抗浮锚杆施工合同(优选.)

1、抗浮锚杆施工合同发包人：承包人：受发包人委托：承包人承接 施工任务，为了明确相互的权利和义务，依据中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法等法律法规，本着自愿、平等和诚实信用 的原则，结合本工程的具体情况，特 商订本合同。第一条：项目名称：第二条：工程地点：第三条：承包范围和内容：第四条：工程要求一、本工程以发包人正式通知进场之日为准，工期为日历天（含检测时间）。承包人必须按照本合同约定的合同工期完成。二、如遇下列情况工期相应顺延，顺延时间应经发包人书面同意：1、因天灾或不可抗拒的原因被迫停工，包括下雨、停断电等原因连续超过4小时。2 、因发包人提出变更计划或施工图变更中断施工。3 、因

2、发包人未的按时提供工作面或提供的工作面不符合要求的， 而造成的不能按期开工或停工。承包人有义务须书面反映相关问 题，否则视为无效。4、因地质条件变化过大，需设计、建设、质检等有关单位研究方 能继续施工。第五条：结算方式1、本合同暂定总价元（人民币。大写：）2、本合同为包干单价合同。其中：序号工作内容单位暂定工程量包干单价暂定单价特别备注1抗浮锚杆米含检测费、水电费等2方案设计费元含审查、鉴章费3小计元上表说明:1、以上包干单价含人工、材料、机械费、脚手架费、施工中的水、 电费、管理费、利润、税金和检测费等，不含锚杆与基础连接 及防水处理的费用。2、锚杆长度结算方式：抗浮锚杆长度为成孔地面起算的

3、成孔深度。锚杆间距按布置，长度按5.8m计算的（已含 500mm勺自由端长度）。要求：施工过程中的长度不得低于此长 度，结算按此结算。因施工原因超过约定长度的锚杆长度不计第六条：付款方式1、施工完成总工程量的 50%，支付合同暂定总金额的 30%；2、施工完成总工程量的 100%，且检测合格后经发包人确认后 五个工作日内，发包人向承包人支付合同暂定总价款的 80%；3、结算办理完毕并基础工程验收合格付至结算总金额的 95%；4、5%的余款为质保金，两年期满后全额支付，无利息。 第七条：工程质量1、所有抗浮锚杆施工质量必须符合国家现行规范要求及行业 验收标准。2、施工质量必须达到设计要求。因抗拔

4、力不够等原因引起怕 锚杆增加由施工单位负责。第八条：技术资料提供开工前发包人向承包人提供地质资料 1 份，施工图纸 1 套。 第九条：材料供应：承包人自备。承包人提供的材料应符合国家标准、行业标准，并向发包人提供 相关资料。第十条：交工验收1、 必须根据国家颁布的验收标准进行验收。2、 发包人接到承包人验收通知书后，应会同设计、施工、质 检部门进行交工以验收工作，验收合格后才能进行下一步施 工。第十一条：双方负责发包人负责1、开工前一周组织设计部门向承包人进行技术交底，明确技术要求，并向承包人提供建设区域地下管网埋设和地下隐伏设 施的资料。2、提供施工用水、电接口，完善道路，平整场地至设计基础

5、 底标高，清除障碍物。3、指定为发包人现场代表，联系电话，解决施工中遇到的有关问题和协调施工关系。承包人负责1、承包人必须确保所提供的施工方案经相关部门审核合格通过，如因承包人原因方案未审查，相关费用均由承包人自行承担，且工期不顺延。2、施工前必须对抗浮锚杆的平面布置进行现场放样，确定无误后方可进行施工。3、严格按照设计要求及验收规范进行组织施工，保证本工程质量达到要求。4、水、电均按表计量，结算时在工程总价款中扣除水电费。5、指派 为承包人现场代表，联系电话，与发包人进行工作联系，以解决施工遇到的有关问题。6、工程完工后负责提供完整的技术资料一式六份（总包人四份，发包人二份）。第十二条：施工

6、配合1、合同签订后，承包人应搭建好项目部的施工班子，做到各 工序、各工种管理和监督到位，与建设方、监理工程师进行密 切配合，服从建设方的整体安排和调度。2、承包人进场后，应主动与发包人及其他需配合的施工单位 进行有效配合，并能主动协调处理施工中的具体问题。第十三条：工程的竣工验收1、以审查通过后的施工图纸、设计要求和国家施工及验收规 范为质量验收标准。2、工程质量应达到国家质量要求的合格标准，并通过政府相关部门的验收。第十四条：违约责任本合同生效后，任何一方违约，违约方均应向对方支付合同标额 5%的违约金。第十五条：争议或纠纷处理若本合同执行中发生了纠纷，双方应先协商解决。如协商达不成 的，任何一方均可向工程项目所在地的人民法院提起诉讼。第十六条：其它1、本合同共份，双方各执份，均具有同等法律效力。2、本合同的未尽事宜，双方以书面形式补充约定。3、本合同以双方代表签字、盖章后生效，至双方完成全部合同约定内容后终止发包人（章）：承包人：（章） 法人代表： 授权人代