合同的是（

32、 ）a施工承包合同 b施工分包合同c担保合同 d监理合同e工程保险合同18、土木工程施工合同条件由（ ）组成a通用条件 b专用条件 c投标书及附件d协议书 e合同条件 f协议条款19、土木工程施工合同通用条件规定，属于（ ）的情况，承包商可 以获得工期展延a业主延误施工现场移交 b监理工程师延误图纸移交c不利施工的自然条件或障碍影响 d增加合同外的施工项目e暂时停工20、fidic 合同条件下，如果承包商有理由拒绝和指定分包商签定合同时，监理 工程师有权采取的措施是（ ）a 指定另一分包商b 修改分包合同条款c 发布“变更”指令，安排承包商自己去完成该项工作d 解除合同21、在 fidic 土

33、木工程施工合同条件中，（ ）属业主的风险a 战争、动乱等b 工伤事故c 正常的恶劣天气d 设计不当造成的损失和破坏e 业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏f 有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用22、评标的条件是（ ）a 投标单位技术力量强b 标价合理、工期适当c 有较好的信誉d 有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施e 主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行 f愿意让利23、合同成立的有效条件包括（ ）a合同主体资格合格 b内容合法c订立的形式和程序合法 d必须经过鉴证公证e必须经过主管部门登记批准 f必须经过担保24、质押担保一般是指权利质押，主

34、要包括（ ）a房屋及构筑物 b 机器设备 c汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、 提单 d依法可以转让的股份、股票 e依法可以转让的商标专用权、专利权、 著作权中的财产权 f依法可以质押的其他权利25、合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括（ ）a建筑物 b工资表 c劳务行为 d建设资金 e工程量 f构筑物26、被代理人的主要权利有（ ）a代理人按照代理权限自主进行代理活动 b要求代理人移交代理活动所产生 的法律后果 c要求代理人代为清偿自己的债务 d要求代理人报告完成代理事 务的情况 e代理人不履行职责而给被代理人造成损害时要求赔偿27、 按照担保法的规定，可以由第三者出面替当

35、事人担保的方式有（ ） a保证 b抵押 c质押 d留置 e定金28、 属于经济合同主要条款的是（ ）a标的 b价款 c质量 d签证条款 e违约责任 f仲裁条款29、无效经济合同的财产后果，可按（ ）a追究违约金 b返还财产 c赔偿损失 d追究处罚金 e追缴财产30、当事人申请仲裁应当具备的条件是（ ）a有仲裁协议 b熟悉仲裁规则 c有具体的仲裁请求和事实、理由 d自己 认为能够胜诉 e属于仲裁委员会受案范围31、经济合同法是指（ ）相互之间，为实现一定经济目的，明确相互 权利义务而订立的协议a具有平等民事主体的法人 b其他经济组织 c公民d农民 e个体工商户 f农村承包经营户 32、属于下列情

36、况之一，即（ ）为无效经济合同，是国家法律不承认 其效力的合同a没有经过上级主管部门审批 b主体不合格 c没有经工商局鉴证 d内容 不合法 e没有经公证处公证 f无效代理33、免除违约责任的条款有（ ）a对方过错 b国家计划调整 c自然灾害 d货物的自然损耗 e合同涉及的 第三人违约所造成的债务人违约34、仲裁协议包括如下（ ）内容a请求仲裁的意思表示 b不向法院起诉的承诺 c仲裁事项 d双方争议的 解决方式 e所选定的仲裁委员会 f争议调解人35、标底价格由（ ）组成a成本 b利润 c税金 d直接费 e间接费36、施工招标时，下列情况（ ）属于废标a投标书未密封 b投标书逾期到达 c投标单位

37、未参加开标会 d投标书未 按规定格式填写 e投标单位提送标书后发觉有误，在截止日期前补充函件的 37、建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括（ ）a批准招标申请 b审核招标文件 c负责编制标底 d参加开标会议 e监督 评标过程38、下列哪些属编制标底应遵循的原则（ ）a一个工程只能编制一个标底 b标底应考虑价格变动因素 c根据设计文件、 招标文件、标准、定额等编制标底 d标底价格应与投标者协商确定39、工程招标时，可能造成招标失败的原因有（ ）a投标单位不足法定数 b部分投标者未出席开标会 c各投标者报价均不合 理 d决标前发现标底有某些漏误40、施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素

