关于项目建设合同锦集七篇

1、if you want to live an ordinary life, you will encounter ordinary setbacks.通用参考模板（页眉可删）关于项目建设合同锦集七篇 项目建设合同 篇1生猪标准化养殖场施工合同书建设方： _猪场以下简称甲方施工方：_x建筑队 以下简称乙方为了提高生猪标准化规模饲养水平，转变畜牧业增长方式，促进生猪生产持续健康发展，更好的做好生猪标准化养殖场的建设及改造工作。根据中华人民共和国经济合同法、建筑安装工程承包合同条例及有关规定，为落实甲、乙双方的责、权、利。并针对甲乙双方平等、自愿、协商一致的基础上，特订立本合同。 工程项目一、工程名

2、称：_x猪场二、工程_三、工程概况：1、把原有不符合标准化的猪舍改造，面积大约为300平方米；2、增建消毒池（房）及改造原有的不合格的消毒池（房），面积大约30平方米；3、建粪便污水处理池150立方米，沼气池80立方米。 （结算时按实计算）四、承包方式：包工包料五、承包范围和内容：1、按生猪标准化养殖场建设的施工图纸，包括土建、水电、避雷、室内消防及排污系统。2、办理建筑工程规定办理的所有手续（地质勘测，图纸设计在内）。六、承包造价：按_万中标价包干。施工准备一、甲方1、20_年_月_前负责做好建设物施工现场水源、电源（包括水表、配电板的安装）和运输道路的接通并维修，拆迁处理现场内的障碍物（包

3、括架空或隐蔽），并提供有关隐蔽障碍物的资料。2、合同签订后5天内提供完整的建筑施工图2份，施工技术资料3份。3、甲方委派_现场代表，对工程质量进行监督，检查隐蔽工程、负责签证，核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承担的有关事宜。二、乙方1、负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工程；2、组织施工人员和材料、施工机械进场；3、编制完善施工组织设计或施工方案，送甲方会签；4、乙方委派范奕新现场代表，负责工程施工质量，安全施工，提供工程进度报表以及负责乙方应该承担的有关事宜。工程期限一、根据招标函的要求和投票书的承诺，工程总工期为_天（日历天）自20_年_月_日开工至20

4、_年_月_日竣工验收（开工日期以开工报告为准）。二、如遇特殊情况经甲方现场代表（或项目总负责人）签证后，工期相应顺延。工程质量与安全施工一、本工程竣工质量按投标书要求为：合格等级二、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工。一、乙方在施工中必须遵守下列规定：1、凡用于工程（包括特殊情况下由甲方提供）的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关标准和规定提供质量合格证，并经检测合格后方可用于工程，对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和甲方派驻代表（或项目总负责人）签证后，方可用于工程；2、隐蔽工程必须经甲方派驻代表（或项目总负责人）检查验收签

5、章后，方可进行下一道工序，甲方派驻代表（或项目总负责人）应在接到隐蔽工程检查通知单20小时之内进行检查；3、乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表（或项目总负责人），一般质量事故的处理结果应送甲方（或监理单位），重大质量事故的处理方案，应经甲方、建筑管理部门共同研究并经签证后实施；4、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过验收之日算起。土建保修一年，水电保修半年，屋面保修五年。竣工验收后，乙方向甲方提供完整的竣工验收资料二套。四、乙方应该按规定采取严格的安全措施，做到安全生产、文明施工，甲方应予积极配合，施工中发生的安全事故由乙方负责，其它责任事故由责任人负责。施工与设

6、计变更一、乙方必须严格按甲方交付的设计图纸、说明文件施工，甲乙双方不得擅自修改。二、甲方如需变更设计，必须由原设计单位作出正式设计变更通知单和修改图纸，乙方才予实施。工程价款的支付和结算一、本合同签订后七日内，甲方支付人民币x万元给乙方办理施工准备工作。工程进度款支付：基础工程竣工前，乙方所进场的建筑材料费用凭验收单或发票，一律由甲方支付，基本工程验收一，甲方支付进度款_万元。完成主体的建设后甲方支付建筑总价的60主体完成后付足建筑总价80，工程竣工验收后五天内付足建筑总价98，其余2作为质量保证金，待土建保修期满时一次付清。三、乙方在单项工程竣工验收后二十天内，将竣工结算文件送交甲方审查，甲

