精编-工程承包合同_15

1、 工程承包合同 【精品】工程承包合同合集6篇现今很多公民的维权意识在不断增强，合同的使用频率呈上升趋势，合同是企业发展中一个非常重要的因素。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编为大家整理的工程承包合同6篇，欢迎阅读与收藏。工程承包合同 篇1甲方(业主):乙方(施工方):按照中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合家庭装饰工程交易规则及本工程具体情况，双方达成如下协议：第一条：工程概况：1.甲方将自己位于 (市/县) 小区(街道) 号楼号 室 厅住宅的室内装饰工程以 形式交给乙方承作。2.合同价款(大写)：3.工期 天，自 年 月 日起至 年 月 日止。5.工程

2、保修期：两年(因甲方使用不当造成损坏，不在保修范围之内。)6.甲方代表：7.乙方代表：8.工程内容祥见施工图纸及预算单，并以预算单为准.9.本合同签订生效后，甲、乙双方应履行合同所规定的各项条款，不得擅自变更或解除合同，否则违约方将付给对方工程预算总造价10%的违约金，并承担因此造成的其他经济损失。第二条：甲方工作1.开工前，向乙方提供经确认的施工图纸或作说明一分，并向乙方进行现场交底。全部腾或部分腾出房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾出的房间中所滞留的家具、陈设等采取保护措施，并与乙方签订协议。向乙方提供施工所需要的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请批

3、件等手续。2.指派 为甲方代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续及其它事宜。甲方或其他家庭成员对工程及乙方的意见均需通过甲方代表与乙方接触。3.负责协调邻里关系，保证乙方施工时间。4.如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。5.协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。第三条：乙方工作1.组织施工图交底，拟定施工方案和进度计划，必要时与甲方审定并签字认可。2.指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质保量的完成乙方负责的各项事宜。3.严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规

4、定。严格按照图纸做法说明进行施工，做好各项质量检查纪录。参加竣工验收，编制工程决算。4.遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。5.施工中未经甲方同意或有关部门的批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。6.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。第四条：工期1.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，支付乙方应赶工采取的措施费用，并签订工期变更协议。2.应甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延，对乙方造成误

5、工，应付误工费。3.应乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.应设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素导致停工四小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。乙方不承担违约责任，因此造成乙方的误工损失费用双方协商解决。第五条：工程质量及验收1.工程以施工图纸、作法说明、设计变更的内容为依据。2.甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收中间工程手续。甲方不按乙方同意时间参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，应在乙方通知时间的3日内提出，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工程顺延

6、;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。3.由于乙方原因造成工程质量不符合合同规定的，乙方负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。4.由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程，其返工费由甲方承担，工程顺延。5.变更a)如在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时，需提前与乙方代表联系,在签定变更单后方才能进行该项目施工。b)减项不得超过工程预算造价的15%。凡私自与施工人员商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方还应赔偿。6. 工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知 日内组织验收,并办理验收移交手

7、续.如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期.但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用及相关费用。第六条: 结算工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方.甲方自接到上述资料3天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意.并在3天内,结清尾款.第七条: 材料供应1. 本工程甲方负责采购供应的材料,设备必须有材料设备表,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场.由甲方供应的材料,设备发生了质量问题或规格差异,除工程日期得予顺延外,甲方还应偿付因此造成的损失.甲方供应的材料,待乙方验收后,由乙方负责保管。由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿.2. 凡由乙方采购的

8、主要材料,设备必须在材料设备表中注明品牌,规格或质量标准并经甲方签字认可,如与材料设备表不符,应禁止使用.若已使用,对工程造成的损失由乙方负责.第八条: 安全生产和防火1. 甲方或乙方提供的施工图纸或作法说明,应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范.2. 乙方在施工期内应严格遵守建筑安装工程安全技术规章,建筑安装工人安全操作规范.3. 由于甲方提供的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程,消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失.4. 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此产生的一切经济损失.

9、第九条: 奖励和违约责任1. 由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方停工,误工所造成的损失,每停工或误工一天,甲方支付乙方工程总价款的1甲方不按合同的约定付款,每逾期一天,按工程总价款的1支付滞纳金.2. 由于乙方原因,逾期竣工, 每逾期一天, 乙方支付甲方付款额的总价款的1违约金.甲方要求提前竣工,除支付赶工费用外,每提前一天,甲方支付-,作为奖励.3. 甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失.4. 未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事物(包括罚款),由乙方负责并承担损失.5.

