专升本自考：建筑工程规定合同条款复习资料

1、建筑工程合同（含 FIDIC ）条款复习资料一、单项选择题1、 合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（C ）关系。A 、债权人与债务人B 、代理人与被代理人C 、权利与义务 D 、法人与自然人2、 施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（A ）赔偿。A 、施工企业 B 、施工企业的法定代表人C 、施工企业的项目经理D 、具体的施工人员3. 在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是（D ）A. 代理与被代理关系B 雇佣与被雇佣关系C 委托与被委托关系D 监理与被监理关系4. 依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应

2、向工程师递交（ A ）A.索赔意向通知B.现场同期记录C.索赔报告D.索赔证据5、下列财产中，（A ）不得抵押。A、土地所有权 B 土地使用权C、房屋D、交通运输工具6、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（B）家。A、2、B、3C、5D、77.下列关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中，说法正确的是（D ）A. 工期不顺延，业主承担与工程有关的损失B .工期不顺延，承包商承担与工程有关的损失C.工期顺延，损失按一定比例由双方共同分担D 工期顺延，各自的损失各自承担，工程的损失由业主承担8 被工程师要求暂停施工的工程，承包人要求复工时，应书面向工程师提岀复工要求，工程师应当（B ）A. 立即给

3、予答复B .在24小时内给予答复 C .在48小时内给予答复 D .提出处理意见9. 根据建设工程施工合同文本中相关条款，关于延期开工，下列表述正确的是（D ）A .承包人不能按时开工，应不迟于协议书约定的开工日期前5天向工程师提出申请B. 工程师在接到延期开工申请后48天内应以书面方式答复承包人C .承包人的延期开工申请得到同意后，可延期开工，但工期不能顺延D .承包人未在规定时间内提岀延期开工要求，工期不予顺延10、合同争议的解决顺序为（ A ）、调解一和解一仲裁一诉讼、调解一和解一诉讼一仲裁B ）的选择。、监理人员数量 D、设备A、和解一调解一仲裁一诉讼BC、和解一调解一诉讼一仲裁D11

4、、监理招标主要是对监理单位（A、报价 B 、能力 C12、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（B ）A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、义务工作13 . FIDIC合同条件在传统上主要适用于（B ）A.国内工程施工 B .国际工程施工C .国际和国内询价采购 D .有限国际招标14 .在FIDIC合同条件下，有权将部分工程项目的施工任务发包给指定分包商的是（C ）A.总包单位 B .承包商 C .雇主 D .设计单位15、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（C ）o实用大全A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施

5、工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验16、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发岀解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（D ）A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%17. 签订保证合同的当事人应该是A.债权人与债务人B.保证人与被保证人C 债权

6、人与保证人D .保证人与债务人18. 在解决建设工程施工合同争议的四种方式中，实行一裁终审制的是（C ）A.和解B 调解 C仲裁D 诉讼19建筑工程合同信息管理具有的特点不包括（A ）A.准确性B .综合性 C .时效性D .复杂性20. 甲开发商与乙承包商签订了一份施工承包合同，该合同关系的构成要素不包括（C ）A .主体 B .客体C .时间 D .内容21、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（ C ）的日历天数计算。A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D 、合同约定的开

7、工日起按招标文件中要求22、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（B ）A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期C、停工责任在承包人，因为工程师不及时做岀答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延23.合同关系的内容是指(B)A物 B 债权人的权利和债务人的义务C行为D 债权人和债务人24.下列原则中，不属于合同法规定的基本原则的是(A)A等价有偿原则B诚实信用原则C .自愿原则D 合法原则25.根据合同法，下列

8、合同成立的是(C)A要约通知到达受要约人B要约通知发岀C .承诺通知到达要约人D承诺通知发岀26、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（B ）A、拒付货款并索赔B 、按照订购数量及时付款C 、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付27、FIDIC施工合同条件的“缺陷通知期”，是指（ A ）A、工程保修期B、承包商的施工期C、工程师在施工过程中发岀改正质量缺陷通知的时限D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间28 下列关于合同成立地点的说法中不正确的是A 双方当事人签字盖章地为合同成立地B 采用数据电文的收件人