7、方在接到结算文件七天内审查完毕，如有争议，双方协商解决，解决不成可提请造价管理部门审定。四、下列情况工程价款必须调整：1、设计变更引起的工程量增减：其结算按实际定额费进行结算。2、人力不可抗拒而发生的自然性灾害。奖罚条件一、工期按合同工期完工者不奖不罚，延误竣工，每延误一天，由乙方按合同造价的0.5向甲方支付违约金，但累计奖为款总额不得超过建筑总价的3。二、签订合同后，甲方因国家计划调整，引起不能继续施工履行合同时，应向乙方支付实际发生的费用，其它原因停缓建，除向乙方支付实际发生的费用外，还应向乙方支付合同总价1的违约金。纠纷解决办法任何一方违反合同规定，经协商不成，按以下方式解决：一、向_x

8、经济合同仲裁机关申请仲裁。二、向人民法院起诉。甲方： _猪场法定代表人签字：签定日期： 年 月 日项目建设合同 篇2生猪标准化规模养殖场建设项目可行性研究报告目录第一章 项目摘要 1第二章 项目建设的可行性和必要性 4第三章 项目建设单位的基本情况 6第四章 项目建设地点与建设条件 9第五章 项目建设内容及建设方案 12第六章 项目建设规划、土地征用、环境保护、节能 25第七章 投资估算和资金_ 26第八章 组织管理与实施进度 32第九章 效益分析 34第十章 结论与建议 35 附件（按新店李朝阳养猪场、杨洲养猪场、刘金珍养猪场、饶文清养猪场、大罗湖养猪场为序分别排列）1、附表附表1、项目基本

9、一览表附表2、建设内容与规模一览表附表3、项目总投资估算及资金_表附表4、项目单项工程投资估算及资金_表附表5、项目仪器设备投资估算及资金_表附表6、项目申报审查意见表2、附图（1）项目地理位置图（2）项目平面现状图（3）项目平面设计图3、附件（1）申报单位法人证件复印件、业主身份证复印件（2）申报单位上年度的资产负债表、损益表（3）自筹资金证明（4）土地权属证明复印件（5）其他证明第一章项 目 摘 要一、项目名称：赤壁市20_年生猪标准化规模养殖场建设项目二、主管单位：湖北省农业厅三、申报单位：赤壁市发改局、赤壁市畜牧业局四、建设单位：1、赤壁市新店砖瓦厂养猪小区，负责人：李朝阳2、赤壁市新

10、店镇杨洲养猪场，负责人：杨 洲3、赤壁市蒲圻办事处刘金珍养猪场，负责人：刘金珍4、赤壁市赵李桥镇饶文清养猪场，负责人：饶文清5、赤壁市大罗湖养猪场，负责人：但玲香五、建设地点：1、赤壁市新店砖瓦厂2、赤壁市新店镇雨亭村九组3、赤壁市蒲圻办事处红旗桥村十一组4、赤壁市赵李桥镇柳林村七组5、赤壁市芙蓉村一组六、建设规模及主要建设内容：改扩建标准化猪舍23栋，面积5600平方米；改造排污渠道1900米；建沼气池300立方米；过滤池1920立方米；储粪场500平方米；生物塘7720立方米；化尸井5个；防疫围墙200米；水电路配套设施建设；达到年出栏优质三元猪6000头以上。其中：1、赤壁市新店砖瓦厂养

11、猪小区：改扩建标准化猪舍7栋，面积1500平方米；改造排污渠道500米；建50立方米沼气池两口；过滤池1个400立方米；生物塘1个5000立方米；储粪场100平方米；化尸井1个；防疫围墙200米；水电路配套设施建设；达到年出栏优质三元猪20_头以上。2、赤壁市新店镇杨洲养猪场：改扩建标准化猪舍6栋，面积900平方米；改造排污渠道400米；建50立方米沼气池一口；过滤池1个540立方米；储粪场100平方米；化尸井1个；水电路配套设施建设；达到年出栏优质三元猪1000头以上。3、赤壁市蒲圻办事处刘金珍养猪场：改扩建标准化猪舍5栋，面积900平方米；改造排污渠道300米；建50立方米沼气池一口；过滤

12、池1个565立方米；储粪场100平方米；化尸井1个；水电路配套设施建设；达到年出栏优质三元猪1000头以上。4、赤壁市赵李桥镇饶文清养猪场：改扩建标准化猪舍4栋，面积900平方米；改造排污渠道400米；建50立方米沼气池一口；生物塘1个2720立方米；储粪场100平方米；化尸井1个；水电路配套设施建设；达到年出栏优质三元猪1000头以上。5、赤壁市大罗湖养猪场：改扩建标准化猪舍1栋，面积1400平方米；改造排污渠道300米；建50立方米沼气池一口；过滤池1个415立方米；储粪场100平方米；化尸井1个；达到年出栏优质三元猪1000头以上。七、投资规模及资金项目总投资180万元，其中：中央投资1

