推荐安装合同之一3

1、亲爱的朋友，很高兴能在此相遇！欢迎您阅读文档安装合 同，这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。相信您通过阅 读这篇文档，一定会有所收获。假若亲能将此文档收藏或者转 发，将是我们莫大的荣幸，更是我们继续前行的动力。安装合同随着人们对法律的了解日益加深， 随时随地， 各种场景都有 可能使用到合同， 它也是实现专业化合作的纽带。 相信大家又在 为写合同犯愁了吧， 以下是小编为大家收集的安装合同 9 篇，希 望能够帮助到大家。安装合同 篇 1甲方：东营一心新能源有限公司乙方：根据中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法 及其他有关法律。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际情况及施工

2、方的技术经济实力， 拟将东营一心新能 源有限公司办公室、 宿舍等区域供暖安装工程委托给施工， 为明 确双方的权利义务关系，经双方协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：东营一心新能源有限公司办公室、 宿舍暖气1 安装工程2、工程地点：东营一心新能源有限公司二、工程承包方式和范围工程承包方式：本工程实行包工包料（暖气片除外） ，包工期，包质量，包 安全，包文明施工。不得另行转包和分包，一旦发生转包、分包 或变相转包、分包，甲方有权解除合同，乙方应当向甲方支付合 同价款 10%的赔偿金。工程承包范围： 本工程宿舍、地磅室、门卫、维修班、司机室、餐厅、化验 室、各办公室等区域供暖安装工程的材

3、料供应（暖气片除外） 施工、安装、调试、验收等。三、交付使用时间、地点201 年月日前交付甲方使用， 使用地点为东营一心新能源有 限公司。四、验收标准工程完工后，按先前协商要求由甲乙双方共同验收。五、合同价款合同总金额 25000 元（人民币） ，大写：贰万伍仟元整。该合同单价已包含本供暖工程的材料（暖气片除外） 、进出 场费、装车、安装、调试、运输、安装、检测、验收合格交付使 用之前等其他各项有关费用， 甲方无须再向乙方另外支付任何费 用。六、结算方式及期限工程施工完毕验收合格， 正常供暖 7 天后， 由甲方一次性全 额付款。七、违约责任1、乙方的违约责任不能按合同约定及时验收， 应通知甲方

4、， 并赔偿因此给甲方 造成的损失。每延期 1天，甲方有权对乙方罚款 500 元，从合同 总金额中扣除。 不能按质量或技术标准交付甲方使用， 甲方有权 解除本合同，并赔偿因此给甲方造成的一切损失。2、甲方的违约责任不能按合同约定及时验收， 应通知甲方， 并赔偿因此给乙方 造成的损失。八、其他事宜经甲乙双方商定做出如下协议：1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可 顺延；如发生违约所造成的一切损失，有违约方承担。3 2、因本合同发生的或与本合同有关的一切争议，双方协商 解决；协商不成，双方约定通过诉讼程序解决， 诉讼法院为广饶 县人民法院。3、本合同自双方签字盖章后生效。 本合同一式

5、2 份，双 方各持一份。4、本合同未尽事宜，双方另行协商。 甲方（签章）：东营一心新能源有限公司 乙方（签章） ： 法定代表人： 法定代表人：日期：日期：安装合同 篇 2发包人（全称） ： （以下简称甲方） 承包人（全称） ： （以下简称乙方） 依照中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法 及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用 的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称： * 路灯亮化工程工程地点： * 镇 工程内容： * 街道管线敷设、灯具底座、灯具安装。二、工程承包范围承包范围：上述工程内容中设备材料供应、 管线安装、 附件 安装和管井砌