9、主营业地为合同成立地C 债务人的经常居住地为合同成立地D口头协议的承诺生效地为合同成立地29. 因重大误解订立的合同，当事人一方有权（A ）A 请求人民法院撤销B 请求人民法院确认无效C 解除合同D变更合同30、 乙欠甲50万元钱长期未还，而乙享有对丙的60万元到期债权，却未尽力追讨，此时，甲可以行使 （C ）A.债务权 B 撤销权C 代位权D 抗辩权31、 由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提岀索赔。承包商（C ）A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工

10、程师提交索赔报告32、 施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提岀的索赔属于应（D ）A、由承包商承担的风险责任B、给予费用补偿并顺延工期C、给予费用补偿但不顺延工期D、给予工期顺延但不给费用补偿33. 具备联机无负荷试车条件的设备安装工程，组织试车的应该是（A ）A.发包人 B .承包人 C .工程师D34 下列关于合同文件的表述中，不正确的是A 专用条款的内容比通用条款的解释更明确、具体C 合同文件之间应能互相解释、互为说明35、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（ BA行政法律关系 B民事权利义务关系36、在工程建设监理活动中，监理单位是（

11、 B ）设备供应商（D ）B 合同文件中专用条款的解释优于通用条款D专用条款与通用条款是相对立的）C刑事法律关系D经济侵权关系A业主的代理人 B业主的委托人 C 施工合同的当事人D 绝对独立的第三人37. 在执行监理业务时，监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任是代表A 社会公众B 建设行政主管部门C 建设单位 D 工程质量监督站38. 监理委托合同中，属于委托人权利有A .生产工艺设计认定权B .选择工程分包单位的认可权C .施工质量的检验权D .工程建设有关协作单位协调主持权39在某施工合同履行中由于监理工程师指令错误给施工单位造成了5万元损失，该向施工单位赔偿损失的是（D

12、）A 监理工程师B 监理单位 C 项目经理 D建设单位40. FIDIC施工合同条件下，工程变更的范围不包括A工程任何部分标高、位置和尺寸的改变B 因施工需要，施工机械日常检修时间变更C.合同甲工程量改变D.工作质量和其他特性的变更41、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（B ）A主合同从合同 C独立合同D无条件地必须履行的合同42、仲裁庭作岀裁决后，合同当事人应当（A ）C 可向人民法院起诉D向合同管理机关申诉A按裁决自觉执行B 不服裁决可向上级仲裁机构申请复议43. 一般保证的保证人来约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（C ）A , 3个月 B . 6个月 C .

13、 12个月 D . 24个月44. 对于损失大、概率小的风险，可通过保险或合同条款将责任转移，这一风险对策称为A风险回避 B风险控制C 风险保留D 风险转移45. 监理招标的宗旨是指对监理单位（ A ）的选择。A能力B报价C信誉 D经济实力46. 仲裁裁决的作岀应当依据（B ）D 仲裁委员会主任的意见A 全体仲裁员的意见B 多数仲裁员的意见C 首席仲裁员的意见47. 在确定工程变更价款时，如果合同中没有类似或适用的价格，此变更价格（C ）A 由业主提岀，工程师批准执行B由工程师提岀，业主批准执行C. 由承包商提岀，工程师批准执行D 由承包商提岀，业主批准执行48、中标的承包商将由（B ）决定。

14、A评标委员会B 业主 C 上级行政主管部门D 监理工程师49、设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（ A ）组织试车。A建设单位 B设计单位 C 施工单位 D设备供应单位50. 在FIDIC合同条件中，由于公共当局引起的延误，承包商可获得补偿包括（A ）A 工期B费用 c 工期和费用 D工期、费用和利润51 在施工合同中，承担因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款的是（D ）A 承包人 B 工程师与发包人共同C 工程师 D 发包人52、业主在（B ）合同中承担的风险最小。A可调总价 B不可调总价 C单价D成本加酬金53、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指（ C ）oA只限