13、20万元，项目建设单位自筹60万元。八、建设年限：20_年2月20_年1月九、运行费用：该项目建成后，每年运行费用1.0万元。十、经济和社会效益：（一）经济效益：年出栏优质三元猪6000头以上，年产值660万元，年利润102万元。项目建设合同 篇3生猪标准化规模养殖场建设项目实施方案第一章 项目概况1.1 项目名称：规模养殖场建设项目1.2 项目承担单位：佳县农夫生源养殖产业有限公司 1.3 项目建设法人：佳县农夫生源养殖产业有限公司法人代表： 张候平 联系电话1.4 项目主管单位：佳县畜牧局 1.5 项目监管：佳县发展改革局 1.6 项目建设地点： 佳县坑镇郭家沟

14、村1.7 项目建设规模：扩建圈舍及其配套工程。其中圈舍建设6000平方米，年饲养生猪能力达10000头；其中母猪舍6幢36间、产房2幢12间、保育舍2幢18间、育成舍2幢12间、育肥舍10幢60间，共22幢138间计6000平方米；新建沼气池一座，供养殖场秋冬采暖及工作人员生活需要；新建年产5000吨有机肥料加工厂一座。 1.8 项目总投资及资金筹措：项目总投资1608万元，其中中央投资600万元，自筹资金1008万元。圈舍建设总投资费用193万元，扩建生猪圈舍22幢6000平方米，其它基础设施建设投资415万元，有机肥厂建设1000万元。 1.9 项目建设年限：一年。1.10 效益分析：项目

15、建成投产后将新增产值1840万元，利润380万元。该项目的实施可有效地促进佳县三元商品瘦肉型猪产业的发展，为社会提供大量的优质三元杂交瘦肉型猪，显著提高佳县生猪产业化水平，充分发挥养殖效益。1.11 主要技术经济指标（详见项目投资概算书）：主要技术经济指标第二章 建设背景与编制依据2.1 项目由来：根据国务院关于促进生猪生产发展稳定市供应的意见（国发20_22号），国家发展改革委决定今年安排中央预算内专项投资，用于支持生猪原种场、扩繁场、资源场和生猪标准化规模养殖场（小区）改扩建，按照国家发展改革委办公厅、农业部办公厅关于申报生猪良种繁育体系和生猪标准化规模养殖场（小区）建设项目投资计划的通知

16、（发改办农经20_1939号）精神，和陕西省制定了关于开展20_年生猪良种繁育体系和标准化规模养殖场（小区）建设项目前期工作的通知（苏发改农经发20_904号）要求，我们编制了此实施方案。项目建设必要性：生猪产业规模化是做大做强我县生猪产业的唯一途径。我县虽然是养猪大县，但仍存在无产业龙头带动、养殖规模小、品种品质差及产业链条短等突出问题。目前全县现有50头以上规模养殖户849户，其中省级规模仅占5家，规模养殖比重占全县生猪饲养量的32.5 %；全县三元杂交所占比率较低，规模化低，养殖方式较为传统等特点，这些问题不是传统的生产方式所能解决的。生猪的规模化养殖和标准化生产是传统养猪业发展到一定阶

17、段后的唯一出路。当前我县的养猪业正处于由传统家庭副业向现代化产业过渡的关键时期。如不采取得力措施突破性发展，我县的生猪产业不仅会进一步拉大与先进地区的差距，甚至有可能落后于周边地区。通过规模场建设，加之以点带面引导作用，可有效地提高我县生猪质量，促进品种改良，增加农民收入和保障食品安全，更可通过有效整合利用资源，优化产业结构，全面带动产业发展，使我县的生猪产业走向标准化规模化。生猪规模化、产业化是我县新农村建设的需要。传统的养猪业不仅效益低下，而且猪舍简陋、污染环境。通过建设生猪规模化标准化养猪场，采用合理的污水排放、粪便清理及无害化处理设施，可及时清除和处理生猪饲养所产生的污水污物。规模化养

18、猪所产生的大量猪粪通过生产沼气、制造有机肥，避免直接施用猪粪尿对环境的污染。通过保护环境，改善村容村貌，提高农村居民的生活质量。通过典型示范，引导农民学科学用科学，促使一部分以种地为主的传统农民转化为专业从事生猪生产经营的新型农民，推动我县新农村建设的进程。2.2 项目区建设目标：圈舍项目建成后年可新增优质三元猪6000头，带动周边乡镇饲养优质三元猪16万头；所生产的畜产品胴体瘦肉率在63%以上、在省市畜产品质量例行监测中兽药残留抽检合格率保持在90%以上、畜产品中“瘦肉精”抽检合格率保持在100%；项目建成投产后将新增产值820万元，利润100万元。 2.3 建设条件2.3.1 项目区基本情