6、筑、灯光照明调试。三、合同工期开工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日管线敷设工期总日历天数 * 天、灯具安装日历天数 * 天。四、质量标准工程质量标准必须全部优良 （如因工程质量未达到标准， 所 造成的返工损失费用由乙方负责） 。约定工程为一年的非人为损 坏保修期。五、合同价款工程单价以预算书为准， 工程量以实施施工决算量为准。 金 额（大写）：材料、管线敷设、安装及调试费用： RMB* 万元，:*六、付款方式合同签订后， 乙方立即进行现场按图纸及甲方意见实际测绘， 准备材料、敷设各种路灯管线、 灯具安装， 工程完工验收后一次 性结清工程款。七、安全责任 乙方在路灯施工过程中， 应注意安

7、全监管， 杜绝安全事故发 生。一旦发生安全事故，所有责任概由乙方承担全部责任八、组成合同的文件 组成本合同的文件包括：1、本合同书2、合同条件3、国家和市有关标准、规范及有关技术文件4、图纸5、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件九、其他1、本协议书中有关词语含义与本合同条件中分别赋予 它们的定义相同。2、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合 同价款及其他应当支付的款项。3、本合同书一式四份，甲乙双方各执二份。4、合同生效合同订立时间：合同订立地点：本合同双方约定 签字盖章 后生效。发包人（公章） ： 承包人（公章） ：住所： 住所：7法定代表人： 法定代表人： 委托法定代表人

8、： 委托法定代表人： 电话： 电话： 传真： 传真： 日期： 日期：安装合同 篇 3 甲方（委托单位） ： 乙方（受委托单位） ： 娄底市建设工程有限公司设备安装部 甲、乙双方单位本着平等、 友好的原则， 就起重设备安装一 事，共同协商达成以下条款，供双方遵照执行。一、工作内容 乙方受甲方委托承担塔吊台安装工作， 拆卸高度米， 附墙道。安装约米高度。 （注：不含装车、卸车、转运费用及维修） 。二、安装费用及检测资料费用按元包干。 （注：）三、付款方式1、起重设备安装进场施工日， 甲方向乙方预付进场资金元。2、起重设备安装至约米时甲方再付元。四、双方责任 （一）甲方责任1、负责基础施工及基础验收

9、备案资料（材质证明书、材料7 实验报告、砼试块试验报告及基础安装部位平面测量成果数据提 供）。2、负责提供该设备安装使用说明书及设备本身技术档案。3、甲方提供的安装设备应属安监站及政府部门认可的合格 设备，安排。起重设备在使用过程中所发生的安全相关事宜均与 乙方无关， 甲方自理 （如起重设备司机的操作与设备质量造成的 事故及基础的承受能力等原因） 。五、违约责任未经双方书面同意， 任何一方不得中途变更解除本合同。 任 何一方违反本合同约定，都应向对方赔偿不低于总承包金额 50% 的违约金。六、其他款项1、本合同经双方签字盖章即生效，至本设备安装工作、支 付款项完毕止。2、本合同未尽事宜， 双方

10、协商解决。 本合同一式贰份， 甲、 乙双方各执壹份。甲方（委托单位）盖章：乙方（受委托单位）盖章：签约代表： 签约代表：联系电话： 联系电话：签约地点：签约时间：安装合同 篇 4合同编号：签订地点：发包方： （ 以下简称“甲方” ） 承包方： （ 以下简称“乙 方” ） 依照中华人民共和国合同法 及其他有关法律、行政法 规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲乙双方就 订立此合 同，以资共同遵守。一、合同内容的金额：见附件清单。二、交货时间、地点、方式：交货安装地点为：三、付款方式：1、合同签订后2、月天内付款3、工程全部完工后四、工程要求工程质保期： （ 从工程完工开始算 ） 不扣质保金。五、

11、验收1、合同灯具安装且启用后，乙方向甲方填写工程竣工报验单，验收期为乙方填写工程竣工报验单后三天内2、验收合格后，甲方在工程竣工报验单上签字及加盖 单位印章。 如甲方无正当理由而拖延验收或不验收， 超过本合同 验收期的，则视为合同产品及安装已通过甲方验收合格。六、乙方应履行的责任1、 乙方按时安装合同产品，并保证工程质量 ;2、 乙方免费补正、 补齐包装或运输或安装过程中造成产品 品种、型号、规格、质量不符或损坏、遗失 ;3、工程质保期内有质量问题 （不可抗拒除外 ） ，乙方无偿维 修。七、甲方应履行责任1、 甲方违反合同规定拒绝接受货物及安装的， 应承担因此 给乙方造成的损失 ;2、 甲方应