15、承包商向业主索赔B业主无权向承包商索赔C业主与承包商之间的双向索赔D不包括承包商与分包商之间的索赔54、 在FIDIC合同条件下，有权将工程的部分项目的实施发包给指定的分包商的是（A ）A .雇主 B .承包商 C .分包商D.设计单位55. 建设单位甲就拟建的新办公楼与设计单位乙签订了一份工程设计合同，该合同关系的内容是指A. 拟建办公楼 B .甲单位和乙单位C .甲单位与乙单位签订合同的行为D .甲单位的权利和乙单位的义务56、 当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以（A ）为准。A.招标文件中的规定B、现场考察时招标单位的口头解释C、招标单位在会议上的

16、口头解答D、发给每个投标人的书面质疑解答文件57、 由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于（B ） oA、正常工作 B、附加工作 C、额外工作 D、意外工作58、 要式合同必须采用（D ）A. 口头形式 B 法律规定的形式C口头或书面形式D 书面形式59根据我国合同法的规定，以下关于合同的表述不正确的是（B ）A.合同是当事人意思表示一致的协议B 合同的签订也可以经由当事人一方完成C.合同的当事人具有平等的民事主体资格D 合同是各种主体之间民事权利义务关系的协议60. 合同当事人一方将合同权利、义务全部或部分地转让给第三人，称为A.合同变更B .合同生效C.合同转让D .

17、合同无效61、下列各项中，（）不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。A、建设用地征用完毕，施工图纸完成、概算已经批准，建设项目已正式列入计划C招标文件已经编制好、建设资金、建材、设备来源已经落实62、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括A、提供的投标担保有瑕疵、货物包装方式不符合招标文件的要求C、个别地方存在漏项、明显不符合技术规格要求63.合同的保全发生在A.合同未生效时合同生效期间C 合同被判定为无效后合同被撤销后64.根据合同法规定,撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到其消失的行使期限是65、A. l年内 B.2年内 C . 3年内 D . 4年内与邀请招标相比，公开招标

18、的最大优点是（）A、节省招标费用、招标时间短C 、减小合同履行过程中承包不违约的风险D 、竞争激烈66、施工合同通用条款规定,当施工合同文件中岀现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸B、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款C、中标通知书、投标书、协议书、图纸、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸67下列表述中，不属于无效合同的是A. 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B 损害社会公共利益C.以合法形式掩盖非法目的乘人之危订立的合同68. 建设工程竣工验收应具备的条件不包括A.完整的施工管理资料完整的施工技术人员资质证件C.施工单位签

19、署的工程质量保修书.主要建筑材料的进场试验报告由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由69、施工合同中，承包人按照工程师提岀的施工进度计划修改建议进行了修改,承担。、发包人B、承包人C 、工程师D、发包人与承包人共同70、FIDIC施工合同条件规定，用从（）之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。A开工日起至颁布发接收证书、开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工C颁发接收证书日起至颁发履约证书D 、接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书71. 按照建筑工程施工合同的规定，工程预付款的比例是（C ）A.安装工程一般不超过合同价的10%B建筑工程一般不超过合同价的

20、10%C.建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的30% D .安装工程一般不超过当年安装工程工作量的30%72 工程师可以对已经验收的隐蔽工程提岀重新检验的要求，若重新检验发现工程质量不合格时，则应（A ）A.由承包人承担其全部费用，工期不予以顺延B .由发包人承担其全部费用，工期不予以顺延C.由承包人承担其全部费用，工期应予以顺延D .由承包人和发包人共同承担其全部费用，工期应予以顺延73、在工程施工中由于（B ）原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。实用大全A、不可抗力 B、承包方的设备损坏C、设计变更 D、工程量变化74、委托任务并负责支付报酬的一方称（B ）。A承包人 B 发包人