38、包括（ ）a有利于本地区的承包商 b有利于本系统的承包商 c施工内容的专业要求 d避免施工现场的交叉干扰 e对项目建设总投资的影响三、 判断题（10 题/10 分）1、施工招标的招标广告属于要约 （ ） 2 、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率（ ）3、保证合同的当事人是债权人和保证人 （ ） 4、对招投标活动的监督管理是建设行政主管部门的职责 （ ） 5、编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等 （ ） 6、根据“担保法的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人 （ ） 7、在法律上，把订立经济合同的全过程划分为协商和签约两个阶段 （ ） 8、当递交最终报

39、表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了 （ ） 9、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到 损害时，他应向监理工程师提交索赔报告 （ ） 10、在索赔事件发生后的 28 天内，承包商必须向监理工程师提出书面的索赔意 向通知书，否则就丧失了索赔的权利 （ ） 四、 简答题（5 题/20 分）1、 简述合同法律关系三要素？2、 承担违约责任有哪些方式？3、 解决合同争议的方法有哪些？4、 招投标法对招标人的能力有何要求？5、 根据 fidic 条款，组成合同的文件有哪些？五、 综合分析题（2 题/20 分）1、某高速公路项目利用世行贷款修建，施工合同采用 fidic

40、 合同条件，业主委 托监理单位进行施工阶段监理。该工程在施工过程中，陆续发生了如下索赔事件 （索赔工期和费用数据均符合实际）：（1） 施工期间，承包方发现施工图纸有误，需设计单位修改，由于图纸修改造 成停工 20 天。承包方提出工期延期 20 天与费用补偿 2 万元的要求。（2） 施工期间因下雨，为保证路基工程填筑质量，总监理工程师下达了暂时停 工令，共停工 10 天，其中连续 4 天出现低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天 气候和连续 6 天出现 50 年一遇特大暴雨。承包方提出工期延期 10 天与费用补偿 2 万元的要求。（3） 施工过程中，现场周围居民称承包方施工噪音对他们造成干扰，阻止承

41、包 方的混凝土浇筑工作。承包方提出工期延期 5 天与费用补偿 1 万元的要求。 问题：针对承包方提出的上述索赔要求，监理工程师应如何签署意见？ 2、某工程项目业主委托了一监理单位进行监理，在委托监理任务前，业主与施 工单位已经签定了施工合同。监理单位在执行合同中陆续遇到一些问题需要进行 处理，若你作为监理工程师，对遇到的下列问题，请提出处理意见。（一）在施工招标文件中，按工期定额计算，工期为 550 天。但在施工合同中， 开工日期为 1997 年 12 月 15 日，竣工日期为 1999 年 7 月 20 日，日历天数为 581 天，请问监理的工期目标应为多少天？为什么？施工合同规定，业主给施

42、工单位提供图纸 7 套，施工单位在施工中要求业主 再提供 3 套图纸，施工图纸的费用由谁来支付？（二）在基槽开挖土方完成后，施工单位未按施工组织设计对基槽四周进行围栏 防护，业主代表进入施工现场不慎掉入基坑摔伤，由此发生的医疗费用由谁支付，为什么？在结构施工中，施工单位需要在夜间浇筑混凝土，经业主同意并办理了有关 手续。按地方政府规定，在晚上 11 点以后一般不得施工，若有特殊需要需给附 近居民补贴，该项费用应由谁来支付？合同管理 2 答案一、单选题（ 10 题/10 分）1、a 2、a 3、c 4、a 5、c6、a 7、b 8、d 9、a 10、d二、多选题（ 40 题/40 分）1、a c

43、 d 2、b c e 3、a c 4、a d e 5、b c d e6、a b d e 7、a b c e 8、a b d e 9、a b c d 10、a b c d 11、a b c d 12、a b c d 13、a b c d 14、a b d e 15、c d e 16、a b d 17、a d 18、a b c d 19、a b c d 20、a b c 21、a d e f 22、b c d e 23、a b c 24、c d e f 25、a c d 26、b d e 27、a b c 28、a b c e 29、b c e 30、a c e 31、a b e f 32、b d