10、 未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,视同已验收,由此而发生的质量或其他问题由甲方负责.6. 乙方通知甲方付款三次以上,甲方仍未及时付款,乙方有权停工,再次开工时,甲方应向乙方交纳停工损失费,按每日200元计算.7. 因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失.第十条: 争议或纠纷处理1. 本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决.当事人不愿通过协商,调解解决或协商,调解不成时,可以通过诉讼解决.第十一条: 其它约定第十二条: 附则1. 本合同一式两份,甲方,乙方各持一份.2. 本合同履行完成后自

11、动终止,双方签字(盖章).甲方代表：地址：联系电话：乙方代表(盖章)：地址：联系电话：本合同签订日期：年 月 日工程承包合同 篇2发包方：_（以下称甲方）承包方：_（以下称乙方）甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。1工程名称：_2工程地点：_3工程面积（包括土建工程、水暖工程、电器工程）：共计_平方米。4承包内容：_5建筑安装工程造价：共计人民币_元。6工程价款和费用的结算依据和付款办法：_7工程开工日期：_年_月_日8工程竣工日期：_年_月_日9工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。10甲方主要义务： _11乙方主要义务：_12违约责任：（1

12、）甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额_计算违约金。（2）乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价_计算违约金。（3）甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。（4）工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。（5）因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。13本合同附件：共_份。14合同有效期：本合同经双方签字盖

13、章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。15本合同正本两份，双方各执一份。副本15份，承包方7份，发包方7份，由发包方送建设银行一份。发包方（盖章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日签订地点：_承包方（盖章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日签订地点：_工程承包合同 篇3工程名称：安装工程 发包人： 承包人： 合同编号：签订时间：签订地点：发包人（全称）：_承包人（全称）：_ _ _ _依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程地点：厂内

14、_工程内容：_配电柜安装工程_资金来源：_自筹_ _二、工程承包范围承包范围：_包工包料_三、合同工期：合同工期总日历天数_15_天四、质量标准工程质量标准：_合格_五、合同价款（构成见附表）金额（大写）：壹万圆整 （人民币）￥：_10000.00_元六、合同约定其它内容1、承包人需遵守相关对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的有关规定、并按规定办理厂区进出相关手续。2、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未交接前由承包人保护并承担费用，交接后由发包人保护及承担费用。3、安全文明施工：施工安全、文明施工等由乙方负责，因乙方原因发生事故由乙方负责处理并负担其所有费用和责任。4、工

15、程结算支付方式：工程竣工验收合格后一个月内，一次性付清。5、延期工程的违约责任：承包人未按本合同约定日期竣工，延误工期的，每天支付违约金100元，因雨天或其他原因不能施工的工期顺延。6、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工。7、发包人向承包人承诺按照合同约定期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。8、工程竣工结算支付工程款时，承包人需提正式发票。七、合同份数：肆份，发包人、承包人各两份。八、合同生效：合同双方约定：双方代表签字并加盖公章后生效。九、补充条款1、承包人须与发包人积极配合，服从发包方的安排指挥，不配合发包方管理的，发包方有权撤销及更换，更不得以任何理由停工或降低施工标准，否则有

16、承包人承担全部责任。2、承包方收到款项时首先提供同等额数的发票。3、承包方做到现场安全、文明施工，确保工程质量，所发生的一切安全、质量事故全部有承包人承担所有损失及责任。4、其他未尽事宜，双方另行协商。发包人:（公章）承包人：（公章）法定代表人：法定代表人：委托人： 委托人：年 月 日 年 月 日工程承包合同 篇4编号：项目名称：甲方： （以下简称甲方）乙方： （以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方经友好协商，就 工程事宜达成一致，为确保工程质量、工期及售后维保工作，保证甲、乙双方的权利和明确各自的责任和义务，特订立本合同

17、。一、 工程名称：二、 工程地点：三、 工程内容及规格：四、 经甲乙双方确认工程固定包干总造价：五、 工程质量：乙方须严格按照甲、乙双方认可的施工方案及国家行业相关工艺要求制作、施工，保质保量按期完成工程施工任务。六、 甲方责任：1、负责与乙方进行效果图的签字及确认工作；2、负责与乙方的衔接工作，并提供符合施工要求所必要的电源及安全条件；提供与工程配套的供电电源；3、负责安装前的协调工作，保障施工场地具备安装条件；4、甲方因上述原因而致本工程工期延误，其责任由甲方承担；5、负责办理政府部门相关审批手续；七、 乙方责任：1、做好施工安全的防范工作，确保施工安全，若造成业主损失，由乙方负责赔偿；2