21、 C出资人 D出工人75. 依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失的承担方是（A ）A .发包人B.承包人C .设备供应人D.发包人和承包人76勘察、设计合同示范文本因内容的不同各有两个版本，分别适用于不同的委托任务。下列选项中错误的是（B ）A . GF-2000-0203版本适用于岩土工程、水文地质（含凿井）、工程测量和工程物探B . GF-2000-0210版本适用于岩土工程设计、治理和监测C . GF-2000-0209版本适用于民用建设工程的设计D . GF-2000-0210版本适用于专业建设工程的设计77、受招标

22、人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（ C ）A建设单位B施工单位C招标代理D设计单位78、监理招标主要是对监理单位（ B ）的选择。A报价 B 能力 C人员数量D设备79. 由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于（B ）A .正常工作B .附加工作 C .额外工作 D .意外工作80. FIDIC（1999年版）合同条件中，适用于建设项目规模大、复杂程度高、雇主提供设计的项目的合同条件是（A ）A 新红皮书B 新黄皮书C 银皮书 D 绿皮书81、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（ C ）A固定价格合同B可调整价格合同C固定价格加酬金合同D成本加酬金合同82、 在进

23、度控制中，（B ）不属工程师的任务。A督促承包人完成工程扫尾工作B 向有关部门递交竣工申请C协调竣工验收中的各方关系D参加竣工验收83. 依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交（B ）A .现场同期记录B .索赔意向通知C .索赔报告D .索赔证据84. 依据国内工程变更价款确定的一般原则，下列说法中错误的有（C ）A 合同中已有适用于变更工程的价格，按该价格变更合同价款B合同中只有类似于变更工程的价格，可参照类似价格变更合同价款C 承包人在变更确认后的14天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该项变更不涉及合同价款的变更D 由发包人提出变更价格，经工程师确认

24、后执行85、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内，采购方应（B ）A拒付货款并索赔B 按照订购数量及时付款C按照实际交货数量及时付款D待供货方补足数量后再付86、工程分包的说法错误的为（A ）A是违法的 B是从工程承包人承担C是允许的 D 非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包87. 可以为施工承包商提供履约担保的单位是（C ）A .建设行政管理机关B .监理协会C .企业法人D .学校88下列有关和解的描述中，错误的是（B ）A .和解是双方在自愿、友好互谅的基础上进行的B .和解有第三方的介入，有利于合同争议的解决C 和解的

25、方式和程序十分灵活D和解解决争议节省开支和时间89、 FIDIC施工合同条件的“缺陷通知期”是指（A ）A工程保修期B承包商的施工期C工程师在施工过程中发岀改正质量缺陷通知D工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间90、自中标通知书发岀（C ）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。A 15天 B 21 天 C 30 天 D 35 天91. 工程价款控制程序分为三个阶段，下列说法错误的是A 约定预付款方式属于准备阶段BC 承包人提岀已完工程量报告属于施工阶段92. 合同关系的内容是指A 物 B 债权人的权利和债务人的义务93、保证方式没有约定或约定不明确的，按（A保证 B 、连带

26、保证C、违约94、当事人采用合同书形式订立的，自（A双方当事人制作合同书时BC双方当事人签字或盖章时DCA ）承担担保责任。D、合同C ）合同成立。、双方当事人表示受合同的约束时、双方当事人达成一致意见时（B ）工程师确认己完工程量，签发付款凭证属于竣工验收阶段D 工程师批准竣工结算报告属于竣工验收阶段（B ）行为 D 债权人和债务人95 接受要约的承诺人要使发岀的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在A 要约到达受要约人之前到达要约人B 承诺通知到达要约人之前到达要约人C 承诺通知发岀之前到达要约人D 承诺通知到达要约人之后到达要约人96依据合同法，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是

27、（C ）A 实际履行和损害赔偿可以同时使用B违约金和定金不能同时选用C 违约金是承担违约责任的必备形式D违约金和损害赔偿可以同时使用97、确定中标人后（B ）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。A 15 天 B 、21 天 C 、30 天 D、35 天98、下列说法不正确的是（ C ）oA招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类。B只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式。C建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员,但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动。D、公开招标中，