44、 f33、a c d 34、a c e 35、a b c d e 36、a b c d37、a b d e 38、a b c 39、a c 30、c d e三、判断题（ 10 题/10 分）1、 2、 3、 4、 5、6、 7、 8、 9、 10、四、简答题（ 5 题/20 分）1、答：合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关 系内容三个要素。合同法律关系主体是参加合同法律关系，享有相应权利、承担 相应义务的当事人，可以是自然人、法人、其他组织；合同法律关系客体是指合 同法律关系主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象，主要包括物、行为、 智力成果；合同法律关系内容是指

45、合同约定和法律规定的权利和义务。 2、答：承担违约责任的方式主要有：继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支 付违约金、定金罚则3、 答：合同争议的解决方式有和解、调解、仲裁和诉讼四种。其中和解和调解 的结果没有强制执行的法律效力，要靠当事人的自觉履行，4、 答：有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员；有组织编 制招标文件的能力；有审查投标单位资质的能力；有组织开标、评标、定标 的能力。5、 答：按照优先支配地位次序，组成合同的文件有：合同协议书及附件； 中标通知书投标书及投标书附录；合同专用条款及数据表；合同通用条款； 技术规范；图纸；标价的工程量清单；投标书附表；构成合同的其他 文件

46、。五、综合分析题（2 题/20 分）1、答：（一）这是非承包方原因造成的，故监理工程师应批准工期补偿和费 用补偿。（2） 由于异常恶劣气候造成的 6 天停工是承包方不可预见的，应签证 给予工期补偿 6 天，而不应给予费用补偿。对于低于雨季正常雨量造成的 4 天停 工是承包方应该预见的，故不应签证给予工期补偿和费用补偿。（3） 这是承包方自身原因造成的，故不应给予工期补偿和费用补偿。2、答：（一）按照合同文件的解释顺序，协议条款与招标文件在内容上有矛 盾时，应以协议条款为准。故监理的工期目标为 581 天。合同规定业主提供 7 套图纸，施工单位再要 3 套图纸，超出合同规定，故增 加的图纸费用应

47、由施工单位支付。（二）在基槽开挖土方后，在四周设置围栏，按合同文件规定是施工单 位的责任。未设围栏而发生人员摔伤事故，所发生的医疗费用应由施工单位支付。夜间施工已经业主同意，并办理了有关手续后应由业主承担有关费用。 合同管理试题 3一、单项选择题：（每题 1 分，共 10 分）1、fidic 条款中对合同拥有解释权的是（ ）。a、承包商 b、业主 c、第三方 d、监理2、世行贷款公路项目主要采用（ ）a、单价合同 b、总价合同c、成本加酬金合同 d、设计施工总承包合同3、承包人独自参与的保险，按 fidic 条件应该是（ ）。a、人身伤亡险 b、承包人装备险c、工程一切险 d、第三方责任险4、

48、业主在得到承包人动员预付款保函后，支付动员预付款的最长时间不得超过 （ ）。a、14 天 b、7 天 c、21 天 d、28 天5、赔偿损失，作为违约责任的方式之一，是指违约方不履行合同或不完全履行 合同时依法或根据合同的规定赔偿对方当事人所受损失的责任。从性质上讲，违 约赔偿损失实际上是（ ）。a、对违约方的一种惩罚 b、对守约方的一种补偿c、对违约方履约的一种要求 d、对违约方的一种经济制裁6、工程项目不允许采取的招标方式是（ ）a、公开招标 b、邀请招标 c、议标 d、竞争性招标7、工程变更令由（ ）下达。a、业主 b、工程师 c、现场监理 d、上级主管部门8、 合同法规定，建设工程合同

49、中没有规定的，适用（ ）的有关规定。 a、委托合同 b、技术合同 c、承揽合同 d、买卖合同9、 颁发有关整个工程的移交证书之后（ ）天之内，承包人应向工程师呈交 一份竣工报表。a、84 天 b、65 天 c、56 天 d、21 天10、建设工程合同是一种（ ）。a、双务合同 b、有偿合同 c、诺成合同 d、要物合同二、多项选择；（每题 1 分，共计 40 分）1、要约邀请的主要形式有（ ）a、商品价目表 b、招标公告 c、投标书 d、广告2、合同成立的要件主要有（ ）a、存在双方的订约主体 b、必须具有双方当事人c、当事人对合同内容协商一致 d、应具备要约邀请和承诺阶段 3、合同的书面形式主