19、况：_县地处东经119250119529,北纬341145343850，位于_省东北部。东部濒临黄海；西部与宿迁市沭阳县及_市东海县为邻；南部隔新沂河与_市灌南县相邻；北部与_市海州、新浦两区接壤，隶属于_市，是国务院首批批准的对外开放县之一。总面积1834平方公里，其中：耕地面积1023平方公里，园地13平方公里，林地4平方公里，居民工矿用地265平方公里，交通用地49平方公里，水域455平方公里，未利用土地25项目建设合同 篇4发包人（全称） _县城乡发展投资有限责任公司 承包人（全称） _x建筑工程有限公司依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法及相关法律

20、、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_县_广场建设工程_项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：_县政达广场建设工程工程批准、核准或备案文号： _发改社（20_）_号文件工程内容及规模： 新建广场一座，总用地面积约x，其中绿地面积x、硬质铺装面积x、水体面积x；绿地率x、卧牌x个、砖雕景墙一个、文化柱x个。工程所在省市详细 x县县城新区工程承包范围：设计图纸、招标文件规定的内容二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）_省城乡规划设计研究院三、主要日期设计开工日期(绝对日期或相对日期)：施工开工日期(绝对日期或相对日期)：20x年 5月 31 日 工程竣工

21、日期(绝对日期或相对日期)：20x年1月31日四、工程质量标准工程设计质量标准：现行国家标准、_省地方标准 工程施工质量标准：合格五、合同价格和付款货合同价格为人民币（大写）： _ （小写金额： _x元，其中包含规费_元）。详见合同价格清单分项表。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。六、定义与解释本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。七、合同生效本合同在以下条件全部满足之后生效：双方签字盖章后发包人：承包人：（公章或合同专用章）（公章或合同专用章）法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表：（签字） （签字）工商注册住所：企业组织机构代

22、码：邮政编码：法定代表人：授权代表：电 话：传 真：电子邮箱：开户银行：账 号：合同订立时间：年 月 日合同订立地点：项目建设合同 篇5建设项目名称：_合同编号：_委托单位：（甲方）_承担单位：（乙方）_签订时间：_年_月_日起止时间：_年_月至_年_月依据中华人民共和国合同法，经合同双方协商，就“农业技术推广”建设项目签订本合同。一、立项背景及理由二、主要内容及主要技术指标三、建设项目实施地点、进度和规模四、主要措施五、经费预算及效益在建设项目实施期内，甲方向乙方补助建设项目经费 万元，乙方配套 万元。1.具体经费预算：2.预计效益分析：六、参加单位及任务分工七、其他条款一、工作职责和协作事

23、项（一）建设项目主管单位：（二）建设项目委托单位（甲方）的职责：1.按时向乙方提供建设项目资金。2.组织专家对建设项目执行及资金使用情况进行检查。3.建设项目结束后，应乙方的申请组织专家进行验收并作出鉴定；对验收不合格的单位进行通报批评。（三）建设项目承担单位（乙方）的职责：1.按要求负责建设项目实施方案的制订并认真执行。2.负责建设项目经费预算，并监督经费的使用情况；建设项目补助经费不得用于基本建设投入、大型仪器设备购置等，不得挪作他用。3.提供省级农垦主管部门的开户银行、账号等信息。4.建设项目结束后，向甲方提供建设项目执行和资金使用情况总结及验收申请报告。二、本合同未尽事宜，由甲乙双方共

24、同协商解决。三、合同正式文本共叁份，甲方持两份，乙方持一份。四、本合同自签字之日起生效，建设项目验收结束后失效。委托单位：（甲方）_承担单位：（乙方）_项目建设合同 篇6第一章 项目概述1.1 项目概况1、项目名称：#县晖森炜宏养殖有限公司生猪标准化规模养殖场建设项目2、项目建设性质：改建3、项目建设地点：#县龙溪镇佛堂岭村 4、建设工期：#5、项目单位：#县晖森炜宏养殖有限公司 6、项目单位法人及电话：# 7、主要建设内容：（1）粪污处理系统：修建500m3粪污处理池，修建排污渠500m；（2）猪舍标准化改造：猪舍改造20_m2；（3）配套设施：新建蓄水池一座600m3，道路硬化1000m2