28、评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高。99 根据我国合同法的规定，当事人订立合同必经的程序是（B ）A .招标与投标 B .要约与承诺 C .讨价还价 D .岀价与承揽100施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则（A ）A. 发包人承担全部费用，工期相应顺延B 发包人承担全部费用，工期不予顺延:C.承包人承担全部费用，工期不予顺延D .承包人承担全部费用，工期相应顺延101、监理招标主要是对监理单位（ B ）的选择。A、报价B 、能力 C 、监理人员数量D 、设备102、由于承包商的原因导致监

29、理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（B ）。A、正常工作 B 、附加工作 C、额外工作 D 、意外工作103. 按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提岀修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为（B ）B .工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示（C ）B .承包人应妥善做好已完工程的保护和移交工作已经订货的材料、设备不能退还的货款由发包人承担A 工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任C .工程师未确认，承包人应修改进度计划D104. 在对施工合同解

30、除后的善后处理中，错误的是A 有过错的一方应赔偿因合同解除给对方造成的损失C 原合同中有关结算、清理的条款失效D105、 合同双方约定的合同工期的说法，正确的一项是（D ）A包括开工日期B 、包括竣工日期C 、包括合同工期的总日历天数D合同工期是按总日历天数计算的，不包括法定节假日在内的承包天数106、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（C ）oA、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D

31、、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验107、在进度控制中，（B ）不属工程师的任务。A、督促承包人完成工程扫尾工作B、向有关部门递交竣工申请C 、协调竣工验收中的各方关系D、参加竣工验收108、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（ C ）A、固定价格合同B、可调整价格合同C、固定价格加酬金合同D 、成本加酬金合同109、 建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是（C ）A 按委托人认为受到的损失计算赔偿B扣除合同约定的全部监理酬金C 赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额D 应当双倍返还定金110、 某工程设计合同，双方约定设计

32、费为10万元，定金为2万元。当设计人完成设计工作30%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人（B ）A . 1万元 B . 3万元 C . 5万元 D . 7万元111、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（B ）A、拒付货款并索赔B 、按照订购数量及时付款C 、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付112、FIDIC施工合同条件的“缺陷通知期”，是指（ A ）oA、工程保修期B 、工程施工期C、工程装修期 D、工程停工期113、 如果投标截止日期前第 28天后，由于法律、法令和决策变化引

33、起承包商实际投入成本的增加，应由（A ）给予补偿。A、业主 B 、承包商 C、工程师 D 、特殊分包商114. FIDIC（1999年版）合同条件中，适用于投资规模相对较小的民用和土木工程项目的合同条件是（D ）A新红皮书 B 新黄皮书C银皮书D 绿皮书115.索赔按照处理的方式可分为(D)A工期索赔和费用索赔B.工程延误索赔和工程变更索赔C合同内索赔和合同外索赔D单项索赔和综合索赔116 在工程变更的分类控制中，一般由监理工程师初审，总监理工程师批准后实施的是（C ）A .计划变更B .重大变更 C .重要变更 D .一般变更117.担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为（C ）A .债务

34、人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务B.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务C .保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务D.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务118 合同当事人之间岀现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交（B ）A 合同公证书 B 仲裁协议书C 履约保函D.合同担保书119.下列不属于建筑工程合同信息管理特有特点的是（B ）A .时效性B .科学性C.综合性D.复杂性120.合同法律关系的构成要素不包括(C)A .主体B.客体C时间D.内容121.下列合同不属于双务

35、合同的是(C)A.买卖合同B .租赁合同C.赠与合同D.建设工程合同122.依据合同法的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是(B)A .传真B.登记C.电子邮件D.信件123、工程分包的说法错误的为（ A ）oA、是违法的 B、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为C是允许的 D、非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包124、 施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提岀的索赔属于应（D ）A、由承包商承担的风险责任B、给予费用补偿并顺延工期C、给予费用补偿但不顺延工期D、给予工期顺延但不给费用补偿125.按照合同法的规定，下列行为