50、要有（ ）a、电报 b、电话 c、电传 d、电子邮件4、同时抗辩权制度具有的作用（ ）。a、 贯彻公平、平等原则，平衡合同当事人间利益b、 促进合同履行，维护交易秩序c、 贯彻诚实信用原则，增进双方协作d、 维护社会经济秩序5、合同终止的原因主要是（ ）a、合同解除 b、合同变更 c、债务相互抵销d、债权人免除债务6、同时抗辩权适用的合同有（ ）a、居间合同 b、买卖合同 c、承揽合同 d、租赁合同7、合同解除与合同无效的区别主要在于（ ）a、标的不同 b、原因不同 c、效力不同d、主体、途径不同8、在（ ）情况下可以提存。a、债权人无正当理由拒绝受领 b、债权人下落不明c、债务人下落不明 d

51、、债权人死亡而未确定继承人 9、违约责任的种类主要为（ ）a、主要责任和次要责任 b、过错责任和无过错责任c、单独责任和共同责任 d、单方责任和混合责任10、合同解释应遵循的原则为（ ）a、主次原则 b、整体解释原则c、历史解释原则 d、参照惯例原则11、合同争议解决的方式主要有（ ）a、和解 b、仲载 c、调解 d、起诉12、承揽合同的定作人主要义务是（ ）a、提供材料的义务 b、协助的义务c、支付报酬的义务 d、受领承揽人完成的工作成果的义务 13、建设工程合同的类型有（ ）a、协议合同 b、总包合同 c、分包合同 d、主从合同 14、公路工程建设中的招标形式主要有（ ）a、议标 b、设计

52、招标 c、监理招标 d、施工招标15、招标投标法遵循的主要原则是（ ）a、公开 b、公平 c、自由竞争 d、诚实信用16、招标投标法规定招标人应具备的条件为（ ）a、法人 b、自然人 c、其他组织 d、法人代表17、投标文件通常可分为（ ）a、要约文件 b、商务文件 c、技术文件 d、价格文件18、（ ）有权提出工程变更a、工商管理机关 b、业主 c、监理 d、承包人19、施工合同的担保合同属于（ ）a、从合同 b、主合同 c、分包合同 d、有偿合同20、下列机构可以作为合同的担保人的是（ ）a、政府机构 b、社会团体 c、保险公司 d、银行21、在采取建设项目总承包时，业主一般仅与（ ）发生

53、直接关系。a、总承包单位 b、总承包单位各职能部门c、专业承包单位 d、项目经理22、公路工程施工合同的发包人是指（ ）a、 取得建设项目总承包资格的总承包单位b、 监理单位 c、建设单位 d、承包单位23、公路工程施工合同中的工程师是指（ ）a、 监理单位委派的总监理工程师b、 发包方的总工程师c、 发包人指定的履行合同的负责人d、 承包方的总工程师24、公路工程施工合同文件主要有（ ）组成a、中标通知书 b、协议书c、通用条件 d、专用条件25、建设工程施工合同文本其有三个附件，下列（ ）不是施工合同的附件。 a、承包人承揽工程项目一览表 b、合同协议书c、工程质量保修书 d、合同专用条件

54、26、按计价方式的不同，公路工程施工合同可划分为（ ）。a、总价合同 b、单价合同 c、成本加酬金合同 d、总包合同27、在工程建设过程中，因（ ）造成工期延误，经工程师确认，工期可以顺 延。a、 业主不能按合同的约定提出开工条件b、 一国内非承包人原因停水，停电、停气造成停工累计超过 8 小时c、 承包人设备损坏d、 不可抗力28、公路工程施工合同解除的条件有（ ）。a、 因不可抗力使合同无法履行b、 承包人将工程分部转包c、 业主不按约定支付工程款使合同无法履行d、 合同当事人协商一致29、我国担保法规定担保的方式主要有（ ）a、定金 b、抵押 c、质押 d、保证30、下列合同与施工合同具有主从关系的是（ ）a、勘测设计合同 b、施工保险合同c、监理服务合同 d、履约担保合同31、根据 fi