12、按合同规定准时向乙方支付合同货款;3、产品运抵达交货地点后， 甲方应立即派人员对产品进行 验收及签收 ;4、甲方验收产品时，如发现货物的品种、数量、规格、型 号不符，应在到货时间三个工作日内以书面方式向乙方提出异议， 以查明产品缺损原因。 乙方不承担任何超期的诸如以上问题的异 议。5、产品保质期内， 甲方应承担其责任及疏忽所造成的损失。11八、违约责任违约方向守约方支付合同总价 5%。每天的违约金。九、不可抗力 任何一方由于不可抗力原因不能屣行合同时， 应在不可抗力 事件结束后十日内向双方通报，以减轻可能给对方造成的损失， 在取得不可抗力证明后， 允许延期履行， 部分履行或者不履行合 同，并根

13、据情况可部分或全部免予承担违约责任。十、 产品所有权甲方未向乙方付清产品货款前， 产品所有权属于乙方， 其它 债权不得与此对抗。十一、合同附件经双方签字盖章的产品技术图 （与合同配置不符处，以本附 件为准 ）; 甲乙双方营业执照、 法人代码证、 法人授权委托书 ; 合 同在执行过程中出现的未尽事宜， 经双方协商而达成的纪要， 与 合同具有同等法律效力。十二、争议解决本合同未作规定的，按照 中华人民共和国合同法的规定 执行; 如双方在合同履行过程中发生任何争议 ; 协商未果，由原 告方所在地法院判决。十三、合同生效本合同经甲乙双方签字盖章， 且甲方向乙方支付合同预付款后，即行生效 ; 本合同一式

14、贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。 甲 方： 乙 方：代 表 人： 代 表 人： 电话号码： 电话号码： 日 期： 日 期：安装合同 篇 5发包人全称： （以下简称：甲方） 承包人全称： （以下简称：乙方） 依据中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法 、 建设部与国家工商行政管理局的 建设工程施工合同 （示范文本） 及其他有关法律、 法规和规章， 并结合湖南省永州市有关规定及 本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则， 双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。一、工程概况： 工程名称：永州市公路局办公新区项目水电安装工程 （以 下简称：本工程） ；工程

15、地点：永州市冷水滩区育才路与翠竹路交界处； 施工现场条件：以现场实际情况为准； 13 施工部位：本合同约定乙方施工部位为： 中所有的水电安 装工程包含的全部内容。二、工程承包方式、承包范围及承包内容：1、承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包除甲 方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包 进度、包安全文明施工、包验收合格。2、承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性 结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各 种预留洞孔、 室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工 作。3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安 装工程，包括室内给排水、

16、弱电的全部安装工程，消防、电信、 电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、 管道 预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如下：a、 给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1、5米（含接口） 起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。 排水部分： 自室 内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工 程安装及排水试验。b、 电气部分：从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装（包括弱电的预埋、预留），以及从弱电井总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、 电线、弱电井、和强电井的线槽）安装结束，避雷带，避雷网的 施工； 施工图中从小区低压配电

17、柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、 电缆的预埋安装， 包括从进入第一个配电箱后的电 缆敷设；弱电（包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等）依设 计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝， 消防工程预埋套管、线管接 口、线管底盒； 乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检 验试验设备和辅助材料；桥架、电线电缆、排污泵、 ；排气扇、 灯具、阀门、 水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要 求进行安装。4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。三、合同工期：1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标 顺利实现。本合同约定本工程总工期为 日历天；开工日期为： 年 月 日，竣工日期为： 年