36、不属于要约邀请的是(C)A .价目表的寄送B.招标公告 C .递送投标书D无价格的商业广告126.根据我国合同法的规定，当事人订立合同必经的程序是(B)A.招标与投标B要约与承诺C .讨价还价D岀价与承揽127.合同的转让不包括(D)A 合同权利的转让 B 合同义务的转移C 合同权利义务的概括转让D 合同权利义务内容的改变128、监理合同规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻以或延误，以致增加工作量时，应是为（B ）A额外服务 B 附加服务 C 延长服务 D 非监理服务二、多项选择题1必须进行招标的项目包括（ CDE ）。A私人投资的高级别墅B 、外国老板投资的基础设施的项目C、大型基础设

37、施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目D、 全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目E 、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目2. 某工程施工中由于业主提岀设计变更，导致工程量增加和工期延误，则承包商可索赔的费用包括（ABCDE ）A.人工费 B 材料费 C 机械费 D 管理费 E 利润3. 工程实际进度与进度计划不符时，承包人应当按照工程师的要求提岀改进措施（AB ）。A、需经工程师确认后才能执行B、因承包人自身的原因造成工程实际进度与经确认的进度计划不符的，所有后果都由承包商自行承担C、 因承包人自身原因造成的，工程师只对改进措施的效果负责D 、采用改进措施后，必须顺

38、延工期E改进措施后，进度仍然不符的，工程师可以要求承包人修改进度计划，并经工程师确认，这种确认是工程师对工程延期的批准4. 建设工程施工合同按合同的计价方式可划分为（BDE ）A.专业承包合同B 可调整价格合同C 分包合同D 成本加酬金合同E固定价格合同5. 建设工程施工合同由哪三部分组成？（ ABC ）A.协议书 B 通用条款 C 专用条款D 工程质量保证书E 承包人承揽工程项目一览表6. 施工合同文件中的说法中，正确的有（ BDE ）A、当合同文件中出现不一致时，必须重新制定合同条款B、在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容C、变更的协议或文件，效力与其他合同

39、文件等同D、签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件E、当合同文件岀现含糊不清或者当事人有不同理解时，应按照合同争议的解决方式处理7下列关于不可抗力的描述中，正确的是（AD ）A 因不可抗力不能履行合同的，可以部分或全部免除责任B 一般天气的变化是可以算作不可抗力C 因当事人迟延履行后发生不可抗力的，也可以免除责任D 当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方E 当事人不能预见的客观情况可以算作不可抗力8、 按照FIDIC合同条款的规定，以下关于保留金的说法，正确的是（ABC ）A 保留金是业主按照合同约定从承包商应得的工程进度款中扣减的一笔金额，作为约束承包商严格履约合同义

40、务的措施之一B 保留金分两次返还，第二次是在保修期满颁发履约证书后将剩余保留金返还C 当承包商严重违约而合同不能继续履行时，业主可利用保留金补偿损失D 履约保函和保留金的约束期均是承包商负有施工义务的责任期限E 保留金累计扣留的最高限额为合同价款的10 %9、 FIDIC合同中指定分包商与一般分包商的差异主要表现为（ABCDE ）A、选择分包单位的权利不同B 、分包合同的工作内容不同C 、工程款的支付开支项目不同D、业主对分包商利益的保护不同E 、承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同10、索赔按目的划分包括（CE ）A、综合索赔B、单项索赔C、工期索赔D 、合同内索赔 E、费用索赔实用大全

41、(ACE )11 关于工程分包，下列表述正确的是A 建筑工程主体结构工程不允许分包B 提倡对建筑工程实行总承包，条件许可时可将工程肢解发包C 总承包单位按总承包合同应对建设单位负责D 分包单位可将承包工程的部分分包给具有相应资质条件的单位E 禁止分包单位将其承包的工程再分包12. 按索赔目标分类，索赔可以分为：（DE ）A.合同内索赔 B.单项索赔C.工程变更索赔 D.费用索赔 E.工期索赔13. 在施工合同中，不论何种形式的仲裁协议，都应包括：（BCE ）A.仲裁申请书 B.请求仲裁的意思表示C. 仲裁事项 D.选定的仲裁员E.选定的仲裁委员会14. 建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监