25、，场区绿化500m2，消毒水池10m3；（4）其他：固液分离机一台，80kva变压电设备一套，1t/h环保型锅炉一台。8、项目总投资：157.4万元 1.2 项目单位基本情况1.2.1企业简介#县晖森炜宏养殖有限公司成立于20_年7月，注册资金30万元，主要经营范围：猪、羊、鸡养殖销售，开荒造林及农副产品开发。目前公司占地100亩，现有生产建筑、辅助生产建筑及生活管理建筑总建筑面积 4000m2，其中生产建筑 3000m2，辅助生产建筑 600m2，办公生活建筑 400m2。包括办公室、饲料加工室、库房、消毒室，养殖场房，配臵了部分自动饮水器、自动采食箱。现有基础母猪200头，公猪8头，年出栏

26、生猪3000余头。公司现有职工18人，其中技术人员7名，管理人员5名，生产工人6名。公司以养猪场为依托，雄厚的技术力量为动力，实行公司加农户的生产模式，围绕农业产业结构调整，以促进农民增收致富为目的，走出了一条“公司+农户”的农业产业化道路。1.2.2 企业现状 1、企业生产经营情况表1-1近两年企业经营情况由表可以看出，近二年公司资产总额、销售收入及利润总额呈上升趋势，发展势头良好，财务状况运行良好。2、企业基础设施 （1）基础设施现有基础设施表（2）供水、供暖及供电供水：现有水源为龙溪镇佛堂岭村深水井，通过管道接入猪场；供暖：现无采暖设备；供电：现有供电由龙溪镇佛堂岭村供给，猪场附近接入，

27、未设变压器及相关变配电设施。（3）现有设备现有设备明细表1.2.3 存在问题1、随着养殖规模的不断扩大，粪便排污量增大，大量的粪便不能及时清运和污水造成了资源浪费和环境污染，给生猪的生产、防疫、安全带来威胁，同时也影响与周边群众的和谐相处。2、随着养殖规模的扩大和养殖技术的提高，原有简陋猪舍已经不再适应猪场的发展需要，必须对其进行改造。3、基础设施有待于完善。场区内的大量空地和场区周围的主要道路至今仍未硬化，既影响环境卫生，又不利于车辆来往；现有供水设施由村内水井直接供给，场区内未建设蓄水设施，即影响场区内供水压力，又无法保证场区内消防需要。3、现有供电设施不稳定，没有供配电设备。 4、猪场现

28、无水池。5、随着猪场养殖规模扩大，现有的一些设备已不能满足生产需要。第二章 项目建设的目标及意义2.1项目建设的有利条件2.1.1 政策优势近年来，中央和地方政府为大力发展畜牧业，制定了一系列的扶持政策，畜牧业是现代农业建设的重要内容，当前#省畜牧业产值已将近占到农业总产值的三分之一，畜牧业生产正处于生产方式逐步转变、畜产品质量稳步提高、综合生产能力不项目建设合同 篇7工程名称：建设地点：委 托 人：咨 询 人：第一部分 建设工程造价咨询合同委托人： 咨询人：经过双方协商一致，签订本合同。一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：1 项目名称：2 服务类别：建设工程施工阶段全过程

29、造价跟踪审计二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。三、下列文件均为本合同的组成部分：1建设工程造价咨询合同标准条件；2建设工程造价咨询合同专用条件；3建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。六、本合同的建设工程造价咨询业务自该工程施工开始实施，至工程竣工终结。七、本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份，结清咨询费用后失效。委托人：（盖章）法定代表人：（签字或盖章）咨询人：（盖章）法定代表人：

30、（签字或盖章）联 系 人： 住 所： 开户银行： 帐 号： 邮政编码： 公司电话： 公司传真： 联系人电话: 电子信箱： 签订时间：联 系 人: 住 所: 开户银行: 帐 号: 邮政编码: 公司电话: 公司传真:联系人电话: 电子信箱: 签订时间:第二部分 建设工程造价咨询合同标准条件词语定义、适用语言和法律、法规第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。1、“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。2、“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有

31、关的当事人。4、“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。第二条 建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。第三条 建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。咨询人的义务第四条 向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。第五条 咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。1、“正常服务”是

32、指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作；2、“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；3、“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定，咨询人应增加的额外工作量。第六条 在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。委托人的义务第七条 委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。第八条 委托人应当在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。 第九条 委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。 第十条 委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。咨询人的权利第十一条 委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内，授予咨询人以下权利：1、咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。2、咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关