18、月 日。2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划， 根据甲方的进度要求， 随时调度作业人数和其它资源 （具体详见 合同附件一） 。3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误， 经甲方签证后， 工期可适当顺延。4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(: 1000、00元)的违约金；若累计延误天数超过 7天或连续 延误天数超过 5 天，甲方有权单方面解除合同， 由此引起甲方的 所有损失(含间接损失)及费用均由乙方承担。 甲方选择解除合 同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第 4、5 款”执行。四、质量标准：1、适应于本合

19、同的工程质量检验评定标准、 规范名称为(包括但不限于以下) ： 建设强制性条文； 建筑工程质量检验评定标准gbj301 88； 建筑电气工程施工质量验收规范 gb50303-XX； 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范gb50242-XX； 采暖与卫生施工验收规范 (gbj242-82 )； 电气安装工程施工及验收规范 ( g bj242-82 ) 建筑电气安装工程质量检验评定标准(gbj303-88)； 省、市相关部门的各种规章制度； 甲方制定的工程质量验收实施细则。2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工15程质量按国家相关标准进行验收评定。 若工程质量验收为 “不合 格”乙方

20、自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元（Y:1000、00 元）的违约金， 并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量 标准方可予以结算， 结算单价按本合同约定综合单价执行， 工程 量按实际完成工作量计算； 返工所需的材料、 人工等所有费用均 由乙方承担。 若因乙方返工导致甲方工期延误， 按本合同协议书 第三条第 4 款处理。3、工程质量等级验收程序:分项工程完工后，由施工班组 组织自检并报项目部， 项目部根据班组自检结果组织班组进行实 测验收评定后报监理公司， 监理公司根据项目部初评结果组织工 程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量， 核定该分项工程 质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结

21、果。五、合同价款、工程量的计量及结算方式:1 、本工程约定单价为不含税综合单价，此综合单价已包含 赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜 间施工补偿费、 施工机具进退场费 （甲供设备以外的施工机具费 已隐含在清单各子目单价中， 不另行计价） 现场安全文明施工费、 甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用，且 在现场均不再计取二次运输费用； 在本合同签署期间， 甲方提供 了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标， 乙方作为专业施工队伍，完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围， 并完全自愿以上述综合单价签署本合同。 本合同执行期间， 无论 材料市场价格浮动、

22、人工费变动或政府政策变动， 本合同所约定 综合单价均不予调整， 工程总造价以实际结算为准。 本合同约定 本工程综合单价明细如下： 综合价：10、50元/ m2； 计时工：普工 65、00元/工日；技术工 65元/工日（每工日按 8小时计）。2、工程量的 计量：（ 1 ）结算工程量以建筑面积为准（本合同约定建筑面积计 算规则以湖南省建筑工程单位估价表 1999 版执行，下同） 。（ 2）零星工程：工程量以“工日”为单位进行计算。（ 3）工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。3、结算方式：按实际完成整层工程量作为每次结算单位（“整层”包括：本层楼板、梁和下层柱、墙，其中土0、 000及以下的承台、

23、 地梁等作为一次结算单位； 屋面板及以上的机 房、花架、女儿墙等作为一次结算单位，下同） 。每次申报工程 进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单 价比例，具体每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综 合确定。各部分所占比例明细为： 结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%； 墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%； 安装部分占本合同约定综合单价的 40%（其中给水、排水、 穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%）；六、违约保证金的收取、支付及工程款的支付：1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全 文明施工及民工工资发放等各方面的管理， 特别约定： 在本合同

24、签订之日起 3 日内，乙方必须向甲方缴纳 1 万元违约保证金， 此 违约保证金在所约定期限内到甲方帐户， 本合同方为有效， 否则 此合同无效。2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程 款：每完成“整层”工程量之日作为“结算开始日”， 次日为工 程量开始申报及审批日，甲方于“结算开始日”之日起 15 日内 （国家法定节假日和金融机构原因顺延， 下同） 支付乙方本节点 （即“整层”）进度款。付款比例为：按照实际完成本节点（即 “整层”）工程量结算的工程款的80%（所有工程款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效） 。3、工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料 （包括结算资料） ， 经政