42、理工作的情况包括（AE ）。A. 因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作B. 由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长C.原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担D. 应委托人要求监理单位提岀更改服务内容建议后增加的工作内容E. 不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事件影响消失后恢复监理服务前的准备工作15、按照施工合同文本规定，在施工中由于 （BDE ）造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。A.承包人未能及时调配施工机械B.发生不可抗力C. 雨季天数增多D.工程量变化和设计变更E. 一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时16依据合

43、同的分类，下列合同中的归类正确的是（BCD ）A 运输合同为无偿合同B 工程施工合同为双务合同C 寄存合同为实践合同D 勘察设计合同为要式合同E 赠与合同为有偿合同17.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应承担的违约责任包括（ABE ）A 合同继续履行 B 采取补救措施C支付双倍违约金D返还财产恢复原状E 赔偿损失18按照设计合同示范文本的规定，在设计合同的履行中， 发包人要求终止或解除合同，其后果责任包括（BCE ）A 设计人未开始设计工作的，退还发包人已付的定金B 设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金C .设计工作不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费D .

44、设计工作超过一半时，按实际完成的工作量支付设计费E 设计工作超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费19履行合同的担保方式包括（ABCD ）A .保证 B .留置 C .抵押 D .定金 E .违约金20、索赔按目的划分包括（CE ）。A.综合索赔B.单项索赔C.工期索赔D.合同内索赔E.费用索赔21、在施工合同中，（ABCDE ）等工作应由发包人完成。A. 土地征用和拆迁B.临时用地、占道申报批准手续C.提供工程地质报告(ABDE)D 仲裁机构调解E行政主管部门调解E.提供相应的工程进度计划及进度统计报表（ACE ）无偿合同E 有名合同D.保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物22目前建

45、设工程施工合同争议的调解主要有A 人民法院调解 B 民间调解 C 诉讼调解23. 在合同的不同分类中，建设工程合同属于A 双务合同B 单务合同C 有偿合同 DA.工程本身的损害B.发包人人员伤亡C.造成承包人设备、机械的损坏及停工D.所需清理修复工作E.承包人人员伤亡30依照建设工程委托监理合同标准条件的规定，监理人在委托人委托的工程范围内，享有的权利包括(ADE)A .选择工程总承包人的建议权B .工程规模的认定权C .工程设计变更的审批权D .工程进度的检查、监督E.施工有关单位协调的主持权31承包商提出工程变更的原因和目的很多，主要分为两个方面的是(AD )A 对原设计图纸提出的设计变更

46、B对原工程费用提出的费用变更C 对原工程进度提岀的工期变更D .对原施工组织设计或施工方案提岀的施工措施变更E .对原工程计划提岀的计划变更32、施工合同按照计价方式的不同可以分为(CDE )等。A.总承包合同B.分别承包合同C.固定价格合同D.可调价格合同 E.成本加酬金合同33、在竣工验收和竣工结算中，承包人应当(ADE )A.申请验收 B.组织验收C.提岀修改意见D.递交竣工结算报告E.移交工程34. 合同法的基本原则有(ABCD )A 合同自愿原则 B 合法原则诚实信用原则鼓励交易原则E 减少无效合同原则35、被宣布为废标的投标书包括（ABDE )24、 对于发包人供应的材料设备，（A

47、BDE ）等工作应当由发包人承担。A.到货后，通知清点B.参加清点C.清点后负责保管D.支付保管费用E.如果质量与约定不符，运岀施工场地并重新采购25、 招标人具备自行招标的能力表现为（BCE ）。A.必须是法人组织 B.有编制招标文件的能力C.有审查投标人资质的能力D.招标人的资格经主管部门批准E.有组织评标定标的能力(ADE )26下列情况中，属于效力待定合同的是A 无处分权人处分他人财产的合同B 以胁迫手段订立的合同C 因重大误解订立的合同D.限制民事行为能力人订立的合同E无权代理人订立的合同27. 建设工程施工合同按合同所包括的工程或工作范围可划分为（ABD ）A.施工总承包合同B .