18、、保证工程的施工质量、进度并做好防火安全垃圾处理等工作；3、严格按照甲方认可的工程材料施工；4、负责服从甲方现场管理人员安排，不得造成业主设施、施备的损坏，否则自行赔偿；5、负责遵守甲方规定的作息制度，并在指定的区域内进行施工作业；6、施工期间乙方如造成自身人身或他人人身安全责任事故，其责任全部由乙方承担。八、 施工时间：合同施工时间（收到甲方首付款之日起）：日至年 月日），如在安装期间遇雨天、大风天等人力不可抗拒因素无法施工或甲方未按合同要求支付工程进度款的，其工期按期顺延。九、 工程验收1、工程完工后，乙方通知甲方验收。2、若因乙方原因造成工程质量问题，乙方无条件返工。十、 工程维护：1、

19、乙方对该工程提供验收合格之日起计算；2、免费维修期内若出现工程质量问题，乙方负责提供全天候的响应服务；3、免费维修期内由于甲方使用不当或合同外因素造成不能正常使用的工程质量问题，维修费用由甲方承担；十一、付款方式：合同签定后，首付工程总造价的30%，即人民币 元整，工程完工验收合格后，付工程总造价的70%，即人民币 。十二、不可抗力：如发生不可抗力，造成本合同不能履行，任何一方均不应本合同产生的或与合同有关的任何事项对另一方有任何赔尝，终止前已有责任除外。十三、违约责任：因乙方原因无故延长工期或甲方未按合同时间付款，违约方每天向对方支付相当于工程总额5的违约金。十四、解除合同纠纷方式：本合同未

20、尽事宜或执行本合同所引起的争议，甲、乙双方应友好协商解决，若协商在30天内还不能解决的，可依据国家相关法律、法规，向武汉市仲裁委员会申请仲裁或按国家“合同法”有关条例向人民法院起诉。十五、其他：1、本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，自签章之日起生效，具有法律效力。2、本合同附件是本合同的组成部分，经双方签字，与本合同具有同等法律效力。3、本合同附件是：效果图双方认可的其他工程文件及说明4、备注：工程维保热线：甲 方： 乙 方：（盖章） （盖章） 委托代理人签名：日 期：委托代理人签名： 日 期：工程承包合同 篇5发包人(甲方)：承包人(乙方)：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及

21、有关法律法规规定，按平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为保证本工程的施工质量、安全、进度、文明施工，明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条 工程项目一、工程名称： 住宅楼(共3层)(建筑面积约 平方米)二、工程地点：三、承包范围和内容：包含地基及1至3层所有的泥工、钢筋工、木工等建筑工程(除木工包工包料外，其他工程只包工不包料)。四、工程要求：1、房屋除正面外，其余三面外墙全部粉糊;2、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工;3、施工中所有的机械设备及工具全部由乙方负责;4、从基础到屋顶所有产生的建筑垃圾乙方及时负

22、责清理完毕;5、砼成品以及一切其他成品的湿水养护、保护维修全部由乙方负责处理;6、所有工程乙方必须按甲方意愿进行施工;7、隐蔽工程必须经甲方检查、验收合格后，乙方方可进行下一道工序;8、乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方，待质量事故处理甲方同意后乙方方可进行施工;9、乙方为本工程安全责任人，对所有施工人员的安全行为及安全结果负全责，一切发生在本工程范围内的所有安全事故，乙方必须积极解决并承担所有的费用和责任，甲方不负任何安全责任;10、乙方必须遵守工程建设安全和产有关管理规定，严格按安全标准组织施工。五、工程造价：按施工完后板面平方丈量计算，每平方米单价为：180.00元。六、工程款结算

23、方式：1、按工程进度进行支付;2、工程价款支付达到合同总价款的80%时，不再按进度付款，办完交工验收后，甲方一次支付给乙方;3、如甲方拖欠工程尾款，应向乙方支付拖欠金额日万分之3的违约金。第二条 施工准备一、甲方：1、开工前负责做好建筑红线以外的“三通”工作;2、开工前提供完整的建筑安装施工图1份;3、开工前提供必要的材料准备工作。二、乙方：1、组织施工管理人员、施工材料、施工机械进场;2、.编制施工方案、施工总进度计划、材料设备、成品、半成品等进场计划报给甲方，以便甲方提前做好准备工作。第三条 工程期限一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为 天，自 年 月 日开工至 年 月 日竣工

24、验收。二、如遇下列情况，经甲方现场查看后，工期相应顺延：1、按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源等，影响进场施工;2、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;3、人力不可抗拒的因素而延误工期。第四条 工程验收一、竣工工程验收。以国家颁发的关于基本建设项目竣工验收暂行规定、工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸为依据。二、工程竣工验收后，甲方方可使用。在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修。其保修条件、范围和期限按建设部有关规定执行。第五条 违约责任一、乙方的责任：1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金(逾期违约金=工程总价款的1*逾期天数)。2、工程不能按合同规定的工期交付使用的，偿付逾期违约金(逾期违约金=工程总价款的1*逾期天数)。二、甲方的责任：1、工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。2、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质