25、府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算 手续，甲乙双方在决算书上签字值日起 20 日内，甲方付至本合同结算总价款的 95%，剩余 5%作为质保金在两年后 (自工程竣工之日起计) 20 日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后，将余款一次性无息按实支付给乙方。4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约 定标准， 甲方有权延期支付工程款， 直到乙方按甲方要求整改完 毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担，乙方对此无异议。七、施工管理规范乙方在施工期间， 必须遵守国家、 地方以及甲方相关管理法 规，适用本合同的管理法规和办法：1、施工现场临时用电安全技术规范( jgj46-88

26、)。2、建筑机械使用安全技术规程( jgj59-86 )。3、建筑施工安全检查标准( jgj59-99 )。4、建筑施工高处作业安全技术规范( jgj80-91 )。5、永州市建设工程现场文明施工管理办法。6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖 罚办法(条例)7、永州市治安管理处罚条例。八、合同生效：1、本合同订立时间： 年 月 日。2、订立地点：3、本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保 证金之日起生效。安装合同 篇 6甲方： （以下简称甲方）乙方：大连 传媒广告有限公司 （以下简称乙方） 甲、乙双方在平等互利、友好协商的基础上，根据中华人 民共和国合同法和有关法律、

27、 法规， 就甲方委托乙方广告牌工 程施工的有关事宜达成如下协议，供双方共同遵守：一、项目概况1、项目名称：广告牌设计与安装。2、数量、规格、材料与报价表；详见本合同附件一（报价 单）。3、安装地点：二、合同价款及付款方式1、合同价款甲方应支付给乙方的制作和安装费用总计：Y元（大写：整）。2、付款方式甲方于合同生效后 3 日内支付乙方合同总额 %的款项，即人民币 元整，即大写：整本合同第一条项目概述中所述项目整体安装验收合格后， 甲方支付给乙方合同总额的，即人民币 元整，即大写： 整， 在安装完毕后 7 日内支付。 以上工程费用乙方如向甲方出具等额的合法有效的发票。三、制作、安装方式及质量、安全

28、要求1、甲、乙双方共同负责相关部门的协调工作。2、乙方包工包料，包质量包安全，全面负责所述项目的制 作、运输和安装的整个过程。3、乙方保证严格按照本合同附件一的材料标准制作、安装 本合同一所述项目， 所采用的材料与报价一致， 符合相关设计要 求，并保证结构达到设计强度。四、制作、安装工期1、乙方应在 20xx 年 月 日前制作安装完成。2、在乙方制作、安装广告牌期间，因甲方单方面的原因导 致未按合同约定付款而造成乙方无法按期完工， 责任由甲方负责， 如遇到不可抗力因素， 如遇暴雪天、 台风等自然灾害， 工期顺延。五、制作、安装的验收乙方在合同规定期限内制作安装完成后， 甲方须在 3 日内验 收

29、，并通知乙方验收是否合格， 甲方 3 日内未通知乙方视为合格，如不合格，乙方应在接到甲方的通知后返工达到合同约束的制作 标准与安装要求。六、双方权利和义务1、甲方应向乙方提供广告所需的资料，保证其内容符合法 律、法规的规定。2、广告牌制作和安装的施工过程中所出现的一切安全事故， 造成的经济损失和人员伤亡的责任均由乙方负责处理并承担所 有法律责任。3、甲方及其委派人员有权监督乙方的施工。甲方发现乙方 施工材料不合格、 工程质量不达标、 施工不规范及施工过程中发 现广告牌施工方案不合理等问题时， 有权要求乙方予以整改， 方应立即整改完毕。4、甲方应当负责现场施工的总协调工作，并为乙方提供水 电，施