48、装饰工程施工承包合同C .分包合同 D .建筑安装工程施工承包合同E .专业承包合同28、 建设工程施工合同的当事人包括（BD ）。A.建设行政主管部门B.建设单位 C.监理单位D.施工单位E.材料供应商（CE）发生的费用由承包人承担29、施工合同文本规定，对于在施工中发生不可抗力,加盖法人或委托授权人印鉴的标书E投标人不参加开标会议的标书A投标书未按招标文件中规定封标B 逾期送达的标书D未按招标文件的内容好要求编写、内容不全或字迹无法辨认的标书36、必须进行招标的项目包括（CDE ）A私人投资的高级别墅 B外国老板投资的基础设施的项目C大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项

49、目D全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目E使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目37、 建设工程施工合同按合同的计价方式可划分为（ABCD ）A 固定价格合同B 可调整价格合同 C 单价合同 D 成本加酬金合同E 专业承包合同38、不符合建设工程委托监理合同特征的有（ CE ）A 监理合同可以是个人B 监理合同的订立必须符合工程建设程序C 监理合同的订立不需符合工程建设程序实用大全D 委托监理合同标的是服务E 委托监理合同的标的物是产生新的物质39、 建设工程施工索赔按索赔目的可分为（DE ）A单项索赔 B 总索赔 C 明示索赔 D 工期索赔 E 费用索赔40、合同法律关系的构成要素

50、有 （ABC）A、主体 B 、内容 C、客体 D 、权利 E 、义务41、 被宣布为废标的投标书包括（ABDE）OA、投标书未按招标文件中规定封记B 、逾期送达的标书C 、加盖法人或委托授权人印鉴的标书D、未按招标文件的内容和要求编写、内容不全或字迹无法辨认的标书E 、投标人不参加开标会议的标书42、不符合建设工程委托监理合同特征的有（ CE ）oA、监理合同可以是个人B 、监理合同的订立必须符合工程建设程序C、监理合同的订立不需符合工程建设程序D、委托监理合同的标的是服务E、委托监理合同的标的物是产生新的物质43、施工合同文件中的说法中，正确的有（ BDE ）oA、当合同文件中出现不一致时，

51、必须重新制定合同条款B、在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容C、 变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同D 、签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件E、当合同文件岀现含糊不清或者当事人有不同理解时，应按照合同争议的解决方式处理44、 建筑工程施工索赔按索赔目的可分为（DE ）A单项索赔 B、总索赔C、明示索赔 D、工期索赔 E、费用索赔三、名词解释题1、建设工程监理指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位委托，承担某项管理工作，并代表建设单位对承建单位的建设行为进行监控的 专业化服务活动。2、工程承发包由甲方把建筑安装工程任务委托给乙方、且双方在平

52、等互利的基础上签订工程合同、明确各自的经济责任、权利和义务、以保 证工程任务在合同造价内按质按量的全面完成3、建筑市场指建筑产品承发包交易活动为主要市场、一般称作建设市场或建筑工程市场4. 不安抗辩权指当事人互负债务，有先后履行顺序的，先履行的一方有确切证据证明后履行方有丧失或可能丧失履行能力，在对方没有履行 或没有提供担保前，有权终止合同履行的权利。5 .建设工程施工合同即建筑安装工程承包合同，是发包人与承包人之间完成商定的建设工程项目，确定双方权利和义务的协议。6、建设工程招投是指招标人（或发包人）将拟建工程对外发布信息、吸引有承包能力的单位参与竞争、按照法定程序优选承包单位的法律活动7、多方案报价法禾U用工程说明书或合同交款不够明确之处、以争取达到修改工程说明书和合同为目的的一种报价方法9 索赔事件又称干扰事件，指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的事件。10 施工措施变更指在施工过程中承包方因为工程地质条件变化，施工环境或施工条件的改变等因素影响，向工程师和业主提岀改变原施工措施 方案的过程。11、一次裁决原则裁决作岀后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的，仲裁委员会或人民法院不予以受理。12、施工管理费在国际工程承包中的施工管理费、一般包括工