30、工过程中产生的电费由甲方自行承担。5、乙方应当保证施工程序符合行业标准，保证所提供的钢 制材料质量符合合同约定。6、乙方应当确保工地现在周围的清洁、施工废料及时清理 干净。7、广告牌所有权归甲方所有，拆除工作由甲方组织实施。七、违约责任231、若甲方逾期付款的，乙方有权催促甲方付款，并要求甲方支付违约金，每逾期一日的逾期违约金为 500 元支付给乙方。2、乙方不能按本合同的约定完成制作、安装工作并经验收合格的，每逾期一日应向甲方支付违约金人民币500 元。八、其他事项1、本合同附件是本合同的有效组成部分。双方在执行合同 中，若发生争议协商不成， 任何一方均可向合同签署地所管辖权 的人民法院提出

31、诉讼。2、本合同若有未尽事宜，双方另签补充协议，补充协议与 本合同具同等法律效力， 若补充协议与本合同不一致的， 以补充 协议为准。3、本合同自甲、乙双方签字盖章起生效，一式贰份，甲、 乙双方各执壹份。甲方（盖章） ： 乙方（盖章） ：代 表 人： 代 表 人：联系电话： 联系电话：签订时间：安装合同 篇 7委托方（甲方） ： 建筑工程有限责任公司承揽方（乙方） ： 工程有限公司因甲方工程需用 型塔式起重机 （以下简称塔机） ，需乙方安装、拆卸，为此，经双方协商达成下列合同：1、甲方必须提前提供塔机使用说明书等有关资料给乙方。2、甲方必须提前按塔机基础图要求，制作好塔机基础。因 甲方未安基础图

32、要求制作基础， 导致塔机在安装、 使用过程中发 生各种问题、事故，由甲方承担全部责任，与乙方无涉。3、乙方必须提供塔机安装施工方案及有关资质证书。4、乙方在正常情况下， 3 天内安装完毕。5、乙方所有安装人员必须持有相关证件作业。技术负责人 （质安员） 到现场指挥或在作业前进行安全技术交底， 并做好记 录。6、塔机在安装过程中，因乙方原因引起损坏，由乙方负责 修复。非乙方原因需要修理，一切费用由甲方承担。7、塔机在安装过程中，由于乙方原因造成安全事故，由乙 方承担全部责任： 由于甲方原因造成安全事故， 由甲方承担全部 责任：由于甲、乙双方共同原因造成安全事故， 根据责任大小比 例，分别承担各自

33、的份额。8、甲方必须在足够的道路及场地保证乙方能够使用16 吨汽吊顺利施工作业。由于道路及场地等原因， 需加大、 增加汽吊作 业时，加大、增加部分由甲方承担。9、由于甲方或应该由甲方负责处理的第三方原因，导致乙 方不能能正常作业， 致使乙方正当利益受到损失， 甲方负责赔偿。 如安装现场不是乙方指派的人员，出了事故由甲方负责。10、乙方在塔机安装完毕后进行自检， 并做好记录，自检合 格后，通知甲方派人员共同检验，双方共同检验合格后，由乙方 提供验收合格单。11、塔机安装高度为独立高度内一次性作业完毕计算，以后需顶升，安装超过独立高度部份，安装另行协商，当场结算12、 塔机安装价格为人民币元整，小

34、写Y 元整13、付款日期： 20xx 年 月 日预付人民币贰万肆仟元整， 小 写Y元整，余款在塔机安装调试完毕七天内付清。14、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，双方代表签字 （盖章）生效起至合同期满为止。甲方代表（签章） ： 乙方代表（签章） ： 日期年月日日期年月日安装合同 篇 8 建设单位（以下简称甲方） 地址： 邮码： 电话： 法定代表人： 职务： 拆迁户（以下简称乙方） 地址： 邮码： 电话： 法定代表人： 职务： 根据 建筑安装工程的建设需要， 经规划部门和拆迁房屋主管机关批准， 拆迁乙方现有住房。 为了明确甲乙双方的权 利义务，保证拆迁工作的顺利进行， 经甲乙双方充分协商， 特

35、订 立本合同，以供双方遵守执行。第一条乙方在甲方用地范围内共有 结构的住房幢间，共 平方米（原住房面积的数量，私有房 屋以产权证标明自住的数量为准； 租住公房以承租数量为准， 单 位公用房屋以拆除房屋的建筑面积为准） ，全部交给甲方拆除 （乙 方自行拆除的， 甲方应付给乙方拆除费） 甲方负责于 年 月 日以前为乙方安排住房 （拆除单位的公用房屋， 一般由甲方拨给相应的投资、材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲 方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建） 平方米 （安27置房屋原则上不超过原住房面积， 乙方原住房过宽或有出租的房 屋，在对其安置时应适当压缩， 但对压缩面积应按房地产管理部 门的

36、规定作价补偿； 乙方原住房严重拥挤不便的， 应按其家庭人 口情况给予适当照顾）第二条乙方应于 年 月日以前搬往甲方安置的住房或周转房（或乙方自找的周转房） ，甲方于乙方搬迁后 日内一次付给乙方搬迁费 元。第三条甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助：1、乙方自行找房周转，每人每月补助 元；2、由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使家庭人口分散 居住的，每人每月 元；3、乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租。简易 周转房没有取暖装置的， 取暖季节每人每月补助 元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用。 房地产合同： 工程 项目拆迁房屋合同由精品信息网整理！第四条甲方安置乙方的住房位于

37、 ，共套 间，层 号，配有 等装备。第五条乙方家庭的全部成员 （ 18 岁以上者） 等 人一致签同意 作为乙方代表人， 授权他 （她）在合同文本和其他文件上签。甲方付给乙方的各项费用，一律由乙方代表人 27 领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分 家析产、继承纠纷等，一律不负责任。第六条甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用， 逾 期一日，应按所欠款额的 %向乙方偿付违约金（如不按时按量向乙方单位拨给相应的投资、材料和迁建用地，每逾期一日， 应向乙方偿付 元违约金）；甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房， 应向乙方偿付 元的违约金， 乙方可以向有管辖权的法院起诉，要

38、求甲方按合同履行义务。乙方如经甲方按合同规定安置住房后， 仍拒不搬迁的， 由甲 方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出， 如逾期仍不搬迁的， 每逾期一日， 应向甲方偿付违约金 元，甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。 乙方如遇阴雨天或其他不可抗力原因不能按时 搬迁，时间顺延，但必须告知甲方情况。第七条其他约定：本合同自甲乙双方签之日起生效， 合同生效后， 甲乙双方均 不得擅自修改或解除合同。 合同中如有未尽事宜， 须经双方共同 协商，作出补充规定。 补充规定与本合同具有同等效力。合同执 行中如发生纠纷， 经双方协商仍不能解决的， 可提请当地房产管 理部门调解，调解不成的，可向人民法院起诉。本合同

39、正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式份，交 市（县）房地产管理局、建设银行、建委、计委 等单位各留存一份。建设（甲方） （公章） 拆迁户（乙方）（公章）代表人： 代表人： 年月日 年月日安装合同 篇 9 甲方：甘肃长业房地产开发集团有限公司 乙方：甘肃华星建筑安装工程有限责任公司 按照中华人民共和国合同法 和建筑安装工程承包合同 条例的原则及相关规定， 结合本工程具体情况，为明确甲乙双 方在施工过程中的权利、 义务和经济责任， 经双方友好协商就地 板采暖工程达成如下协议。一、合同概述 第一条工程概况 乙方承包甲方的 长业. 今典名苑地暖工程1.1 工程地点： 兰州西固公园路 126 号 工程内容：本建筑为 综合楼 ，共 1 栋，整个工程采暖面 积约： 2.1 万 平方米 ;承包范围： 1、本建筑地板辐射采暖工程中辐射管布管图及 分水器位置图的设计。2、地面保温层的材料提供及相应的施工安装。3、地面热辐射盘管的材料提供及相应的施工安装。4、分水器的材料提供及相应的施工安装。5、负责监督地面热辐射盘管上混凝土保护层的浇铸。6、分水器及地面热辐射盘管的试压。